2025版烟囱施工合同书范本.docx

编号：__________

2025版烟囱施工合同书书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版烟囱施工合同书书范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（委托方）名称及资质
1.2 乙方（施工方）名称及资质
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程内容
2.4 工程预算
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价
3.2 支付方式
3.3 支付进度
3.4 价格调整机制
第四章：施工期限及进度
4.1 施工期限
4.2 施工进度计划
4.3 延期违约责任
第五章：施工质量标准
5.1 质量要求
5.2 验收标准
5.3 质量保证措施
第六章：材料及设备
6.1 材料供应及质量要求
6.2 设备供应及质量要求
6.3 材料设备验收程序
第七章：施工安全及环保
7.1 安全措施及制度
7.2 安全事故处理
7.3 环保要求及措施
第八章：变更及解除合同
8.1 合同变更条件
8.2 合同变更程序
8.3 合同解除条件
8.4 合同解除程序
第九章：违约责任及赔偿
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 赔偿金额计算及支付
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 诉讼管辖法院
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更条件
11.3 合同终止条件
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
12.4 合同附件
第十三章：合同的履行和监督
13.1 合同履行监督机构
13.2 合同履行报告
13.3 合同履行检查
第十四章：附则
14.1 合同的修改和补充
14.2 合同的废止
14.3 合同的解释及适用法律
14.4 合同签订日期及有效期限
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（委托方）名称及资质：甲方全称为_________，具备_________资质。
1.2 乙方（施工方）名称及资质：乙方全称为_________，具备_________资质。
1.3 合同术语定义：
（1）工程：指_________。
（2）合同价：指_________。
（3）施工期：指_________。
第二章：工程概况
2.1 工程地点：位于_________。
2.2 工程规模：_________。
2.3 工程内容：包括但不限于_________。
2.4 工程预算：总计为_________元。
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价：双方确认的合同总价为_________元。
3.2 支付方式：甲方应按_________方式支付乙方。
3.3 支付进度：甲方应按照_________的进度支付乙方。
3.4 价格调整机制：如遇_________，双方可按_________调整价格。
第四章：施工期限及进度
4.1 施工期限：双方商定的施工期限为_________。
4.2 施工进度计划：乙方应按照_________的进度计划进行施工。
4.3 延期违约责任：如乙方原因导致延期，应承担_________的责任。
第五章：施工质量标准
5.1 质量要求：工程质量应达到_________标准。
5.2 验收标准：双方应按照_________进行验收。
5.3 质量保证措施：乙方应采取_________保证工程质量。
第六章：材料及设备
6.1 材料供应及质量要求：乙方应供应符合_________要求的材料。
6.2 设备供应及质量要求：乙方应供应符合_________要求的设备。
6.3 材料设备验收程序：双方应按_________程序验收材料设备。
第七章：施工安全及环保
7.1 安全措施及制度：乙方应制定并执行_________措施及制度。
7.2 安全事故处理：发生安全事故时，乙方应按_________处理。
7.3 环保要求及措施：乙方应遵守_________要求，并采取_________措施。
第八章：变更及解除合同
8.1 合同变更条件：当甲方需求发生变更或法律法规发生变化时，可以进行合同变更。
8.2 合同变更程序：变更请求应书面提出，并由双方协商一致后进行变更。
8.3 合同解除条件：当发生不可抗力或违约行为时，可以解除合同。
8.4 合同解除程序：解除请求应书面提出，并由双方协商一致后解除合同。
第九章：违约责任及赔偿
9.1 违约行为：包括但不限于未按期完成工程、工程质量不符合约定等。
9.2 违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失。
9.3 赔偿金额计算及支付：赔偿金额根据实际损失计算，并由违约方支付。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：双方可选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。
10.2 仲裁机构：如选择仲裁，双方同意提交至_________仲裁委员会进行仲裁。
10.3 诉讼管辖法院：如选择诉讼，双方同意提交至_________人民法院进行诉讼。
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更条件：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式进行。
11.3 合同终止条件：合同终止需经双方协商一致，并以书面形式确认。
第十二章：其他约定
12.1 保密条款：双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。
12.2 知识产权保护：双方同意保护对方在合同执行过程中的知识产权。
12.3 不可抗力：不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。
12.4 合同附件：合同附件包括_________等，均为本合同的有效组成部分。
第十三章：合同的履行和监督
13.1 合同履行监督机构：双方共同设立合同履行监督机构，负责监督合同履行。
13.2 合同履行报告：乙方应定期向甲方提交合同履行报告。
13.3 合同履行检查：双方可按约定时间进行合同履行检查。
第十四章：附则
14.1 合同的修改和补充：合同的修改和补充须经双方协商一致，并以书面形式进行。
14.2 合同的废止：合同废止须经双方协商一致，并以书面形式确认。
14.3 合同的解释及适用法律：本合同的解释适用_________法律。
14.4 合同签订日期及有效期限：本合同签订日期为_________，有效期为_________。
合同双方签字：
甲方（盖章）：
_________
乙方（盖章）：
_________
签订日期：
_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应遵守甲方的指定。如乙方未按甲方指定使用材料供应商，甲方有权要求乙方承担相应责任。
1.2 工程变更管理：甲方如有工程变更需求，应提前书面通知乙方。乙方应在收到变更通知后的____个工作日内回复甲方，就变更内容提出相应的方案和费用变更请求。甲方应在收到乙方回复后的____个工作日内确认或提出修改意见。双方就变更内容达成一致后，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。
1.3 质量控制：甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查。如乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方在规定时间内整改，并承担由此产生的费用。
1.4 工程进度延误：如乙方原因导致工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算方式为：延迟交付的工程部分合同价款的____%。
1.5 乙方人员管理：乙方应确保施工人员遵守甲方的工作场所规定，包括但不限于安全、卫生、保密等方面的规定。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主选择材料供应商：乙方有权自主选择材料供应商，但需确保所选材料供应商符合甲方要求的质量标准。如乙方选择的材料供应商不符合质量标准，甲方有权要求乙方承担相应责任。
2.2 工程进度报告：乙方应定期向甲方提交工程进度报告，报告内容包括但不限于已完成工程量、下一阶段工作计划等。
2.3 安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方安全生产要求进行施工，确保施工现场的安全生产。
2.4 工程质量保证：乙方应对施工过程中的工程质量承担全责，如工程质量出现问题，乙方应负责修复并承担相应费用。
2.5 保密义务：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介作为合同的协调和监督方，负责协助甲方和乙方按照合同约定履行各自的义务，确保工程顺利进行。
3.2 第三方中介的报酬：第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并按合同约定支付。
3.3 第三方中介的决策权：第三方中介在合同履行过程中，如出现争议或问题时，有权作出决定，甲方和乙方应予以遵守。
3.4 第三方中介的监督权力：第三方中介有权对甲方和乙方的施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合合同约定。
3.5 第三方中介的调解义务：在甲方和乙方发生争议时，第三方中介应尽调解义务，协助双方达成一致。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 工程预算明细表
3. 材料供应合同
4. 设备供应合同
5. 施工进度计划
6. 施工质量标准
7. 安全生产管理制度
8. 环保措施及制度
9. 工程验收标准
10. 合同变更协议
11. 违约金计算公式
12. 保密协议
13. 知识产权保护协议
14. 不可抗力事件证明文件
二、违约行为及认定：
1. 未按期完成工程：乙方未按照合同约定的施工期限完成工程。
2. 工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量未达到合同约定的标准。
3. 材料设备不符合质量要求：乙方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准。
4. 安全事故：乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失。
5. 泄露保密信息：乙方未经甲方同意，向第三方泄露甲方的商业秘密和技术资料。
6. 违反环保要求：乙方在施工过程中违反国家环保法规，造成环境污染。
7. 合同变更未经同意：乙方未经甲方同意，单方面变更合同内容。
8. 延期未经同意：乙方未经甲方同意，延迟交付工程。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：违约方因违约行为应支付给守约方的经济赔偿。
3. 保密信息：指合同双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等不应公开的信息。
4. 知识产权：指合同双方在合同履行过程中产生的专利权、著作权、商标权等知识产权。
5. 合同变更：指合同双方在合同履行过程中对合同内容进行修改和补充。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定进度计划，定期检查工程进度，及时调整施工计划。
2. 工程质量问题：加强质量控制，严格执行质量标准，出现问题及时整改。
4. 安全事故发生：加强施工现场安全管理，定期进行安全培训，配备充足的安全设施。
5. 泄露保密信息：签订保密协议，加强对保密信息的存储和传输管理。
6. 环保问题：遵守国家环保法规，加强施工现场环保措施。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程的施工合同。
2. 适用于涉及材料供应和设备供应的合同。
3. 适用于需要第三方中介协调监督的工程合同。
4. 适用于含有保密信息保护的合同。
5. 适用于需要遵守环保规定的施工合同。
6. 适用于合同双方有权利义务变更的合同。
7. 适用于需要支付违约金的合同。