资源描述
编号:__________
2025晋中建设工程施工合同书
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025晋中建设工程施工合同书
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方(发包方)
1.2 乙方(承包方)
1.3 合同术语定义
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 工程款支付方式
3.3 价格调整机制
3.4 工程变更费用
第四章:工期及进度
4.1 开工日期
4.2 竣工日期
4.3 施工进度计划
4.4 延期违约责任
第五章:施工质量与标准
5.1 施工质量要求
5.2 施工标准规范
5.3 质量检查与验收
5.4 质量争议处理
第六章:材料与设备
6.1 材料供应与验收
6.2 设备供应与验收
6.3 材料设备质量标准
第七章:安全生产与环保
7.1 安全生产要求
7.2 安全事故处理
7.3 环保要求与措施
7.4 职业健康安全
第八章:合同的履行与变更
8.1 合同履行保证
8.2 合同变更程序
8.3 合同解除与终止
第九章:违约责任与赔偿
9.1 违约责任认定
9.2 违约赔偿方式
9.3 赔偿计算方法
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 诉讼管辖法院
第十一章:合同的生效、修改与解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同修改程序
11.3 合同解除条件
第十二章:其他条款
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
12.4 合同的转让
第十三章:附件
13.1 工程设计文件
13.2 施工图纸
13.3 合同价款明细表
13.4 施工方案与技术措施
第十四章:合同的签署与备案
14.1 合同签署日期
14.2 合同签署地点
14.3 合同备案程序
合同编号:2025晋中建设工程施工合同书
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方(发包方):
甲方为晋中某部门或公司,具体名称在合同附件中明确。
1.2 乙方(承包方):
乙方为具有相应资质的建设施工企业,具体名称在合同附件中明确。
1.3 合同术语定义:
本合同中使用的专业术语和名词,如有不一致,应以附件中的定义为准。
第二章:工程概况
2.1 工程名称:
晋中某建设工程项目,具体名称在合同附件中明确。
2.2 工程地点:
工程位于晋中某地,具体位置在合同附件中明确。
2.3 工程规模:
工程规模包括但不限于建筑物、构筑物、道路、桥梁等,具体规模在合同附件中明确。
2.4 工程内容:
工程内容包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等,具体内容在合同附件中明确。
第三章:合同价格
3.1 合同总价:
合同总价为人民币【】元整(大写:【】元整),按附件中的工程量清单和综合单价计算。
3.2 工程款支付方式:
甲方应按合同约定的付款节点和比例向乙方支付工程款。
3.3 价格调整机制:
因市场行情变化、政策调整等不可预见因素导致工程成本变化的,双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。
3.4 工程变更费用:
工程变更导致的费用增加,双方应按合同约定的变更流程和费用承担方式进行处理。
第四章:工期及进度
4.1 开工日期:
双方约定,工程开工日期为【】年【】月【】日。
4.2 竣工日期:
双方约定,工程竣工日期为【】年【】月【】日。
4.3 施工进度计划:
乙方应按照甲方的要求制定施工进度计划,并按计划完成工程。
4.4 延期违约责任:
乙方未按合同约定的工期完成工程的,应向甲方支付违约金,具体金额和比例在附件中明确。
第五章:施工质量与标准
5.1 施工质量要求:
乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,保证工程质量。
5.2 施工标准规范:
乙方应遵守的国家标准、行业规范和甲方要求的标准,具体内容在附件中明确。
5.3 质量检查与验收:
甲方有权对工程施工过程和工程质量进行监督检查和验收,具体流程在附件中明确。
5.4 质量争议处理:
工程质量出现争议的,双方应按合同约定的程序和方式处理。
第六章:材料与设备
6.1 材料供应与验收:
乙方应按照甲方的要求采购、供应工程所需材料,并按约定进行验收。
6.2 设备供应与验收:
乙方应按照甲方的要求采购、供应工程所需设备,并按约定进行验收。
6.3 材料设备质量标准:
材料和设备的质量标准应符合国家、行业和甲方的要求,具体内容在附件中明确。
第八章:合同的履行与变更
8.1 合同履行保证:
乙方应按合同约定履行合同义务,保证工程质量、安全和进度。
8.2 合同变更程序:
合同变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。
8.3 合同解除与终止:
合同解除或终止应按照合同约定或法律规定进行,具体流程在附件中明确。
第九章:违约责任与赔偿
9.1 违约责任认定:
违约方应承担相应的违约责任,具体认定标准在附件中明确。
9.2 违约赔偿方式:
违约方应按照合同约定或法律规定承担赔偿责任,具体方式在附件中明确。
9.3 赔偿计算方法:
赔偿金额的计算方法应按照合同约定或法律规定,具体内容在附件中明确。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式:
双方发生争议时,可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
10.2 仲裁机构:
如选择仲裁,双方约定的仲裁机构为【】,具体内容在附件中明确。
10.3 诉讼管辖法院:
如选择诉讼,双方约定的管辖法院为【】,具体内容在附件中明确。
第十一章:合同的生效、修改与解除
11.1 合同生效条件:
合同自双方签字盖章之日起生效,具体生效条件在附件中明确。
11.2 合同修改程序:
合同修改应由双方协商一致,并签订书面修改协议。
11.3 合同解除条件:
合同解除的条件应按照合同约定或法律规定,具体内容在附件中明确。
第十二章:其他条款
12.1 保密条款:
双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密,具体内容在附件中明确。
12.2 知识产权保护:
双方应尊重并保护对方的知识产权,具体内容在附件中明确。
12.3 不可抗力:
不可抗力事件应按合同约定或法律规定处理,具体内容在附件中明确。
12.4 合同的转让:
合同转让应由双方协商一致,并签订书面转让协议。
第十三章:附件
附件包括工程设计文件、施工图纸、合同价款明细表、施工方案与技术措施等,具体内容在附件中明确。
第十四章:合同的签署与备案
14.1 合同签署日期:
本合同于【】年【】月【】日签署。
14.2 合同签署地点:
本合同于【】市(县)【】区(镇)【】路【】号签署。
14.3 合同备案程序:
合同签署后,双方应按照法律规定进行备案,具体流程在附件中明确。
甲方(发包方):
______________
(签字)
______________
(盖章)
乙方(承包方):
______________
(签字)
______________
(盖章)
日期:【】年【】月【】日
多方为主导时的,附件条款及说明
附加条款一:甲方为主导时的特殊要求
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购、供应工程所需材料,并按约定进行验收。
1.2 甲方监督施工过程
甲方有权对工程施工过程进行监督,包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更工程内容
甲方有权根据工程实际情况变更工程内容。如甲方提出变更要求,乙方应按甲方要求进行调整,并按合同约定的变更流程和费用承担方式进行处理。
附加条款二:乙方为主导时的特殊要求
2.1 乙方负责工程质量
乙方应对工程的施工质量负责,确保工程质量符合国家标准、行业规范和甲方要求。
2.2 乙方保证工程进度
乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方未按合同约定的工期完成工程,应向甲方支付违约金,具体金额和比例在附件中明确。
2.3 乙方提交工程进度报告
乙方应定期向甲方提交工程进度报告,报告内容包括工程完成情况、下一步工作计划等。
附加条款三:第三方中介的特殊要求
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系,协助双方解决合同履行过程中的问题。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担,具体费用数额和支付方式在附件中明确。
3.3 第三方中介的调解权
如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议,第三方中介有权进行调解。调解结果对双方具有约束力。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程设计文件
2. 施工图纸
3. 合同价款明细表
4. 施工方案与技术措施
5. 材料设备质量标准
6. 工程量清单
7. 付款计划与进度表
8. 变更协议
9. 违约金计算方法
10. 争议解决方式及机构
11. 合同履行保证措施
12. 安全生产与环保措施
13. 知识产权保护协议
14. 保密协议
15. 不可抗力事件证明
二、违约行为及认定:
1. 乙方未按合同约定工期完成工程,认定为违约行为。
2. 乙方工程质量不符合合同约定,认定为违约行为。
3. 乙方未按合同约定采购、供应材料或设备,认定为违约行为。
4. 乙方未按合同约定进行施工,导致工程进度延误,认定为违约行为。
5. 甲方未按合同约定支付工程款,认定为违约行为。
6. 甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件等,认定为违约行为。
7. 第三方中介未按合同约定履行协调、调解职责,认定为违约行为。
三、法律名词及解释:
1. 合同:双方或多方之间为实现一定目的,明确相互权利义务的协议。
2. 工期:合同约定的完成工程的时间期限。
3. 质量:工程符合国家标准、行业规范及合同约定的程度。
4. 违约金:违约方因违约行为应支付给对方的一种经济赔偿。
5. 不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
6. 仲裁:争议双方协商不成时,提交仲裁机构进行裁决的一种解决争议的方式。
7. 诉讼:争议双方通过法院提起诉讼,由法院进行审理和判决的一种解决争议的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:乙方应采取措施加快工程进度,并向甲方支付违约金。
2. 工程质量问题:乙方应立即整改,直至符合合同约定,并承担整改费用。
3. 材料设备供应不足:乙方应立即通知甲方,并协商解决供应问题。
4. 合同争议:通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
5. 不可抗力事件:根据合同约定的不可抗力事件处理机制进行处理。
五、所有应用场景:
1. 适用于晋中地区的建设工程施工合同。
2. 适用于合同双方为具有相应资质的建设施工企业。
3. 适用于合同中含有工程设计、施工、材料供应等条款。
4. 适用于合同双方约定第三方中介进行协调、调解的情况。
5. 适用于合同履行过程中可能出现违约行为的情况。
展开阅读全文