架工班组内部承包协议书(2025版).docx

编号：__________

架工班组内部承包协议书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

架工班组内部承包协议书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 协议背景与目的
1.2 定义与解释
1.3 适用法律与争议解决
1.4 协议的生效、变更与终止
第二章：承包范围与工程量
2.1 承包工程概述
2.2 工程量清单
2.3 工程质量标准
2.4 工程进度要求
第三章：承包人的义务与责任
3.1 承包人的一般义务
3.2 承包人的安全生产责任
3.3 承包人的质量保证责任
3.4 承包人的材料供应责任
第四章：发包人的义务与责任
4.1 发包人的一般义务
4.2 发包人的协调与支持责任
4.3 发包人的付款责任
4.4 发包人的变更与调整责任
第五章：价格与支付
5.1 合同价格
5.2 价格调整
5.3 支付方式与时间
5.4 发票与税务
第六章：工期与进度
6.1 合同工期
6.2 进度计划与报告
6.3 工期延误
6.4 工期提前
第七章：质量与检验
7.1 质量标准与要求
7.2 检验程序与方法
7.3 质量问题处理
7.4 验收与移交
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产要求
8.2 安全事故处理
8.3 环保要求与措施
8.4 安全教育培训
第九章：违约责任
9.1 承包人的违约行为
9.2 发包人的违约行为
9.3 违约责任的具体处理
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 调解与仲裁
10.3 诉讼管辖
第十一章：合同的变更、解除与终止
11.1 合同变更
11.2 合同解除
11.3 合同终止
第十二章：附则
12.1 合同的生效、修改与废止
12.2 合同的份数与保管
12.3 合同的翻译与语言
第十三章：附件
13.1 工程图纸与技术文件
13.2 承包人资质与证明文件
13.3 其他重要附件
第十四章：其他约定
14.1 双方的其他协议与承诺
14.2 对第三方的权益与责任
14.3 不可抗力与意外事件
14.4 信息的保密与保护
合同编号_________
第一章：总则
1.1 协议背景与目的
本协议是架工班组内部承包协议书，旨在明确承包人与发包人之间的权利、义务与责任，确保工程项目的顺利进行，维护双方的合法权益。
1.2 定义与解释
承包人：指具有承包能力的架工班组成员。
发包人：指委托承包人进行架工工程项目的单位或个人。
工程项目：指发包人委托承包人进行架工的工程。
1.3 适用法律与争议解决
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
1.4 协议的生效、变更与终止
本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议的变更或终止，需经双方协商一致，并以书面形式确认。
第二章：承包范围与工程量
2.1 承包工程概述
承包人同意按照发包人的要求，完成工程项目所需的架工工作。
2.2 工程量清单
承包人应按照发包人提供的工程量清单，完成相应的工程量。工程量清单作为本协议的附件，具有同等法律效力。
2.3 工程质量标准
承包人应保证工程质量符合国家相关标准和规范要求，确保工程项目的安全、稳定与可靠。
2.4 工程进度要求
承包人应按照发包人提供的工程进度计划完成工程。如因承包人原因导致工程进度延误，承包人应承担相应的违约责任。
第三章：承包人的义务与责任
3.1 承包人的一般义务
承包人应按照本协议约定，按时完成工程，并保证工程质量。
3.2 承包人的安全生产责任
承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保工程项目的安全生产。
3.3 承包人的质量保证责任
承包人应按照工程设计文件、技术规范和合同约定，保证工程质量，不得偷工减料。
3.4 承包人的材料供应责任
承包人应按照发包人的要求，负责供应工程所需的材料。如材料质量不符合要求，承包人应承担相应责任。
第四章：发包人的义务与责任
4.1 发包人的一般义务
发包人应按照本协议约定，按时支付工程款项，并提供施工条件。
4.2 发包人的协调与支持责任
发包人应负责协调工程项目所需的各项手续，为承包人提供施工所需的场地、水电等基础设施。
4.3 发包人的付款责任
发包人应按照本协议约定的付款方式和时间，向承包人支付工程款项。
4.4 发包人的变更与调整责任
如发包人需对工程进行变更或调整，应与承包人协商一致，并签订补充协议。
第五章：价格与支付
5.1 合同价格
本协议的合同价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
5.2 价格调整
如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。
5.3 支付方式与时间
发包人应按照本协议约定的付款方式和时间，向承包人支付工程款项。
5.4 发票与税务
承包人应向发包人提供合法的税务发票。如因税务问题产生纠纷，由承包人承担相应责任。
第六章：工期与进度
6.1 合同工期
本协议约定的合同工期为：____年____月____日至____年____月____日。
6.2 进度计划与报告
承包人应按照发包人要求，提交工程进度计划和报告。
6.3 工期延误
如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。
6.4 工期提前
如承包人提前完成工程，按照本协议约定的付款方式和时间，发包人应支付相应的奖励。
第七章：质量与检验
7.1 质量标准与要求
工程质量应符合国家相关标准和规范要求，确保工程项目的安全、稳定与可靠。
7.2 检验程序与方法
工程项目的检验程序和方法应按照发包人要求和国家相关标准进行。
7.3 质量问题处理
如发生质量问题，承包人应负责修复，并承担相应责任。
7.4 验收与移交
工程完成后，承包人应按照发包人要求进行验收。验收合格的，双方办理移交手续。
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产要求
承包人应严格执行国家安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保工程项目的安全生产。
8.2 安全事故处理
如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照有关规定处理。
8.3 环保要求与措施
承包人应遵守国家环保法律法规，采取有效措施，防止污染环境。
8.4 安全教育培训
承包人应定期对施工现场人员进行安全教育培训，提高安全意识。
第九章：违约责任
9.1 承包人的违约行为
如承包人未按约定完成工程，或工程质量不符合要求，视为违约。
9.2 发包人的违约行为
如发包人未按约定支付工程款项，或提供施工条件不足，视为违约。
9.3 违约责任的具体处理
违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方损失。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
10.2 调解与仲裁
双方可同意将争议提交第三方调解或仲裁机构进行调解或仲裁。
10.3 诉讼管辖
如发生诉讼，工程所在地的人民法院具有管辖权。
第十一章：合同的变更、解除与终止
11.1 合同变更
本协议的变更，需经双方协商一致，并以书面形式确认。
11.2 合同解除
如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
11.3 合同终止
本协议在约定的工程完成后自动终止。
第十二章：附则
12.1 合同的生效、修改与废止
本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议的修改或废止，需经双方协商一致，并以书面形式确认。
12.2 合同的份数与保管
本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
12.3 合同的翻译与语言
本协议以中文为正本，如有翻译版本，以中文正本为准。
第十三章：附件
13.1 工程图纸与技术文件
附件一：工程图纸
附件二：技术文件
13.2 承包人资质与证明文件
附件三：承包人资质证书
附件四：其他相关证明文件
13.3 其他重要附件
附件五：工程量清单
附件六：付款凭证
第十四章：其他约定
14.1 双方的其他协议与承诺
14.2 对第三方的权益与责任
14.3 不可抗力与意外事件
14.4 信息的保密与保护
发包人（盖章）：
承包人（盖章）：
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指令变更
甲方有权根据项目进展和实际情况，对工程项目的范围、进度、质量等方面进行变更。乙方应根据甲方的变更指令，及时调整工程计划，并确保变更后的工程质量符合甲方的要求。
1.2 甲方监督与检查
甲方有权对施工现场进行监督和检查，以确保工程项目的顺利进行和质量符合要求。乙方应积极配合甲方的监督和检查，对甲方的意见和建议予以重视并及时整改。
1.3 甲方临时增减工作量
甲方有权在合同履行过程中，根据实际需要临时增减工作量。乙方应及时向甲方提出相应的报价和时间表，经甲方确认后予以执行。增减的工作量应视为合同的一部分，乙方应按时完成。
1.4 甲方提供的施工条件
甲方应保证施工场地、水电等基础设施的供应，确保乙方的正常施工。如甲方提供的施工条件不符合要求，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主调整工程计划
乙方应根据工程实际情况，合理调整工程计划，确保工程项目的顺利进行。如乙方需对工程计划进行重大调整，应提前通知甲方，并经甲方同意后执行。
2.2 乙方质量自控
乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。乙方应对施工现场进行全面质量管理，对工程质量问题及时进行整改。
2.3 乙方进度自负
乙方应按照约定的工期完成工程。如乙方因自身原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。乙方可根据实际情况，提前完成工程，甲方应予以认可。
2.4 乙方材料供应
乙方应负责供应工程所需的材料，并保证材料质量符合要求。如乙方提供的材料质量不合格，导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责与权益
第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。第三方中介有权对乙方的施工情况进行监督和检查，并向甲方提供相应的报告。
3.2 第三方中介的报酬
第三方中介的报酬由甲方支付。报酬金额和支付方式应在合同中明确。如甲方未按约定支付报酬，第三方中介有权终止中介服务。
3.3 第三方中介的责任限制
第三方中介应对甲方和乙方的商业秘密和隐私信息予以保密，不得泄露。第三方中介在履行中介职责过程中，如因过失导致甲方或乙方损失，第三方中介应承担相应的责任。
3.4 第三方中介的解除与更换
甲方或乙方有权解除与第三方中介的服务合同。解除合同的通知应提前通知对方。如甲方或乙方对第三方中介的服务不满意，可提出更换中介的要求，并经双方协商一致后执行。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
附件一：工程图纸
附件二：技术文件
附件三：承包人资质证书
附件四：其他相关证明文件
附件五：工程量清单
附件六：付款凭证
附件七：安全生产管理措施
附件八：环保措施方案
附件九：质量管理体系说明
附件十：进度计划与报告
附件十一：材料供应合同
附件十二：中介服务合同
二、违约行为及认定：
1. 承包人违约行为
未按约定完成工程
工程质量不符合要求
未按时提供材料
未遵守安全生产规定
未履行环保要求
2. 发包人违约行为
未按约定支付工程款项
提供施工条件不足
未按时提供图纸和技术文件
未履行协调和支持责任
3. 第三方中介违约行为
未按约定协调双方关系
未及时报告工程情况
未保密甲方和乙方信息
未履行监督和检查职责
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约行为：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
3. 工期：合同约定的完成工程的时间期限。
4. 质量：工程满足规定要求的标准。
5. 安全生产：在施工过程中，采取措施防止事故发生，保护人身和财产安全。
6. 环保：在施工过程中，遵守环境保护法律法规，保护环境不被污染。
7. 违约责任：当事人因违约行为应当承担的法律责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
原因：不可抗力、设计变更、材料供应延迟等。
办法：协商调整工期、增加人力物力投入、优化施工计划。
2. 工程质量问题
原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。
办法：及时整改、更换不合格材料、调整设计方案。
3. 付款纠纷
原因：工程量争议、工期延误、支付条款不明确等。
办法：协商确定付款金额和时间、聘请第三方审计工程量。
4. 安全事故处理
原因：违反安全生产规定、操作不当、设备故障等。
办法：立即报告、停工整改、追究责任、赔偿损失。
5. 环保问题
原因：施工污染、废弃物处理不当等。
办法：加强环保意识培训、完善环保措施、遵守法律法规。
五、所有应用场景：
1. 架工班组内部承包协议书
2. 工程项目：包括但不限于建筑、安装、维修等工程。
3. 承包人：具备相关资质和能力的个人或团队。
4. 发包人：委托承包人进行工程项目的单位或个人。
5. 第三方中介：协助双方履行合同义务的中介机构。
6. 安全生产：在施工过程中，确保人员安全和工程安全。
7. 环保：在施工过程中，遵守环境保护法律法规。
8. 违约责任：因违约行为产生的法律责任。