资源描述
编号:__________
2025版建筑模板施工合同书集锦
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025版建筑模板施工合同书集锦
合同目录
第一章:总则
1.1 合同背景与目的
1.2 合同适用范围
1.3 合同当事人
1.4 合同文件组成
第二章:施工内容与工程量
2.1 施工项目概述
2.2 工程量清单
2.3 施工工艺要求
2.4 施工质量标准
第三章:合同价格与支付
3.1 合同价格
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式与进度
3.4 价款结算与支付时间
第四章:施工期限与进度
4.1 施工期限
4.2 施工进度计划
4.3 延期施工条件
4.4 提前完工奖励与罚款
第五章:施工材料与设备
5.1 材料与设备要求
5.2 供应商选择与评估
5.3 材料与设备交付及验收
5.4 材料与设备质量保证
第六章:施工安全与环保
6.1 安全生产责任
6.2 安全施工措施
6.3 安全事故处理
6.4 环保要求与措施
第七章:质量管理
7.1 质量管理体系
7.2 质量控制与检查
7.3 质量问题处理
7.4 质量保证期
第八章:合同变更与解除
8.1 合同变更条件
8.2 变更程序与内容
8.3 合同解除条件
8.4 解除程序与责任处理
第九章:违约责任与赔偿
9.1 违约行为及责任
9.2 赔偿金额计算与支付
9.3 违约责任免除
9.4 争议解决方式
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 协商与调解
10.3 仲裁与诉讼
10.4 法律适用
第十一章:合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
11.4 合同终止后的义务履行
第十二章:其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 通知与送达
12.4 附件与补充协议
第十三章:合同附件
13.1 附件清单
13.2 附件内容与效力
13.3 附件的修改与补充
13.4 附件的交付与保存
第十四章:附则
14.1 合同解释权
14.2 合同修订与版本控制
14.3 合同的补充与修改
14.4 合同的废止与替代
合同编号:2025BM001
第一章:总则
1.1 合同背景与目的
双方为明确建筑模板施工的权利义务,确保工程质量和进度,降低工程成本,特订立本合同。
1.2 合同适用范围
本合同适用于建筑模板施工,包括但不限于模板的设计、制作、安装、拆除及维修等服务。
1.3 合同当事人
甲方:__________
乙方:__________
1.4 合同文件组成
(1)合同;
(2)附件;
(3)补充协议;
(4)其他相关文件。
第二章:施工内容与工程量
2.1 施工项目概述
乙方应按照甲方的要求,完成建筑模板的设计、制作、安装、拆除及维修等工作。
2.2 工程量清单
详见附件工程量清单。
2.3 施工工艺要求
乙方应按照甲方提供的施工方案和工艺要求进行施工,确保工程质量。
2.4 施工质量标准
乙方应按照国家相关标准和甲方要求,保证施工质量达到优良等级。
第三章:合同价格与支付
3.1 合同价格
本合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2 价格调整机制
合同执行过程中,如遇材料价格波动等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格。
3.3 支付方式与进度
甲方按照乙方实际完成工程量,分期支付合同价款。具体支付方式与进度详见附件支付计划。
3.4 价款结算与支付时间
乙方完成施工后,甲方应在验收合格后____个工作日内支付合同价款。
第四章:施工期限与进度
4.1 施工期限
本工程模板施工期限为____个月。
4.2 施工进度计划
乙方应按照甲方要求,制定详细的施工进度计划,并报甲方审批。
4.3 延期施工条件
如乙方因不可抗力等因素导致无法按期完成施工,应提前____天通知甲方,并协商延期事宜。
4.4 提前完工奖励与罚款
乙方提前完成施工的,甲方给予奖励;延期完成的,乙方应支付罚款。具体奖励与罚款标准详见附件。
第五章:施工材料与设备
5.1 材料与设备要求
乙方应按照甲方要求,采购符合质量标准的材料与设备。
5.2 供应商选择与评估
乙方应选择有资质的供应商,并将供应商信息报甲方备案。
5.3 材料与设备交付及验收
乙方应在合同约定的时间内,将材料与设备交付甲方验收。
5.4 材料与设备质量保证
乙方应对提供的材料与设备质量负责,确保其符合国家相关标准和甲方要求。
第八章:合同变更与解除
8.1 合同变更条件
在合同执行过程中,如双方同意对合同内容进行变更,需签订书面变更协议。
8.2 变更程序与内容
变更协议应明确变更内容、范围、价格、工期等事项,并经双方签字盖章生效。
8.3 合同解除条件
一方违约导致合同无法履行,另一方有权解除合同。
8.4 解除程序与责任处理
解除合同应签订书面协议,明确解除原因、责任承担及赔偿事项。
第九章:违约责任与赔偿
9.1 违约行为及责任
违约方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
9.2 赔偿金额计算与支付
赔偿金额根据违约程度、损失大小等因素确定,并在协议中明确。
9.3 违约责任免除
不可抗力等因素导致违约的,双方互不承担违约责任。
9.4 争议解决方式
双方可通过协商、调解解决争议;协商调解不成的,可申请仲裁或提起诉讼。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
双方同意选择__________作为争议解决机构。
10.2 协商与调解
双方应通过协商、调解解决争议。
10.3 仲裁与诉讼
如协商调解不成,任何一方均有权向__________提起仲裁或诉讼。
10.4 法律适用
本合同及变更、解除、违约等事项,均适用__________法律法规。
第十一章:合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更程序
合同变更需双方签订书面协议,并经签字盖章生效。
11.3 合同终止条件
合同执行完毕或双方同意终止合同的,本合同终止。
11.4 合同终止后的义务履行
合同终止后,双方应按照约定履行相关义务,包括但不限于工程结算、资料移交等。
第十二章:其他约定
12.1 保密条款
双方应对合同内容及双方商业秘密予以保密,未经对方同意不得泄露。
12.2 知识产权保护
双方应尊重对方知识产权,不得侵犯对方商标、专利等权益。
12.3 通知与送达
双方通过书面形式发出的通知,送达对方一个通讯地址。
12.4 附件与补充协议
本合同附件及补充协议均为合同不可分割的部分,与合同具有同等效力。
第十三章:合同附件
13.1 附件清单
详见附件清单。
13.2 附件内容与效力
附件内容视为合同组成部分,具有同等效力。
13.3 附件的修改与补充
附件的修改与补充需双方签订书面协议,并经签字盖章生效。
13.4 附件的交付与保存
附件交付双方指定的代表,并由代表签字确认。
第十四章:附则
14.1 合同解释权
本合同的解释权归__________所有。
14.2 合同修订与版本控制
本合同如有修订,以最新签署的书面协议为准。
14.3 合同的补充与修改
本合同的补充与修改需双方签订书面协议,并经签字盖章生效。
14.4 合同的废止与替代
本合同一旦生效,双方均应严格履行。如合同废止或被替代,应以书面协议为准。
甲方签字:_________________ 日期:____年__月__日
乙方签字:_________________ 日期:____年__月__日
见证人签字:_________________ 日期:____年__月__日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应根据甲方要求,与指定供应商签订材料供应合同,并将供应商信息报甲方备案。若乙方未按甲方要求执行,甲方有权要求乙方支付违约金。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作,提供施工进度、质量等相关信息。若乙方拒绝接受甲方监督,甲方有权要求乙方支付违约金。
1.3 甲方变更权
在合同执行过程中,甲方有权根据工程需要对施工内容、工程量、工期等进行变更。乙方应根据甲方要求,及时调整施工计划,并报甲方审批。若乙方未按甲方要求调整,甲方有权要求乙方支付违约金。
1.4 甲方终止权
在合同执行过程中,若乙方出现严重违约行为,甲方有权立即终止合同,并要求乙方支付违约金。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主采购权
乙方有权根据施工需要,自主选择材料供应商。甲方应尊重乙方的选择,不得干涉乙方的采购行为。
2.2 乙方施工方案提交
乙方应在合同约定的时间内,向甲方提交施工方案。若乙方未按时提交,甲方有权要求乙方支付违约金。
2.3 乙方进度报告
乙方应按月向甲方报告施工进度,确保甲方了解工程进展情况。若乙方未按约定报告,甲方有权要求乙方支付违约金。
2.4 乙方质量保证
乙方应对施工质量承担责任。若工程出现质量问题,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责,协助甲方和乙方解决合同执行过程中的争议。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。具体费用标准应在补充协议中明确。
3.3 第三方中介调解结果
第三方中介提出的调解结果,甲方和乙方均应予以尊重。若甲方和乙方对调解结果有异议,可依法申请仲裁或提起诉讼。
3.4 第三方中介保密义务
第三方中介应对合同内容及双方商业秘密予以保密,未经甲方和乙方同意不得泄露。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程量清单
2. 施工方案
3. 材料供应合同
4. 施工进度报告
5. 质量保证书
6. 供应商资质证明
7. 调解协议书
8. 补充协议
9. 第三方中介资质证明
10. 保密协议
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付价款
未按约定提供施工条件
未按约定时间接受工程交付
2. 乙方违约行为
未按约定时间提交施工方案
未按约定质量标准完成工程
未按约定时间报告施工进度
3. 第三方中介违约行为
未能公正、公平地调解争议
泄露合同内容及商业秘密
未按约定时间提出调解结果
三、法律名词及解释:
1. 建筑模板施工:指在建筑施工过程中,使用模板进行混凝土浇筑、木结构制作等作业的活动。
2. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
3. 违约金:指违约方按照约定向守约方支付的金钱赔偿。
4. 仲裁:指通过仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种方式。
5. 诉讼:指通过法院对合同争议进行审理并作出判决的一种方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 材料供应不及时
提前与供应商沟通,确保材料供应
备用材料方案,以防万一
2. 施工进度延误
制定详细施工计划,提前安排
及时沟通,协调各方资源
3. 质量问题
加强质量检查,确保工程质量
发现问题及时整改,防止扩大
4. 合同争议
积极沟通,争取友好解决
必要时,寻求第三方中介调解
五、所有应用场景:
1. 建筑模板施工合同签订
2. 材料供应合同签订
3. 施工进度报告与监督
4. 质量问题处理
5. 合同争议解决
6. 第三方中介参与调解
7. 工程验收与交付
展开阅读全文