2025全新内保温施工合同书下载.docx

编号：__________

2025全新内保温施工合同书下载

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025全新内保温施工合同书
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章：施工内容与要求
3.1 施工范围
3.2 施工标准
3.3 施工工艺
3.4 施工时间节点
第四章：材料与设备
4.1 材料品牌及规格
4.2 设备型号及数量
4.3 材料与设备供应责任
第五章：质量控制
5.1 质量标准
5.2 质量验收
5.3 质量争议处理
第六章：安全生产
6.1 安全生产要求
6.2 安全事故处理
6.3 安全生产责任
第七章：合同价款与支付
7.1 合同总价
7.2 支付方式
7.3 支付进度
7.4 价款调整
第八章：工期与进度
8.1 施工工期
8.2 进度计划
8.3 工期延误
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 法律适用
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更条件
11.2 合同解除条件
11.3 变更与解除的程序
第十二章：合同的终止与失效
12.1 合同终止条件
12.2 合同失效条件
12.3 终止与失效后的处理
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 附则
第十四章：附件
14.1 施工图纸
14.2 技术说明书
14.3 材料与设备清单
14.4 相关资质证明文件
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：_________
1.1 甲方地址：_________
1.2 乙方名称：_________
1.2 乙方地址：_________
1.3 合同术语定义：
1.3.1 甲方：指_________
1.3.2 乙方：指_________
1.3.3 工程：指_________
1.3.4 施工：指_________
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程预算：_________
第三章：施工内容与要求
3.1 施工范围：_________
3.2 施工标准：_________
3.3 施工工艺：_________
3.4 施工时间节点：_________
第四章：材料与设备
4.1 材料品牌及规格：_________
4.2 设备型号及数量：_________
4.3 材料与设备供应责任：_________
第五章：质量控制
5.1 质量标准：_________
5.2 质量验收：_________
5.3 质量争议处理：_________
第六章：安全生产
6.1 安全生产要求：_________
6.2 安全事故处理：_________
6.3 安全生产责任：_________
第七章：合同价款与支付
7.1 合同总价：_________
7.2 支付方式：_________
7.3 支付进度：_________
7.4 价款调整：_________
第八章：工期与进度
8.1 施工工期：自_________之日起至_________日止。
8.2 进度计划：按照甲方提供的工程进度计划执行。
8.3 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任：如甲方未按合同约定履行义务，甲方应承担相应的违约责任。
9.2 乙方违约责任：如乙方未按合同约定履行义务，乙方应承担相应的违约责任。
9.3 违约赔偿：违约方应赔偿因此给对方造成的损失。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：双方友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁机构：_________
10.3 法律适用：本合同适用_________法律。
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。
11.2 合同解除条件：合同解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。
11.3 变更与解除的程序：变更或解除合同的程序按照双方协商确定的方式进行。
第十二章：合同的终止与失效
12.1 合同终止条件：合同终止条件如下：
12.1.1 合同约定的工程全部完成，并经甲方验收合格；
12.1.2 双方协商一致终止合同；
12.1.3 法律规定的其他终止条件。
12.2 合同失效条件：合同失效条件如下：
12.2.1 合同约定的期限届满；
12.2.2 双方协商一致解除合同；
12.2.3 法律规定合同失效的其他情形。
12.3 终止与失效后的处理：合同终止或失效后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，并办理相关手续。
第十三章：其他条款
13.1 保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
13.2 知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权利。
13.3 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。
13.4 附则：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
第十四章：附件
14.1 施工图纸：见附件一。
14.2 技术说明书：见附件二。
14.3 材料与设备清单：见附件三。
14.4 相关资质证明文件：见附件四。
甲方签字：_________
乙方签字：_________
签订日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。如乙方未按照甲方指定供应商进行采购，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的5%。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合甲方的要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息。
1.3 甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对施工内容、施工标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求及时调整施工计划，并通知乙方。如乙方因甲方变更导致额外费用产生，甲方应承担相应费用。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量承诺：乙方承诺按照合同约定的施工标准和质量要求进行施工，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用，并支付合同总金额的10%作为违约金。
2.2 乙方工期承诺：乙方承诺按照合同约定的工期完成施工。如乙方原因导致工期延误，乙方应按照甲方要求支付违约金，违约金金额为合同总金额的2%。
2.3 乙方保密义务：乙方应对合同内容和甲方提供的技术资料予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，乙方应支付合同总金额的20%作为违约金。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应保持中立立场，不得偏袒任何一方。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担。如合同履行过程中出现争议，第三方中介应根据实际情况作出公正判断，并有权要求相关方支付其费用。
3.3 第三方中介的变更权：甲方有权在合同履行过程中变更第三方中介，乙方应予以配合。如乙方对第三方中介的选择有异议，甲方应与乙方协商确定。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸
2. 技术说明书
3. 材料与设备清单
4. 相关资质证明文件
5. 甲方指定材料供应商名单
6. 第三方中介资质证明
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付合同款项
未按约定提供施工场地和条件
未按约定提供技术资料或提供的资料不准确
2. 乙方违约行为：
未按约定标准完成施工
未按约定时间完成工程
使用非甲方指定供应商的材料或设备
3. 第三方中介违约行为：
未能公正协调甲方和乙方关系
未能按约定时间完成中介服务
未保持中立立场，偏袒某一方
三、法律名词及解释：
1. 违约金：一方不履行合同义务或履行义务不符合约定的，应支付给对方的一定金额。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 合同履行：指双方按照合同约定完成各自义务的行为。
4. 合同解除：指合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同效力的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
解决办法：协商调整施工计划，必要时签订进度调整协议。
2. 材料质量不达标：
解决办法：立即更换不合格材料，乙方承担更换费用。
3. 设计变更：
解决办法：双方协商确定变更内容，重新签订变更协议。
4. 第三方中介不公正：
解决办法：协商更换中介，或双方共同聘请新的中介机构。
五、所有应用场景：
1. 适用于新建、改建、扩建的建筑工程的内保温施工。
2. 适用于公共建筑、住宅、商业设施等不同类型的建筑。
3. 适用于甲方为房地产开发商、乙方为施工单位的情况。
4. 适用于第三方中介为工程咨询公司、监理公司等情形。