建设工程劳务大清合同书模板(2025版).docx

编号：__________

建设工程劳务大清合同书模板(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程劳务大清合同书模板(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同标的
1.3 合同文件的组成
1.4 合同的生效、变更和解除
1.5 合同的履行和验收
1.6 违约责任
1.7 争议解决
第二章：劳务内容和要求
2.1 劳务范围
2.2 劳务质量标准
2.3 劳务数量
2.4 劳务时间
2.5 劳务人员配备
2.6 劳务费用
第三章：合同价格
3.1 价格条款
3.2 价格调整
3.3 价格支付
3.4 价格变更
第四章：工期和进度
4.1 工期要求
4.2 进度计划
4.3 工期延误
4.4 工期提前
第五章：材料和设备
5.1 材料和设备供应
5.2 材料和设备质量
5.3 材料和设备验收
5.4 材料和设备保管
第六章：安全生产和环保
6.1 安全生产责任
6.2 安全生产措施
6.3 环保要求
6.4 安全事故处理
第七章：劳务人员管理
7.1 劳务人员招聘
7.2 劳务人员培训
7.3 劳务人员工资福利
7.4 劳务人员劳动保护
7.5 劳务人员退场
第八章：质量控制和验收
8.1 质量控制体系
8.2 质量检查
8.3 验收程序
8.4 验收标准
第九章：费用和支付
9.1 合同价款
9.2 预付款
9.3 进度付款
9.4 竣工结算
9.5 质量保证金
第十章：变更和解除
10.1 变更条件
10.2 变更程序
10.3 解除条件
10.4 解除程序
第十一章：违约责任
11.1 违约行为
11.2 违约责任
11.3 违约赔偿
第十二章：争议解决
12.1 争议解决方式
12.2 仲裁
12.3 诉讼
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 合同的转让
13.5 法律法规变化
第十四章：附件
14.1 合同附件
14.2 相关文件
14.3 证明材料
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.1.1 甲方名称：_________
1.1.2 乙方名称：_________
1.2 合同标的
1.2.1 劳务内容：_________
1.2.2 工程地点：_________
1.3 合同文件的组成
1.3.1 合同协议书
1.3.2 合同
1.3.3 附件
1.4 合同的生效、变更和解除
1.4.1 合同生效条件：_________
1.4.2 合同变更程序：_________
1.4.3 合同解除条件：_________
1.5 合同的履行和验收
1.5.1 劳务交付时间：_________
1.5.2 验收标准和程序：_________
1.6 违约责任
1.6.1 甲方违约责任：_________
1.6.2 乙方违约责任：_________
1.7 争议解决
1.7.1 争议解决方式：_________
第二章：劳务内容和要求
2.1 劳务范围
2.1.1 具体劳务内容：_________
2.1.2 工作量：_________
2.2 劳务质量标准
2.2.1 质量要求：_________
2.2.2 质量控制措施：_________
2.3 劳务数量
2.3.1 数量计算依据：_________
2.3.2 数量确认方式：_________
2.4 劳务时间
2.4.1 工期要求：_________
2.4.2 工期延误处理：_________
2.5 劳务人员配备
2.5.1 人员数量和资质要求：_________
2.5.2 人员调整程序：_________
2.6 劳务费用
2.6.1 劳务价格：_________
2.6.2 费用支付方式和时间：_________
第三章：合同价格
3.1 价格条款
3.1.1 价格构成：_________
3.1.2 价格调整条件：_________
3.2 价格调整
3.2.1 调整依据：_________
3.2.2 调整程序：_________
3.3 价格支付
3.3.1 支付条件：_________
3.3.2 支付方式：_________
3.4 价格变更
3.4.1 变更条件：_________
3.4.2 变更程序：_________
第四章：工期和进度
4.1 工期要求
4.1.1 总工期：_________
4.1.2 分阶段工期：_________
4.2 进度计划
4.2.1 进度计划编制：_________
4.2.2 进度计划审批：_________
4.3 工期延误
4.3.1 延误责任判定：_________
4.3.2 延误后果处理：_________
4.4 工期提前
4.4.1 提前完成条件：_________
4.4.2 提前完成奖励：_________
第五章：材料和设备
5.1 材料和设备供应
5.1.1 供应责任方：_________
5.1.2 供应要求：_________
5.2 材料和设备质量
5.2.1 质量要求：_________
5.2.2 质量验收程序：_________
5.3 材料和设备验收
5.3.1 验收标准：_________
5.3.2 验收时间：_________
5.4 材料和设备保管
5.4.1 保管责任方：_________
5.4.2 保管要求：_________
第六章：安全生产和环保
6.1 安全生产责任
6.1.1 安全生产要求：_________
6.1.2 安全生产措施：_________
6.2 环保要求
6.2.1 环保标准：_________
6.2.2 环保措施：_________
6.3 安全事故处理
6.3.1 安全事故定义：_________
6.3.2 安全事故处理程序：_________
合同编号
第八章：质量控制和验收
8.1 质量控制体系
8.1.1 质量控制组织：_________
8.1.2 质量控制措施：_________
8.1.3 质量控制流程：_________
8.2 质量检查
8.2.1 检查频率：_________
8.2.2 检查方法：_________
8.2.3 检查结果处理：_________
8.3 验收程序
8.3.1 验收条件：_________
8.3.2 验收流程：_________
8.3.3 验收标准：_________
8.4 验收标准
8.4.1 标准来源：_________
8.4.2 标准内容：_________
8.4.3 标准适用：_________
第九章：费用和支付
9.1 合同价款
9.1.1 价款计算基础：_________
9.1.2 价款计算方法：_________
9.1.3 价款支付条件：_________
9.2 预付款
9.2.1 预付款比例：_________
9.2.2 预付款支付时间：_________
9.2.3 预付款退还条件：_________
9.3 进度付款
9.3.1 付款周期：_________
9.3.2 付款比例：_________
9.3.3 付款条件：_________
9.4 竣工结算
9.4.1 结算依据：_________
9.4.2 结算时间：_________
9.4.3 结算方式：_________
9.5 质量保证金
9.5.1 保证金比例：_________
9.5.2 保证金支付时间：_________
9.5.3 保证金退还条件：_________
第十章：变更和解除
10.1 变更条件
10.1.1 变更事由：_________
10.1.2 变更程序：_________
10.1.3 变更效果：_________
10.2 变更程序
10.2.1 提出变更：_________
10.2.2 审核变更：_________
10.2.3 批准变更：_________
10.3 解除条件
10.3.1 解除事由：_________
10.3.2 解除程序：_________
10.3.3 解除效果：_________
10.4 解除程序
10.4.1 提出解除：_________
10.4.2 审核解除：_________
10.4.3 批准解除：_________
第十一章：违约责任
11.1 甲方违约责任
11.1.1 违约行为：_________
11.1.2 违约责任：_________
11.1.3 违约赔偿：_________
11.2 乙方违约责任
11.2.1 违约行为：_________
11.2.2 违约责任：_________
11.2.3 违约赔偿：_________
第十二章：争议解决
12.1 争议解决方式
12.1.1 争议解决方式：_________
12.1.2 争议解决机构：_________
12.1.3 争议解决程序：_________
12.2 仲裁
12.2.1 仲裁机构：_________
12.2.2 仲裁程序：_________
12.2.3 仲裁裁决执行：_________
12.3 诉讼
12.3.1 诉讼管辖：_________
12.3.2 诉讼程序：_________
12.3.3 诉讼判决执行：_________
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.1.1 保密信息：_________
13.1.2 保密义务：_________
13.1.3 保密期限：_________
13.2 知识产权保护
13.2.1 知识产权类型：_________
13.2.
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1. 甲方指令变更
甲方有权根据工程实际需要对劳务内容进行变更。变更指令应通过书面形式发出，并在变更范围内明确变更内容、变更数量和变更时间。乙方应在收到甲方变更指令后7个工作日内回复，确认变更的可行性和相关费用调整。
说明：此条款确保甲方在工程进展过程中可以根据实际情况对劳务内容进行调整，以满足项目需求。乙方则有责任在收到甲方变更指令后及时响应，并确认变更的可行性及费用调整，以保证工程的顺利进行。
2. 甲方监管权
甲方有权对乙方提供的劳务进行现场监督和质量检查。甲方监督人员有权要求乙方提供有关工程进度、质量、安全等方面的详细资料。乙方应积极配合甲方的监督工作，及时整改甲方提出的问题。
说明：此条款赋予甲方对工程现场的监督权，以确保乙方按照合同要求提供合格的劳务。乙方有义务配合甲方的监督工作，并按照甲方的要求及时整改问题，以保证工程质量。
3. 甲方提前完成奖励
若甲方要求乙方在合同约定的工期之前完成工程，乙方应在收到甲方提前完成要求后，向甲方提交提前完成计划及相应的措施。若乙方提前完成工程，甲方将根据提前完成的时间和工程质量，给予乙方一定的奖励。
说明：此条款鼓励乙方提前完成工程，以提高项目进度。乙方需要在收到甲方提前完成要求后，向甲方提交提前完成计划及相应的措施。若乙方能够按照甲方要求提前完成工程，甲方将根据实际情况给予乙方一定的奖励，以激发乙方的工作积极性。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
1. 乙方质量自保
乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，并对施工过程中的质量问题负责。若乙方施工质量不符合合同约定，乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方因此造成的损失。
说明：此条款强调乙方对施工质量的责任，确保乙方在施工过程中严格把控质量。若乙方施工质量出现问题，乙方需承担相应的责任和费用，以保证工程质量。
2. 乙方工期延误责任
若乙方原因导致工程延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。同时，乙方应承担因工期延误给甲方造成的损失。
说明：此条款明确乙方在工期延误方面的责任，确保乙方按照合同约定的工期完成工程。若乙方工期延误，乙方需按照合同约定支付违约金，并承担因工期延误给甲方造成的损失。
3. 乙方知识产权保护
乙方应对施工过程中产生的知识产权进行保护，包括但不限于专利、著作权等。若乙方在施工过程中使用第三方知识产权，乙方应确保已获得相应的授权或许可。
说明：此条款要求乙方对施工过程中的知识产权进行保护，以避免侵犯第三方知识产权。乙方在使用第三方知识产权时，需确保已获得相应的授权或许可，以保证工程的合法性。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
1. 第三方中介监管
第三方中介有权对甲方和乙方的履约情况进行监督，确保双方按照合同约定履行各自的权利和义务。第三方中介应定期对工程进度、质量、安全等方面进行现场检查，并提出整改要求。
说明：此条款引入第三方中介的监管作用，以确保甲方和乙方按照合同约定履行各自的权利和义务。第三方中介的监督和检查有助于保证工程质量和进度。
2. 第三方中介协调
第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的沟通和争议解决。在合同履行过程中，若甲方和乙方发生争议，第三方中介应及时介入，协助双方协商解决。
说明：此条款充分发挥第三方中介的协调作用，以避免甲方和乙方在合同履行过程中发生争议。第三方中介的介入有助于维护合同的稳定性和履行。
3. 第三方中介报酬
第三方中介应按照合同约定收取中介费。中介费的计算方式、支付时间和支付条件应在合同中明确。甲方和乙方应按照合同约定支付中介费，以履行合同义务。
说明：此条款明确第三方中介的报酬问题，确保甲方和乙方按照合同约定支付中介费。第三方中介的报酬支付有助于保证其积极履行监管和协调职责。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
2. 附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
3. 附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为及认定：
1.1.1 未按约定时间支付劳务费用
1.1.2 未提供合同约定的施工条件
1.1.3 擅自变更合同内容
1.1.4 未按约定时间完成工程
2. 乙方违约行为及认定：
2.1.1 未按约定标准提供劳务
2.1.2 未按约定时间完成工程
2.1.3 使用未经授权的第三方知识产权
2.1.4 未履行安全防护措施导致安全事故
3. 第三方中介违约行为及认定：
3.1.1 未履行监管职责导致工程质量问题
3.1.2 未协调解决甲方和乙方的争议
3.1.3 未按约定时间提供协调服务
3.1.4 未按约定收取中介费
三、法律名词及解释：
1. 劳务合同：一方（甲方）提供施工条件和工作岗位，另一方（乙方）提供劳动力和技术，双方约定报酬的合同。
2. 工期：合同约定的完成工程的时间限制。
3. 违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
4. 知识产权：权利人对其创作的智力成果依法享有的专有权利。
5. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
1.1 原因：不可抗力、甲方变更设计、乙方施工效率低下等。
1.2 解决办法：根据合同约定，协商确定延误责任和赔偿。
2. 工程质量问题：
2.1 原因：乙方施工不规范、材料不合格等。
2.2 解决办法：立即停工整改，责任方承担返工费用。
3. 知识产权侵权：
3.1 原因：乙方使用未经授权的第三方知识产权。
3.2 解决办法：停止使用侵权材料，赔偿损失。
4. 安全事故处理：
4.1 原因：乙方施工安全措施不力。
4.2 解决办法：立即报告甲方，按合同约定处理安全事故。
五、所有应用场景：
1. 场景一：甲方为政府机构，乙方为建筑公司，第三方中介为监理公司。
2. 场景二：甲方为房地产开发公司，乙方为施工单位，第三方中介为招标代理公司。
3. 场景三：甲方为国有企业，乙方为私营企业，第三方中介为审计机构。
4. 场景四：甲方为国际组织，乙方为中外合资企业，第三方中介为咨询服务公司。
5. 场景五：甲方为个人投资者，乙方为小型施工队，第三方中介为咨询服务个体户。