2025工程劳务分包简单的合同书范本.docx

编号：__________

2025工程劳务分包简单的合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025工程劳务分包简单的合同书范本
合同目录
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同文件的组成
1.3 合同的生效与解释
第二章：工程概述
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程内容
2.4 工程量及工程进度
第三章：劳务分包范围
3.1 分包内容
3.2 分包工程的施工标准和要求
3.3 分包工程的验收标准
第四章：劳务分包价格及支付
4.1 分包价格的确定
4.2 支付方式及支付时间
4.3 价格调整的条件及方法
4.4 工程款的结算
第五章：劳务分包方的义务
5.1 分包方的施工义务
5.2 分包方的质量义务
5.3 分包方的安全义务
5.4 分包方的保密义务
第六章：总包方的义务
6.1 总包方的施工协调义务
6.2 总包方的质量监督义务
6.3 总包方的安全监督义务
6.4 总包方的保险责任
第七章：违约责任
7.1 分包方的违约责任
7.2 总包方的违约责任
7.3 不可抗力导致的违约责任
第八章：争议解决
8.1 争议的解决方式
8.2 仲裁地点及机构
8.3 诉讼地点及法院
第九章：合同的变更和解除
9.1 合同变更的条件
9.2 合同解除的条件
9.3 合同变更和解除的程序
第十章：合同的终止
10.1 合同终止的条件
10.2 合同终止后的善后处理
第十一章：一般条款
11.1 合同的有效期
11.2 合同的转让
11.3 合同的解除
11.4 合同的终止
第十二章：特殊条款
12.1 施工许可及手续
12.2 施工图纸及技术资料
12.3 施工设备及材料
12.4 施工安全及环保
第十三章：附则
13.1 合同的签订日期
13.2 合同的生效日期
13.3 合同的份数及保存
第十四章：附件
14.1 附件一：工程量清单
14.2 附件二：分包工程图纸
14.3 附件三：分包工程质量要求
14.4 附件四：分包工程安全规定
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同文件的组成
1.3 合同的生效与解释
第二章：工程概述
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程内容
2.4 工程量及工程进度
第三章：劳务分包范围
3.1 分包内容
3.2 分包工程的施工标准和要求
3.3 分包工程的验收标准
第四章：劳务分包价格及支付
4.1 分包价格的确定
4.2 支付方式及支付时间
4.3 价格调整的条件及方法
4.4 工程款的结算
第五章：劳务分包方的义务
5.1 分包方的施工义务
5.2 分包方的质量义务
5.3 分包方的安全义务
5.4 分包方的保密义务
第六章：总包方的义务
6.1 总包方的施工协调义务
6.2 总包方的质量监督义务
6.3 总包方的安全监督义务
6.4 总包方的保险责任
第七章：违约责任
7.1 分包方的违约责任
7.2 总包方的违约责任
7.3 不可抗力导致的违约责任
第八章：争议解决
8.1 争议的解决方式
8.2 仲裁地点及机构
8.3 诉讼地点及法院
第九章：合同的变更和解除
9.1 合同变更的条件
9.2 合同解除的条件
9.3 合同变更和解除的程序
第十章：合同的终止
10.1 合同终止的条件
10.2 合同终止后的善后处理
第十一章：一般条款
11.1 合同的有效期
11.2 合同的转让
11.3 合同的解除
11.4 合同的终止
第十二章：特殊条款
12.1 施工许可及手续
12.2 施工图纸及技术资料
12.3 施工设备及材料
12.4 施工安全及环保
第十三章：附则
13.1 合同的签订日期
13.2 合同的生效日期
13.3 合同的份数及保存
第十四章：附件
14.1 附件一：工程量清单
14.2 附件二：分包工程图纸
14.3 附件三：分包工程质量要求
14.4 附件四：分包工程安全规定
签字部分：
甲方（总包方）：____________________
乙方（分包方）：____________________
日期：____________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定的分包商
甲方有权根据工程需要，指定分包商进行特定工作。乙方应无条件接受甲方的指定，并按照甲方的要求完成工作。如乙方拒绝接受甲方指定，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。
2. 甲方的监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全符合甲方的要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，并按照甲方的指示进行调整。
3. 甲方变更工程的权利
甲方有权根据工程进展和需求，对工程进行变更。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并承担因变更引起的额外费用。乙方不得无故拒绝甲方的变更要求。
4. 甲方的付款条件
甲方支付乙方的款项，应按照工程进度和质量验收情况分期支付。乙方应提供合法的发票和报表，以便甲方进行支付。如乙方未能提供合法的发票和报表，甲方有权延迟支付或扣除相应的款项。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方的施工质量保证
乙方应保证施工质量符合甲方的要求和相关法律法规的规定。如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工，并由乙方承担因此产生的费用。
2. 乙方的施工进度保证
乙方应按照合同约定的工期完成施工工作。如乙方未能按照约定工期完成，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。乙方应承担因工期延误引起的全部责任。
3. 乙方的保密义务
乙方应对甲方提供的技术资料、商业机密和合同内容予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求赔偿因此造成的损失。
4. 乙方的保险责任
乙方应自行购买并维持必要的保险，包括但不限于建筑工程保险、雇主责任保险和意外伤害保险。如乙方未能购买保险或保险无效，甲方有权要求乙方承担相应的风险和损失。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介的职责和义务
第三方中介应按照合同约定，履行介绍、协调和监督的职责。如第三方中介未能履行其职责，甲方有权要求第三方中介承担违约责任。
2. 第三方中介的费用和支付
第三方中介的费用应按照合同约定进行支付。如甲方未能按时支付第三方中介的费用，第三方中介有权停止提供服务，并追究甲方的违约责任。
3. 第三方中介的独立性
第三方中介应保持独立性，不受到任何一方的操控和影响。第三方中介的决策应公正、公平，并遵守合同的约定。
4. 第三方中介的变更
如甲方或乙方希望变更第三方中介，应提前通知对方并协商一致。如双方未能协商一致，甲方或乙方不得擅自变更第三方中介。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 分包工程图纸
3. 分包工程质量要求
4. 分包工程安全规定
5. 施工许可及手续相关文件
6. 施工设备及材料清单
7. 施工人员名单及资质证明
8. 施工保险证明文件
9. 工程进度计划表
10. 质量检查报告
11. 安全检查报告
12. 工程变更通知单
13. 付款申请单及报销单
14. 违约通知书
15. 合同解除通知书
二、违约行为及认定：
1. 乙方未能按照约定工期完成施工工作，认定为例行违约行为。
2. 乙方施工质量不符合约定标准，认定为质量违约行为。
3. 乙方未能按照约定购买并维持必要保险，认定为保险违约行为。
4. 乙方未能履行保密义务，泄露甲方技术资料或商业机密，认定为保密违约行为。
5. 乙方未能按照约定支付第三方中介费用，认定为费用违约行为。
6. 甲方未能按照约定支付乙方款项，认定为付款违约行为。
7. 甲方未能履行施工协调义务，导致乙方施工受阻，认定为协调违约行为。
8. 甲方无正当理由提前解除合同，认定为解除违约行为。
9. 第三方中介未能按照约定履行介绍、协调和监督职责，认定为中介违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 劳务分包合同：指甲方将工程中的部分劳务工作分包给乙方完成的合同。
2. 分包方：指承担分包工作的乙方。
3. 总包方：指将工程分包给乙方进行劳务工作的甲方。
4. 违约行为：指违反合同约定的行为。
5. 工期延误：指乙方未能按照合同约定的工期完成施工工作。
6. 质量违约：指乙方施工质量不符合合同约定的标准。
7. 保险违约：指乙方未能按照合同约定购买并维持必要保险。
8. 保密义务：指乙方对甲方提供的技术资料、商业机密和合同内容予以保密的义务。
9. 协调违约：指甲方未能履行施工协调义务，导致乙方施工受阻。
10. 解除违约：指甲方无正当理由提前解除合同。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：解决办法为乙方加大施工力度，合理安排施工计划，避免类似情况发生。
2. 施工质量问题：解决办法为乙方立即整改，重新施工，并承担由此产生的费用。
3. 保险无效或未购买：解决办法为乙方尽快购买并维持必要保险，以免影响工程进展。
4. 保密义务违反：解决办法为乙方立即停止泄露，签订保密协议，并赔偿因此造成的损失。
5. 第三方中介服务不力：解决办法为甲方与第三方中介协商，要求其改进服务质量，或更换中介机构。
6. 甲方付款延迟：解决办法为甲方按时支付款项，避免影响乙方的施工进度。
7. 合同解除争议：解决办法为双方协商解决，如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 适用于建筑施工领域的劳务分包合同。
2. 适用于各类工程项目的施工分包。
3. 适用于分包商为独立法人或其他组织的情况。
4. 适用于总包方对分包工程的质量和进度有明确要求的情况。
5. 适用于需要第三方中介协调、监督和管理的工程分包项目。
6. 适用于涉及技术秘密、商业机密的工程分包。
7. 适用于需要乙方购买并维持保险的工程分包。
8. 适用于合同中包含违约责任及违约行为认定的工程分包。