2025版建筑模板施工合同书集锦.docx

编号：__________

2025版建筑模板施工合同书集锦

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版建筑模板施工合同书集锦
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 合同适用范围
1.3 合同当事人
1.4 合同文件组成
第二章：施工内容与工程量
2.1 施工项目概述
2.2 工程量清单
2.3 施工工艺要求
2.4 施工质量标准
第三章：合同价格与支付
3.1 合同价格
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式与进度
3.4 价款结算与支付时间
第四章：施工期限与进度
4.1 施工期限
4.2 施工进度计划
4.3 延期施工条件
4.4 提前完工奖励与罚款
第五章：施工材料与设备
5.1 材料与设备要求
5.2 供应商选择与评估
5.3 材料与设备交付及验收
5.4 材料与设备质量保证
第六章：施工安全与环保
6.1 安全生产责任
6.2 安全施工措施
6.3 安全事故处理
6.4 环保要求与措施
第七章：质量管理
7.1 质量管理体系
7.2 质量控制与检查
7.3 质量问题处理
7.4 质量保证期
第八章：合同变更与解除
8.1 合同变更条件
8.2 变更程序与内容
8.3 合同解除条件
8.4 解除程序与责任处理
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为及责任
9.2 赔偿金额计算与支付
9.3 违约责任免除
9.4 争议解决方式
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 协商与调解
10.3 仲裁与诉讼
10.4 法律适用
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
11.4 合同终止后的义务履行
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 通知与送达
12.4 附件与补充协议
第十三章：合同附件
13.1 附件清单
13.2 附件内容与效力
13.3 附件的修改与补充
13.4 附件的交付与保存
第十四章：附则
14.1 合同解释权
14.2 合同修订与版本控制
14.3 合同的补充与修改
14.4 合同的废止与替代
合同编号：2025BM001
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
双方为明确建筑模板施工的权利义务，确保工程质量和进度，降低工程成本，特订立本合同。
1.2 合同适用范围
本合同适用于建筑模板施工，包括但不限于模板的设计、制作、安装、拆除及维修等服务。
1.3 合同当事人
甲方：__________
乙方：
1.4 合同文件组成
（1）合同；
（2）附件；
（3）补充协议；
（4）其他相关文件。
第二章：施工内容与工程量
2.1 施工项目概述
乙方应按照甲方的要求，完成建筑模板的设计、制作、安装、拆除及维修等工作。
2.2 工程量清单
详见附件工程量清单。
2.3 施工工艺要求
乙方应按照甲方提供的施工方案和工艺要求进行施工，确保工程质量。
2.4 施工质量标准
乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证施工质量达到优良等级。
第三章：合同价格与支付
3.1 合同价格
本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：_______元。
3.2 价格调整机制
合同执行过程中，如遇材料价格波动等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。
3.3 支付方式与进度
甲方按照乙方实际完成工程量，分期支付合同价款。具体支付方式与进度详见附件支付计划。
3.4 价款结算与支付时间
乙方完成施工后，甲方应在验收合格后____个工作日内支付合同价款。
第四章：施工期限与进度
4.1 施工期限
本工程模板施工期限为____个月。
4.2 施工进度计划
乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。
4.3 延期施工条件
如乙方因不可抗力等因素导致无法按期完成施工，应提前____天通知甲方，并协商延期事宜。
4.4 提前完工奖励与罚款
乙方提前完成施工的，甲方给予奖励；延期完成的，乙方应支付罚款。具体奖励与罚款标准详见附件。
第五章：施工材料与设备
5.1 材料与设备要求
乙方应按照甲方要求，采购符合质量标准的材料与设备。
5.2 供应商选择与评估
乙方应选择有资质的供应商，并将供应商信息报甲方备案。
5.3 材料与设备交付及验收
乙方应在合同约定的时间内，将材料与设备交付甲方验收。
5.4 材料与设备质量保证
乙方应对提供的材料与设备质量负责，确保其符合国家相关标准和甲方要求。
第八章：合同变更与解除
8.1 合同变更条件
在合同执行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，需签订书面变更协议。
8.2 变更程序与内容
变更协议应明确变更内容、范围、价格、工期等事项，并经双方签字盖章生效。
8.3 合同解除条件
一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同。
8.4 解除程序与责任处理
解除合同应签订书面协议，明确解除原因、责任承担及赔偿事项。
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为及责任
违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
9.2 赔偿金额计算与支付
赔偿金额根据违约程度、损失大小等因素确定，并在协议中明确。
9.3 违约责任免除
不可抗力等因素导致违约的，双方互不承担违约责任。
9.4 争议解决方式
双方可通过协商、调解解决争议；协商调解不成的，可申请仲裁或提起诉讼。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
双方同意选择__________作为争议解决机构。
10.2 协商与调解
双方应通过协商、调解解决争议。
10.3 仲裁与诉讼
如协商调解不成，任何一方均有权向__________提起仲裁或诉讼。
10.4 法律适用
本合同及变更、解除、违约等事项，均适用__________法律法规。
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更程序
合同变更需双方签订书面协议，并经签字盖章生效。
11.3 合同终止条件
合同执行完毕或双方同意终止合同的，本合同终止。
11.4 合同终止后的义务履行
合同终止后，双方应按照约定履行相关义务，包括但不限于工程结算、资料移交等。
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
双方应对合同内容及双方商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。
12.2 知识产权保护
双方应尊重对方知识产权，不得侵犯对方商标、专利等权益。
12.3 通知与送达
双方通过书面形式发出的通知，送达对方一个通讯地址。
12.4 附件与补充协议
本合同附件及补充协议均为合同不可分割的部分，与合同具有同等效力。
第十三章：合同附件
13.1 附件清单
详见附件清单。
13.2 附件内容与效力
附件内容视为合同组成部分，具有同等效力。
13.3 附件的修改与补充
附件的修改与补充需双方签订书面协议，并经签字盖章生效。
13.4 附件的交付与保存
附件交付双方指定的代表，并由代表签字确认。
第十四章：附则
14.1 合同解释权
本合同的解释权归__________所有。
14.2 合同修订与版本控制
本合同如有修订，以最新签署的书面协议为准。
14.3 合同的补充与修改
本合同的补充与修改需双方签订书面协议，并经签字盖章生效。
14.4 合同的废止与替代
本合同一旦生效，双方均应严格履行。如合同废止或被替代，应以书面协议为准
甲方签字：_________________ 日期：____年__月__日
乙方签字：_________________ 日期：____年__月__日
见证人签字：_________________ 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应根据甲方要求，与指定供应商签订材料供应合同，并将供应商信息报甲方备案。若乙方未按甲方要求执行，甲方有权要求乙方支付违约金。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作，提供施工进度、质量等相关信息。若乙方拒绝接受甲方监督，甲方有权要求乙方支付违约金。
1.3 甲方变更权
在合同执行过程中，甲方有权根据工程需要对施工内容、工程量、工期等进行变更。乙方应根据甲方要求，及时调整施工计划，并报甲方审批。若乙方未按甲方要求调整，甲方有权要求乙方支付违约金。
1.4 甲方终止权
在合同执行过程中，若乙方出现严重违约行为，甲方有权立即终止合同，并要求乙方支付违约金。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主采购权
乙方有权根据施工需要，自主选择材料供应商。甲方应尊重乙方的选择，不得干涉乙方的采购行为。
2.2 乙方施工方案提交

乙方应在合同约定的时间内，向甲方提交施工方案。若乙方未按时提交，甲方有权要求乙方支付违约金。
2.3 乙方进度报告
乙方应按月向甲方报告施工进度，确保甲方了解工程进展情况。若乙方未按约定报告，甲方有权要求乙方支付违约金。
2.4 乙方质量保证
乙方应对施工质量承担责任。若工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助甲方和乙方解决合同执行过程中的争议。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。具体费用标准应在补充协议中明确。

3.3 第三方中介调解结果
第三方中介提出的调解结果，甲方和乙方均应予以尊重。若甲方和乙方对调解结果有异议，可依法申请仲裁或提起诉讼。
3.4 第三方中介保密义务
第三方中介应对合同内容及双方商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意不得泄露。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 施工方案
3. 材料供应合同
4. 施工进度报告
5. 质量保证书
6. 供应商资质证明
7. 调解协议书
8. 补充协议
9. 第三方中介资质证明
10. 保密协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付价款
未按约定提供施工条件
未按约定时间接受工程交付
2. 乙方违约行为
未按约定时间提交施工方案
未按约定质量标准完成工程
未按约定时间报告施工进度
3. 第三方中介违约行为
未能公正、公平地调解争议
泄露合同内容及商业秘密
未按约定时间提出调解结果
三、法律名词及解释：
1. 建筑模板施工：指在建筑施工过程中，使用模板进行混凝土浇筑、木结构制作等作业的活动。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 违约金：指违约方按照约定向守约方支付的金钱赔偿。
4. 仲裁：指通过仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种方式。
5. 诉讼：指通过法院对合同争议进行审理并作出判决的一种方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 材料供应不及时
提前与供应商沟通，确保材料供应
备用材料方案，以防万一
2. 施工进度延误
制定详细施工计划，提前安排
及时沟通，协调各方资源
3. 质量问题
加强质量检查，确保工程质量
发现问题及时整改，防止扩大
4. 合同争议
积极沟通，争取友好解决
必要时，寻求第三方中介调解
五、所有应用场景：
1. 建筑模板施工合同签订
2. 材料供应合同签订
3. 施工进度报告与监督
4. 质量问题处理
5. 合同争议解决
6. 第三方中介参与调解
7. 工程验收与交付