劳务分包工合同书范本2025年通用.docx

编号：__________

劳务分包工合同书范本2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

劳务分包工合同书范本2025年通用
合同目录
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.2 法律法规适用
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 合同的生效与终止
第二章：劳务分包工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程内容
2.4 工程量及进度要求
第三章：劳务分包人的义务与责任
3.1 劳务分包人的一般义务
3.2 劳务分包人的专项义务
3.3 劳务分包人的责任限制
第四章：发包人的义务与责任
4.1 发包人的一般义务
4.2 发包人的专项义务
4.3 发包人的责任限制
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格的确定
5.2 支付方式与支付时间
5.3 价格调整机制
5.4 发票与税务
第六章：工期与进度
6.1 工期的约定
6.2 进度计划的编制与审批
6.3 工期延误的处理
第七章：质量与标准
7.1 质量要求的约定
7.2 质量控制与检验
7.3 质量问题的处理
第八章：安全与环保
8.1 安全生产的要求
8.2 安全事故的处理
8.3 环保要求的遵守
第九章：变更与解除合同
9.1 合同变更的条件与程序
9.2 合同解除的条件与程序
9.3 变更与解除合同的法律后果
第十章：违约责任
10.1 劳务分包人的违约行为
10.2 发包人的违约行为
10.3 违约责任的处理方式
第十一章：争议解决
11.1 争议解决的方式
11.2 仲裁或诉讼的地点与法院
11.3 适用法律
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
12.4 合同的翻译与解释
第十三章：附件
13.1 附件目录
13.2 附件内容
第十四章：合同的签署
14.1 签署日期
14.2 签署地点
14.3 签署人及代表
合同编号_________
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.2 法律法规适用
本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
1.3 合同文件的优先顺序
本合同文件的优先顺序如下：合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、标准规范及设计文件、组成合同的其它文件。
1.4 合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的全部义务履行完毕之日终止。
第二章：劳务分包工程概况
2.1 工程名称
本合同涉及的劳务分包工程名称为：________________。
2.2 工程地点
本合同涉及的劳务分包工程地点为：________________。
2.3 工程内容
本合同涉及的劳务分包工程内容包括：________________。
2.4 工程量及进度要求
乙方应按照甲方的要求，完成劳务分包工程的量，并按照甲方的进度计划进行施工。
第三章：劳务分包人的义务与责任
3.1 劳务分包人的一般义务
乙方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，完成劳务分包工程，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。
3.2 劳务分包人的专项义务
乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并对其进行管理和培训，确保施工人员具备相应的技能和资质。
3.3 劳务分包人的责任限制
乙方对因分包工程原因导致的人员伤亡、财产损失等承担责任，但责任限额不得超过合同价款的20%。
第四章：发包人的义务与责任
4.1 发包人的一般义务
甲方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，向乙方支付合同价款，并提供施工所需的场地、设备、材料等。
4.2 发包人的专项义务
甲方应按照合同约定，提供乙方施工所需的设计文件、技术要求等相关资料，并对其进行解释和指导。
4.3 发包人的责任限制
甲方对因发包原因导致的人员伤亡、财产损失等承担责任，但责任限额不得超过合同价款的30%。
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格的确定
本合同的劳务分包价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
5.2 支付方式与支付时间
甲方应按照合同约定的付款节点，向乙方支付合同价款。
5.3 价格调整机制
合同价款调整的方式如下：________________。
5.4 发票与税务
乙方应向甲方提供合法的发票，并按照国家相关法律法规的规定缴纳税费。
第六章：工期与进度
6.1 工期的约定
本合同约定的劳务分包工程竣工交付日期为：________________。
6.2 进度计划的编制与审批
乙方应根据甲方提供的工程进度计划，编制详细的施工进度计划，并提交甲方审批。
6.3 工期延误的处理
因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。
第七章：质量与标准
7.1 质量要求的约定
本合同约定的劳务分包工程质量标准为：________________。
7.2 质量控制与检验
乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制，并按照甲方要求进行质量检验。
7.3 质量问题的处理
如发现质量问题，乙方应立即停止施工，并根据甲方要求进行整改。如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担相应的责任。
第八章：安全与环保
8.1 安全生产的要求
乙方应按照国家和行业的安全生产法律法规，制定并落实安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。
8.2 安全事故的处理
如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求和国家相关法律法规的规定进行处理。
8.3 环保要求的遵守
乙方应遵守国家和地方的环保法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。
第九章：变更与解除合同
9.1 合同变更的条件与程序
合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
9.2 合同解除的条件与程序
合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。
9.3 变更与解除合同的法律后果
变更或解除合同的，双方应按照合同约定和国家相关法律法规的规定处理合同价款、违约金等事项。
第十章：违约责任
10.1 劳务分包人的违约行为
乙方如未按合同约定完成分包工程，或质量、安全、进度等方面不符合甲方要求的，应承担违约责任。
10.2 发包人的违约行为
甲方如未按合同约定支付价款，或提供施工条件的，应承担违约责任。
10.3 违约责任的处理方式
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决的方式
双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
11.2 仲裁或诉讼的地点与法院
仲裁或诉讼的地点为合同签订地人民法院。
11.3 适用法律
本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
12.2 知识产权保护
双方应尊重并保护对方在合同过程中产生的知识产权。
12.3 不可抗力
因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。
12.4 合同的翻译与解释
合同的翻译和解释应以中文文本为准。
第十三章：附件
13.1 附件目录
附件目录如下：
1) 中标通知书
2) 投标文件
3) 专用条款
4) 通用条款
5) 标准规范及设计文件
6) 组成合同的其它文件
13.2 附件内容
附件内容见附件目录中所列文件。
第十四章：合同的签署
14.1 签署日期
本合同签署日期为：________________年____月____日。
14.2 签署地点
本合同签署地点为：________________。
14.3 签署人及代表
甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方指令的变更
甲方有权根据项目进展和实际情况，对劳务分包工程的内容、进度、质量等方面进行调整。乙方应根据甲方的指令，及时调整施工计划和人员配置。
1.2 甲方对乙方的监督和管理
甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保施工质量和进度符合甲方的要求。乙方应接受甲方的监督和管理，并积极配合甲方的工作。
1.3 甲方对工程款的支付条件
甲方在支付合同价款时，有权根据工程进展和质量情况，按照实际完成的工作量进行支付。乙方应按照甲方的支付条件，提供相关证明材料，以便甲方进行支付。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方对工程的质量控制
乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。乙方应对施工过程中的质量问题负责，并承担相应的整改责任。
2.2 乙方的施工安全和环保措施
乙方应制定并落实施工安全和环保措施，防止发生安全事故和环境污染。乙方应对因施工原因造成的人员伤亡、财产损失等承担责任。
2.3 乙方的工程进度和交付
乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，确保按时完成工程并交付给甲方。乙方应对因自身原因导致的工期延误承担违约责任。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责和义务
第三方中介作为合同的协调和管理机构，应负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应对合同履行过程中的争议和问题进行调解。
3.2 第三方中介的收费和支付
第三方中介的收费标准应在合同中明确约定。甲方和乙方应按照约定向第三方中介支付相关费用。第三方中介应在提供服务后，提供相应的服务报告和收费凭证。
3.3 第三方中介的违约责任
第三方中介如未按照合同约定履行协调和管理职责，导致合同无法履行或产生争议的，应承担违约责任。甲方和乙方有权根据实际情况，要求第三方中介承担相应的赔偿责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 中标通知书
2. 投标文件
3. 专用条款
4. 通用条款
5. 标准规范及设计文件
6. 组成合同的其它文件
二、违约行为及认定：
1. 劳务分包人的违约行为
未按合同约定完成分包工程
质量、安全、进度等方面不符合甲方要求
未按时提供施工人员或人员不符合要求
2. 发包人的违约行为
未按合同约定支付价款
提供施工条件不符合约定
未按约定提供设计文件、技术要求等资料
3. 第三方中介的违约行为
未履行协调和管理职责
导致合同无法履行或产生争议
未按约定提供服务报告和收费凭证
三、法律名词及解释：
1. 劳务分包工程：指乙方为甲方提供的、按照甲方要求进行的、不涉及货物供应的劳动服务。
2. 发包人：指甲方，为劳务分包工程的委托方。
3. 劳务分包人：指乙方，为劳务分包工程的承包方。
4. 第三方中介：指独立于甲方和乙方之外的，协助甲方和乙方履行合同的协调管理机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
乙方应采取措施加快工程进度，并向甲方报告进展情况。
甲方应提供必要的施工条件，确保工程顺利进行。
2. 工程质量问题
乙方应立即整改，并承担整改费用。
甲方有权要求乙方重新施工，直至符合质量要求。
3. 支付纠纷
双方应按照合同约定履行支付义务。
如有支付纠纷，可通过友好协商或法律途径解决。
五、所有应用场景：
1. 适用于甲方为主导的劳务分包工程。
2. 适用于乙方为主导的劳务分包工程。
3. 适用于有第三方中介参与的劳务分包工程。
4. 适用于需要甲方和乙方共同履行合同义务的场景。
5. 适用于需要第三方中介协助管理和协调的场景。