小学学校施工合同书协议书书(2025版).docx

编号：__________

小学学校施工合同书协议书书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

小学学校施工合同书协议书书(2025版)
合同目录
第一章：合同主体
1.1甲方主体信息
1.2乙方主体信息
1.3丙方主体信息（如有）
第二章：工程概况
2.1工程名称
2.2工程地点
2.3工程规模
2.4工程预算
第三章：工程内容
3.1施工范围
3.2施工内容
3.3施工工艺
第四章：工程进度
4.1施工周期
4.2重要节点时间
4.3进度调整及请假规定
第五章：工程质量
5.1质量标准
5.2质量监督
5.3质量保修
第六章：工程安全
6.1安全责任
6.2安全措施
6.3安全事故处理
第七章：合同价格
7.1合同总价
7.2价格调整
7.3支付方式
7.4支付时间表
第八章：施工材料
8.1材料供应
8.2材料质量
8.3材料验收
第九章：施工设备
9.1设备供应
9.2设备使用
9.3设备维修与保养
第十章：合同变更
10.1变更条件
10.2变更程序
10.3变更费用
第十一章：违约责任
11.1违约情形
11.2违约责任
11.3违约赔偿
第十二章：争议解决
12.1争议解决方式
12.2仲裁机构
12.3诉讼管辖
第十三章：合同的生效、终止与解除
13.1合同生效条件
13.2合同终止条件
13.3合同解除程序
第十四章：其他约定
14.1保密条款
14.2知识产权保护
14.3不可抗力
14.4合同的补充与附件
合同编号：_________
第一章：合同主体
1.1甲方主体信息
甲方全称：（填写全称）
地址：（填写地址）
联系人：（填写联系人姓名）
联系电话：（填写联系电话）
1.2乙方主体信息
乙方全称：（填写全称）
地址：（填写地址）
联系人：（填写联系人姓名）
联系电话：（填写联系电话）
1.3丙方主体信息（如有）
丙方全称：（填写全称）
地址：（填写地址）
联系人：（填写联系人姓名）
联系电话：（填写联系电话）
第二章：工程概况
2.1工程名称
（填写工程名称）
2.2工程地点
（填写工程地点）
2.3工程规模
（填写工程规模，如面积、栋数等）
2.4工程预算
（填写工程预算，包括总预算和各分项预算）
第三章：工程内容
3.1施工范围
（详细列出施工范围，如土建、装修、安装等）
3.2施工内容
（详细列出施工内容，包括各分部分项工程）
3.3施工工艺
（详细说明施工工艺和施工方法）
第四章：工程进度
4.1施工周期
（填写施工周期，包括开始日期和结束日期）
4.2重要节点时间
（列出工程的重要节点时间，如基础完工、主体封顶等）
4.3进度调整及请假规定
（详细说明进度调整的程序和请假规定）
第五章：工程质量
5.1质量标准
（详细列出工程的质量标准，包括材料、工艺等）
5.2质量监督
（说明质量监督的程序和责任主体）
5.3质量保修
（详细说明质量保修的范围、期限和保修程序）
第六章：工程安全
6.1安全责任
（明确各方的安全责任）
6.2安全措施
（详细列出施工期间的安全措施）
6.3安全事故处理
（详细说明安全事故的处理程序和责任分配）
第八章：施工材料
8.1材料供应
（明确材料供应的责任、时间、地点等）
8.2材料质量
（明确材料质量的标准和要求）
8.3材料验收
（明确材料验收的程序和责任主体）
第九章：施工设备
9.1设备供应
（明确设备供应的责任、时间、地点等）
9.2设备使用
（明确设备使用的规范和要求）
9.3设备维修与保养
（明确设备维修与保养的责任和程序）
第十章：合同变更
10.1变更条件
（明确合同变更的条件和程序）
10.2变更程序
（明确合同变更的申请、批准程序）
10.3变更费用
（明确合同变更产生的费用承担）
第十一章：违约责任
11.1违约情形
（列举违约情形）
11.2违约责任
（明确违约责任及承担方式）
11.3违约赔偿
（明确违约赔偿的标准和计算方式）
第十二章：争议解决
12.1争议解决方式
（明确争议解决的途径，如协商、调解、仲裁等）
12.2仲裁机构
（明确选定的仲裁机构和仲裁地点）
12.3诉讼管辖
（明确诉讼管辖的法院和地点）
第十三章：合同的生效、终止与解除
13.1合同生效条件
（明确合同生效的条件）
13.2合同终止条件
（明确合同终止的条件）
13.3合同解除程序
（明确合同解除的程序和责任）
第十四章：其他约定
14.1保密条款
（明确保密信息的范围和保密期限）
14.2知识产权保护
（明确知识产权的保护责任和措施）
14.3不可抗力
（明确不可抗力的定义和处理程序）
14.4合同的补充与附件
（明确补充合同和附件的效力）
甲方：（签字）
乙方：（签字）
丙方：（签字）
日期：（填写签字日期）
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方变更权
甲方有权根据工程实际情况，对工程内容、工程进度、工程质量等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划和施工方案。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工现场的巡查、施工进度的核查、施工质量的检查等。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方终止权
（1）乙方严重违反合同约定，影响工程进度和质量；
（2）乙方发生重大安全事故，影响工程安全；
（3）乙方无法继续履行合同义务。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方工期保证
乙方应保证按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
2.2 乙方质量保证
乙方应保证工程质量符合合同约定的标准。如工程质量不符合标准，乙方应承担修复费用并承担相应责任。
2.3 乙方安全责任
乙方应全面负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。如因第三方中介原因导致合同纠纷，第三方中介应承担相应责任。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲乙双方协商确定。如双方对中介费用有争议，可通过协商解决。
3.3 第三方中介终止权
甲乙双方均有权终止与第三方中介的合作。终止合作前，双方应提前通知第三方中介，并协商解决已发生的事宜。
甲方：（签字）
乙方：（签字）
第三方中介：（签字）
日期：（填写签字日期）
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 工程预算明细表
3. 施工方案和安全措施计划
4. 材料供应合同
5. 设备租赁合同
6. 施工人员名单和资质证明
7. 工程进度计划表
8. 质量检验标准和方法
9. 安全事故应急预案
10. 合同变更申请表格
11. 违约金计算公式
12. 仲裁协议
13. 法律法规和相关标准规范
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付工程进度款，视为违约。
2. 乙方未按约定时间完成工程，视为违约。
3. 乙方使用不符合合同约定的材料或设备，视为违约。
4. 乙方未按约定履行安全措施，导致安全事故发生，视为违约。
5. 任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 甲方：指合同中承担发包人职责的一方。
3. 乙方：指合同中承担承包人职责的一方。
4. 丙方：指合同中承担第三方中介职责的一方。
5. 违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
6. 违约金：当事人因违约行为应当承担的赔偿责任。
7. 仲裁：一种替代诉讼的争议解决方式，由仲裁机构根据双方达成的仲裁协议作出具有法律约束力的裁决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
解决办法：协商调整施工计划，延长工期，并根据实际情况协商违约金。
2. 材料质量不合格：
解决办法：要求乙方更换不合格材料，承担修复费用，并协商违约金。
3. 安全事故发生：
解决办法：立即启动安全事故应急预案，报告相关部门，依法承担相应责任。
4. 合同变更：
解决办法：按照合同约定的变更程序申请变更，协商调整合同价款和工期。
5. 争议解决：
解决办法：依法选择仲裁或诉讼，提交具有管辖权的仲裁机构或法院处理。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类小学学校的施工合同签订。
2. 适用于新建、改建、扩建工程的项目。
3. 适用于施工内容包括土建、装修、安装等。
4. 适用于有第三方中介参与协调的合同。
5. 适用于合同履行过程中可能出现违约行为的情况。
6. 适用于需要明确违约行为认定和违约责任承担的合同。
7. 适用于合同双方或多方需要明确权利义务关系的场景。