2025矿山井巷工程施工合同书.docx

编号：__________

2025矿山井巷工程施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025矿山井巷工程施工合同书
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条件
3.3 付款方式及进度
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量保证措施
4.3 质量检查与验收
第五章：工程进度
5.1 施工计划
5.2 进度调整
5.3 工期延误及赔偿
第六章：施工安全
6.1 安全措施
6.2 安全事故处理
6.3 安全防护费用
第七章：材料与设备
7.1 材料供应
7.2 设备配置
7.3 材料与设备质量
第八章：技术支持与服务
8.1 技术咨询与支持
8.2 人员培训
8.3 技术更新与升级
第九章：知识产权保护
9.1 知识产权归属
9.2 保密条款
9.3 侵权责任
第十章：违约责任
10.1 甲方违约责任
10.2 乙方违约责任
10.3 违约赔偿方式
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁地点及机构
11.3 诉讼地点及法院
第十二章：合同的变更、解除与终止
12.1 合同变更条件
12.2 合同解除条件
12.3 合同终止条件
第十三章：合同的生效、履行与验收
13.1 合同生效条件
13.2 合同履行保证
13.3 工程验收条件及程序
第十四章：其他条款
14.1 合同的转让
14.2 不可抗力
14.3 附件及附录
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：_________
1.1 甲方地址：_________
1.2 乙方名称：_________
1.2 乙方地址：_________
1.3 合同术语定义：
1.3.1 甲方：指_________
1.3.2 乙方：指_________
1.3.3 工程：指_________
1.3.4 合同：指_________
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程内容：_________
第三章：合同价格
3.1 合同总价：_________
3.2 价格调整条件：_________
3.3 付款方式及进度：_________
第四章：工程质量
4.1 质量标准：_________
4.2 质量保证措施：_________
4.3 质量检查与验收：_________
第五章：工程进度
5.1 施工计划：_________
5.2 进度调整：_________
5.3 工期延误及赔偿：_________
第六章：施工安全
6.1 安全措施：_________
6.2 安全事故处理：_________
6.3 安全防护费用：_________
第七章：材料与设备
7.1 材料供应：_________
7.2 设备配置：_________
7.3 材料与设备质量：_________
第八章：技术支持与服务
8.1 技术咨询与支持：
8.1.1 甲方应在合同签订后_________个工作日内提供完整的技术资料和设计文件。
8.1.2 乙方应在接收到技术资料后_________个工作日内提出疑问或要求澄清。
8.2 人员培训：
8.2.1 乙方应在合同签订后_________个月内完成人员培训，培训内容由甲方提供。
8.2.2 培训费用由_________承担。
8.3 技术更新与升级：
8.3.1 若甲方在合同执行期间进行技术更新与升级，乙方有权要求甲方提供相关资料和培训。
第九章：知识产权保护
9.1 知识产权归属：
9.1.1 合同期内，甲乙双方共同开发的技术成果归双方共同所有。
9.1.2 甲方提供的技术资料和设计文件归甲方所有。
9.2 保密条款：
9.2.1 乙方应对甲方提供的技术资料和商业秘密予以保密。
9.2.2 保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。
9.3 侵权责任：
9.3.1 如乙方侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部法律责任。
第十章：违约责任
10.1 甲方违约责任：
10.1.1 若甲方未按合同约定提供技术资料或设计文件，乙方有权要求甲方支付违约金。
10.1.2 甲方迟延履行合同义务的，应按迟延部分的价值支付违约金。
10.2 乙方违约责任：
10.2.1 若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
10.2.2 乙方违反保密条款的，应支付_________元作为违约金。
10.3 违约赔偿方式：
10.3.1 违约金计算方式：违约金=违约部分的价值×违约天数×违约金比率。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议。
11.2 仲裁地点及机构：如协商不成，争议提交_________仲裁委员会仲裁。
11.3 诉讼地点及法院：仲裁裁决不服的，可在接到仲裁裁决书之日起_________内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二章：合同的变更、解除与终止
12.1 合同变更条件：
12.1.1 合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
12.1.2 合同变更不得影响工程质量和进度。
12.2 合同解除条件：
12.2.1 双方同意解除合同的，应签订书面解除协议。
12.2.2 合同解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理工程现场，并承担相应费用。
12.3 合同终止条件：
12.3.1 工程全部完成，并通过验收。
12.3.2 合同约定的其他终止条件。
第十三章：合同的生效、履行与验收
13.1 合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
13.2 合同履行保证：
13.2.1 甲方应按合同约定履行义务，确保工程质量和进度。
13.2.2 乙方应按合同约定履行义务，确保工程安全和材料设备质量。
13.3 工程验收条件及程序：
13.3.1 工程验收合格的标准按照合同约定的质量标准执行。
13.3.2 工程验收程序：乙方提交验收申请，甲方组织验收小组进行验收。
第十四章：其他条款
14.1 合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。
14.2 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。
14.3 附件及附录：合同附件和附录是合同不可分割的部分，与合同具有同等效力。
甲方签字：_________ 乙方签字：_________
甲方盖章：_________ 乙方盖章：_________
签订日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 额外质量保证条款：
甲方要求乙方在合同执行过程中，除遵守合同约定的质量标准外，还需采取额外的质量保证措施。乙方应在施工过程中设置质量监控小组，对工程质量进行不定期检查，并按照甲方的要求提供工程质量报告。如乙方未能达到甲方提出的额外质量要求，甲方有权要求乙方支付违约金。
2. 工程变更管理：
甲方根据项目需要，有权对工程进行变更。乙方应在接到甲方发出的变更通知后，及时评估变更对工程进度、成本和质量的影响，并在_________个工作日内向甲方提交变更评估报告。如乙方因变更导致工程进度延误或成本增加，甲方有权根据实际情况调整合同价款和工程进度计划。
3. 甲方监督权：
甲方有权对乙方施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、进度报告审阅和质量检查。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，并按照甲方的要求进行整改。如乙方不配合甲方的监督，甲方有权要求乙方支付违约金。
4. 甲方技术指导权：
甲方有权对乙方的施工技术进行指导，以确保工程质量符合甲方的要求。乙方应接受甲方的技术指导，并在施工过程中遵循甲方的技术要求。如乙方未能按照甲方的技术指导进行施工，甲方有权要求乙方支付违约金。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方自主施工权：
乙方按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工，有权自主决定施工方法和工艺。甲方不得干预乙方的施工自主权，除非涉及到工程质量和安全问题。
2. 工程进度报告：
乙方应按照甲方要求，定期提交工程进度报告。进度报告应包括工程完成情况、下一步工作计划和潜在的风险因素。如乙方未能按时提交进度报告，甲方有权要求乙方支付违约金。
3. 乙方质量自检：
乙方应自行组织质量自检，确保工程质量符合合同约定的标准。乙方应在工程验收前，向甲方提交自检报告。如乙方自检报告不符合实际质量情况，甲方有权要求乙方进行重新检测，并支付相关费用。
4. 乙方保护自身权益：
乙方有权在合同执行过程中，保护自身的合法权益。如甲方未按照合同约定履行义务，乙方有权拒绝履行自己的义务，并要求甲方支付违约金。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介的职责：
第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方解决合同执行过程中的问题。第三方中介应及时传达甲乙双方的要求和意见，并确保双方按照合同约定履行义务。
2. 第三方中介的公正性：
第三方中介应保持公正性，不得偏袒任何一方。第三方中介应公正处理合同执行过程中的争议和问题，并确保合同的公平执行。
3. 第三方中介的费用：
第三方中介的费用由甲乙双方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用标准和支付方式。如双方对第三方中介的费用有争议，可通过协商解决。
4. 第三方中介的解除：
甲乙双方均有权解除第三方中介的合同。如双方同意解除第三方中介合同，应签订书面解除协议，并办理相关手续。解除第三方中介合同后，双方应自行解决合同执行过程中的问题。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸和技术规范
2. 材料和设备的技术规格书
3. 施工方案和进度计划
4. 质量检测报告和验收标准
5. 安全防护措施计划
6. 人员培训计划和材料
7. 合同变更记录
8. 工程进度报告和质量报告
9. 违约金计算公式和赔偿协议
10. 争议解决过程中产生的所有文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间提供技术资料或设计文件
2. 甲方提供的技术资料不符合质量标准
3. 乙方未按约定时间完成工程
4. 乙方施工质量不符合约定标准
5. 乙方未按约定保护甲方提供的技术资料和商业秘密
6. 乙方未按甲方要求采取额外质量保证措施
7. 乙方未接受甲方技术指导导致工程质量问题
8. 乙方未按合同约定履行安全防护义务
9. 乙方未按甲方要求提交工程进度报告
10. 乙方未按甲方要求进行质量自检
11. 第三方中介偏袒任何一方或未保持公正性
12. 第三方中介未及时传达双方要求或意见
13. 第三方中介未公正处理争议和问题
三、法律名词及解释：
1. 合同：指本合同书及其附件，是甲乙双方共同达成的协议。
2. 甲方：指合同中作为发包方的实体。
3. 乙方：指合同中作为承包方的实体。
4. 工程：指合同中约定的施工项目。
5. 违约金：指违约方因违反合同约定所需支付的赔偿金额。
6. 争议解决：指双方在合同执行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。
7. 第三方中介：指甲乙双方约定的，协助双方履行合同义务的独立第三方机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定应急预案，必要时调整施工计划和人员配置。
2. 质量问题：加强质量监控，及时发现问题并采取措施整改。
3. 技术资料丢失：备份技术资料，签订保密协议，确保资料安全。
4. 安全事故：加强安全培训和现场管理，遵守安全规定，应对突发事故。
5. 合同变更：双方协商一致后，签订书面变更协议，明确变更内容和影响。
6. 争议解决：根据合同约定选择合适的争议解决方式，积极沟通协商。
五、所有应用场景：
1. 矿山井巷工程施工合同适用于矿产资源开发项目。
2. 合同适用于井巷工程的新建、改建或扩建项目。
3. 合同适用于甲方为矿山业主，乙方为施工承包商的场景。
4. 合同适用于第三方中介为双方提供协调和监督服务的场景。
5. 合同适用于工程质量、进度和安全要求较高的场景。
6. 合同适用于需要甲方技术指导和技术支持的场景。
7. 合同适用于乙方需要按照甲方要求采取额外质量保证措施的场景。