某地面工程建设工程施工合同书[1](2025版).docx

编号：__________

某地面工程建设工程施工合同书[1](2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

某地面工程建设工程施工合同书[1](2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格与支付
3.1 合同总价
3.2 支付方式
3.3 支付进度
3.4 价格调整
第四章：工程质量与标准
4.1 工程质量要求
4.2 工程标准
4.3 质量保证措施
第五章：工程进度与工期
5.1 工程进度计划
5.2 工期要求
5.3 延期违约责任
第六章：施工技术与工艺
6.1 施工方案
6.2 施工工艺
6.3 技术支持与服务
第七章：材料与设备
7.1 材料供应
7.2 设备供应
7.3 材料与设备验收
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产要求
8.2 环保要求
8.3 安全事故处理
第九章：合同的变更与解除
9.1 变更条件
9.2 解除条件
9.3 变更与解除的程序
第十章：违约责任与赔偿
10.1 违约行为
10.2 违约责任
10.3 赔偿方式
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁或诉讼地点
11.3 仲裁或诉讼时效
第十二章：合同的生效、终止与解除
12.1 合同生效条件
12.2 合同终止条件
12.3 合同解除条件
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 合同的转让
第十四章：附件
14.1 工程设计文件
14.2 施工图纸
14.3 合同协议书
14.4 其他相关文件
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.1.1 甲方：某地面工程建设单位，全称_________，地址_________，法定代表人_________。
1.1.2 乙方：某建筑工程施工单位，全称_________，地址_________，法定代表人_________。
1.2 合同相关术语定义
1.2.1 工程：指根据本合同约定的内容和范围进行的建设项目。
1.2.2 合同总价：指本合同约定的完成工程所需支付的总金额，包括工程款、材料款、设备款等。
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
2.1.1 工程名称：_________地面工程。
2.1.2 工程性质：_________。
2.1.3 工程预算：合同总价的具体金额。
2.2 工程地点
2.2.1 工程位于：_________。
2.3 工程规模
2.3.1 工程规模描述：_________。
2.4 工程内容
2.4.1 工程内容包括：_________。
第三章：合同价格与支付
3.1 合同总价
3.1.1 合同总价：合同总金额，包括工程款、材料款、设备款等。
3.2 支付方式
3.2.1 支付方式：_________（如：银行转账、支票支付等）。
3.3 支付进度
3.3.1 支付进度安排：根据工程进度分阶段支付。
3.4 价格调整
3.4.1 价格调整条件：_________。
第四章：工程质量与标准
4.1 工程质量要求
4.1.1 工程质量标准：_________。
4.2 工程标准
4.2.1 工程标准包括：_________。
4.3 质量保证措施
4.3.1 质量保证措施：_________。
第五章：工程进度与工期
5.1 工程进度计划
5.1.1 工程进度计划：_________。
5.2 工期要求
5.2.1 合同工期：_________。
5.3 延期违约责任
5.3.1 延期违约责任：_________。
第六章：施工技术与工艺
6.1 施工方案
6.1.1 施工方案：_________。
6.2 施工工艺
6.2.1 施工工艺：_________。
6.3 技术支持与服务
6.3.1 技术支持与服务内容：_________。
第七章：材料与设备
7.1 材料供应
7.1.1 材料供应：_________。
7.2 设备供应
7.2.1 设备供应：_________。
7.3 材料与设备验收
7.3.1 材料与设备验收程序：_________。
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产要求
8.1.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。
8.1.2 乙方应定期对施工现场进行安全检查，确保施工安全。
8.2 环保要求
8.2.1 乙方应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场的环境保护工作。
8.2.2 乙方应采取有效措施，防止施工过程中对周围环境造成污染。
8.3 安全事故处理
8.3.1 发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。
第九章：合同的变更与解除
9.1 变更条件
9.1.1 合同变更条件：合同执行过程中，由于不可抗力等原因导致合同内容需要变更。
9.2 解除条件
9.2.1 合同解除条件：合同执行过程中，由于不可抗力等原因导致合同需要解除。
9.3 变更与解除的程序
9.3.1 变更与解除程序：双方协商一致，签订变更或解除协议。
第十章：违约责任与赔偿
10.1 违约行为
10.1.1 违约行为：乙方未按照合同约定履行义务。
10.2 违约责任
10.2.1 违约责任：乙方应承担相应的违约责任。
10.3 赔偿方式
10.3.1 赔偿方式：按照合同约定或双方协商确定。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.1.1 争议解决方式：协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
11.2 仲裁或诉讼地点
11.2.1 仲裁或诉讼地点：合同签订地。
11.3 仲裁或诉讼时效
11.3.1 仲裁或诉讼时效：自知道或者应当知道自己的权利受到侵害之日起一年内。
第十二章：合同的生效、终止与解除
12.1 合同生效条件
12.1.1 合同生效条件：合同双方签字盖章，并经甲方批准。
12.2 合同终止条件
12.2.1 合同终止条件：工程竣工，并经验收合格。
12.3 合同解除条件
12.3.1 合同解除条件：双方协商一致，签订解除协议。
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.1.1 保密条款：双方应对合同内容保密，未经对方同意不得向第三方披露。
13.2 知识产权保护
13.2.1 知识产权保护：乙方应保护甲方提供的技术资料、图纸等知识产权。
13.3 不可抗力
13.3.1 不可抗力：因不可抗力导致合同不能履行或部分履行，双方互不承担责任。
13.4 合同的转让
13.4.1 合同转让：未经对方同意，不得将合同转让给第三方。
第十四章：附件
14.1 工程设计文件
14.1.1 工程设计文件：附件一，包括工程设计图纸、技术说明书等。
14.2 施工图纸
14.2.1 施工图纸：附件二，包括施工图纸、施工方案等。
14.3 合同协议书
14.3.1 合同协议书：附件三，为本合同正本。
14.4 其他相关文件
14.4.1 其他相关文件：附件四，包括变更协议、解除协议等。
甲方（盖章）：
_________年_________月_________日
乙方（盖章）：
_________年_________月_________日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方变更权
甲方根据工程实际情况，有权对工程设计、施工方案等内容进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，确保工程的顺利进行。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。
1.3 甲方验收权
工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。乙方应按照合同约定，提供完整的技术资料、施工记录等相关文件，并协助甲方进行验收。
1.4 甲方索赔权
如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的违约责任。甲方提出索赔时，应提供充分的证据和资料。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证
乙方应按照合同约定，保证工程质量达到甲方要求的标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复、返工等费用，并支付甲方因此产生的损失。
2.2 乙方进度保证
乙方应严格按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方因此产生的损失。
2.3 乙方保密义务
乙方应对合同内容及甲方提供的技术资料、图纸等保密，不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，应承担相应的违约责任。
2.4 乙方知识产权保护
乙方应保护甲方提供的技术资料、图纸等知识产权，不得侵犯甲方的知识产权。如乙方违反知识产权保护义务，应承担相应的法律责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介应公正、中立地履行调解、协调等职责，协助甲方和乙方解决合同履行过程中的争议。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。如双方未能就费用分担达成一致，可按合同约定或双方协商确定。
3.3 第三方中介的决定
第三方中介作出的决定对甲方和乙方具有约束力。如双方对第三方中介的决定有异议，可按合同约定或双方协商解决。
3.4 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容及甲方和乙方提供的技术资料、图纸等保密，不得向第三方披露。如第三方中介违反保密义务，应承担相应的法律责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计文件
设计图纸
技术说明书
2. 施工图纸
施工方案
施工工艺详解
3. 合同协议书
合同正本
附件协议
4. 其他相关文件
变更协议
解除协议
补充协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付款项
未提供施工条件或延迟提供
未履行合同约定的监督义务
2. 乙方违约行为
未按约定时间完成工程
工程质量不符合标准
未保护甲方提供的知识产权
3. 第三方中介违约行为
未能公正、中立地履行调解职责
泄露合同内容及相关资料
未能作出决定或决定无效
三、法律名词及解释：
1. 合同履行
指合同双方按照约定完成各自义务的行为
2. 违约行为
3. 违约责任
指违约方因违约行为所需承担的法律责任
4. 不可抗力
指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
5. 知识产权
指著作权、专利权、商标权等法律保护的智力成果
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：协商调整工期，必要时签订延期协议
2. 工程质量问题
解决办法：及时整改，重新验收，必要时索赔损失
3. 设计变更
解决办法：双方协商一致，签订变更协议
4. 合同争议
解决办法：协商解决，如协商不成，可依法提起诉讼或仲裁
五、所有应用场景：
1. 工程建设项目
2. 建筑施工合同
3. 合同违约争议解决
4. 第三方中介调解
5. 工程设计变更
6. 工程进度管理
7. 工程质量控制
8. 合同条款解释与执行