2025广告施工合同书.docx

编号：__________

2025广告施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025广告施工合同书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同双方的含义
1.2 合同的目的和原则
1.3 合同的生效时间和终止时间
第二章：广告施工内容
2.1 广告施工项目的描述
2.2 施工地点和施工范围
2.3 施工要求和标准
第三章：合同价格和支付方式
3.1 合同价格的确定
3.2 支付方式和支付时间
3.3 价格调整和变更
第四章：施工期限和进度
4.1 施工期限的约定
4.2 施工进度的要求
4.3 延期施工的处理
第五章：施工质量和保修
5.1 施工质量的标准和要求
5.2 质量检验和验收
5.3 保修期限和保修范围
第六章：合同双方的责任和义务
6.1 甲方的责任和义务
6.2 乙方的责任和义务
6.3 第三方责任和义务
第七章：违约责任
7.1 违约行为的定义和处理
7.2 违约责任的具体规定
7.3 违约赔偿的计算和支付
第八章：争议解决
8.1 争议解决的方式和地点
8.2 调解和仲裁的程序和规则
8.3 法律适用和法院管辖
第九章：合同的变更和解除
9.1 合同变更的条件和程序
9.2 合同解除的条件和程序
9.3 变更和解除的后果处理
第十章：合同的转让和继承
10.1 合同转让的条件和程序
10.2 合同继承的规则和限制
10.3 转让和继承的具体操作
第十一章：保密条款
11.1 保密信息的定义和范围
11.2 保密义务的具体规定
11.3 违反保密条款的责任和后果
第十二章：合同的解除和终止
12.1 合同解除的条件和程序
12.2 合同终止的条件和程序
12.3 解除和终止后的处理事项
第十三章：其他条款
13.1 合同的书面形式和副本
13.2 合同的修订和补充
13.3 合同的生效和解除条件
第十四章：附则
14.1 合同的适用范围和解释权
14.2 合同的修订历史和版本号
14.3 合同的签署日期和地点
合同编号2025001
第一章：总则
1.1 合同双方的含义
甲方：指广告施工合同中的委托方，即广告主或广告发布方。
乙方：指广告施工合同中的承揽方，即广告施工单位。
1.2 合同的目的和原则
合同的目的是为了明确双方在广告施工过程中的权利和义务，确保施工的顺利进行，达到广告宣传的效果。
合同的原则是平等自愿、诚实守信、公平合理、合作共赢。
1.3 合同的生效时间和终止时间
合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的广告施工项目全部完成并验收合格之日终止。
第二章：广告施工内容
2.1 广告施工项目的描述
施工项目为：________________（具体广告施工内容）
2.2 施工地点和施工范围
施工地点为：________________（具体地址）
施工范围包括：________________（具体施工内容范围）
2.3 施工要求和标准
施工要求包括：________________（具体施工要求）
施工标准参照：________________（相关施工标准）
第三章：合同价格和支付方式
3.1 合同价格的确定
合同价格为人民币：________________（金额），大写：________________（大写金额）。
3.2 支付方式和支付时间
支付方式为：________________（支付方式，如银行转账、现金等）
支付时间为：________________（具体支付时间）。
3.3 价格调整和变更
价格调整和变更需双方协商一致，并签订书面补充协议。
第四章：施工期限和进度
4.1 施工期限的约定
施工期限为：________________（具体期限，如多少天或几个月）。
4.2 施工进度的要求
乙方可根据施工计划提出施工进度安排，经甲方确认后执行。
4.3 延期施工的处理
如遇不可抗力等因素导致施工延期，双方应协商解决，必要时可签订书面延期协议。
第五章：施工质量和保修
5.1 施工质量的标准和要求
施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。
5.2 质量检验和验收
施工完成后，乙方应进行自检，并向甲方提供施工质量报告。甲方有权对施工质量进行验收，并提出整改要求。
5.3 保修期限和保修范围
保修期限为：________________（具体期限）
保修范围包括：________________（具体保修内容）
第六章：合同双方的责任和义务
6.1 甲方的责任和义务
甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件等，并支付合同价款。
6.2 乙方的责任和义务
乙方应按照合同约定完成施工，保证施工质量，并承担施工过程中的安全责任。
6.3 第三方责任和义务
如施工过程中涉及第三方，第三方应承担相应责任和义务，并配合施工的顺利进行。
第七章：违约责任
7.1 违约行为的定义和处理
处理方式包括要求违约方承担违约责任、赔偿损失等。
7.2 违约责任的具体规定
违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
7.3 违约赔偿的计算和支付
赔偿金额根据违约程度和损失程度确定，具体计算和支付方式由双方协商确定。
第八章：争议解决
8.1 争议解决的方式和地点
争议解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。
如选择仲裁，仲裁地点为：________________（具体地点）。
如选择诉讼，法院管辖地为：________________（具体法院）。
8.2 调解和仲裁的程序和规则
调解和仲裁程序应遵循相关法律法规和仲裁委员会的规定。
8.3 法律适用和法院管辖
本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
第九章：合同的变更和解除
9.1 合同变更的条件和程序
合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
9.2 合同解除的条件和程序
合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。
9.3 变更和解除的后果处理
合同变更或解除后，双方应按照协议约定处理合同未履行部分的事宜。
第十章：合同的转让和继承
10.1 合同转让的条件和程序
合同转让需双方同意，并签订书面转让协议。
10.2 合同继承的规则和限制
合同继承应符合相关法律法规的规定，并取得双方同意。
10.3 转让和继承的具体操作
转让或继承后，新的合同方应继续履行合同约定的义务。
第十一章：保密条款
11.1 保密信息的定义和范围
保密信息包括合同内容、商业秘密、技术秘密等。
11.2 保密义务的具体规定
双方应对保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
11.3 违反保密条款的责任和后果
违反保密条款的方应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。
第十二章：合同的解除和终止
12.1 合同解除的条件和程序
合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。
12.2 合同终止的条件和程序
合同终止需双方协商一致，并签订书面终止协议。
12.3 解除和终止后的处理事项
合同解除或终止后，双方应按照协议约定处理合同未履行部分的事宜。
第十三章：其他条款
13.1 合同的书面形式和副本
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
13.2 合同的修订和补充
合同的修订和补充需双方协商一致，并签订书面修订补充协议。
13.3 合同的生效和解除条件
本合同自双方签字盖章之日起生效，合同解除或终止条件按照合同约定执行。
第十四章：附则
14.1 合同的适用范围和解释权
本合同适用于中华人民共和国境内，合同的解释权归双方共同所有。
14.2 合同的修订历史和版本号
本合同为首次修订，版本号为1.0。
14.3 合同的签署日期和地点
合同签署日期为：________________（具体日期）
合同签署地点为：________________（具体地点）
甲方（盖章）：________________________
乙方（盖章）：________________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应
甲方有权要求乙方使用甲方指定的材料供应商，乙方应无条件接受。如乙方使用非指定供应商的材料，需事先取得甲方书面同意。
2. 甲方监督权
甲方有权对施工过程进行监督，以确保施工质量符合甲方的要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对施工进度进行调整。
3. 甲方变更权
甲方有权在合同履行过程中，根据实际需要对合同内容进行变更。如甲方提出变更，乙方应按甲方的要求进行调整，并签订书面变更协议。
4. 甲方解除合同权
如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。甲方解除合同的权利不得转让给第三方。
5. 甲方索赔权
如乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权向乙方提出索赔。甲方提出索赔时，应提供相关证据，证明乙方的违约行为。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方报价义务
乙方应按照甲方提供的施工内容、施工地点和施工范围，提供详细的报价单，包括材料费、人工费、施工费等。
2. 乙方施工义务
乙方应按照合同约定，按时完成施工，并保证施工质量。如乙方施工进度延误，应承担相应的违约责任。
3. 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的保密信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担违约责任。
4. 乙方质量保证义务
乙方应对施工质量承担保证责任。如施工质量出现问题，乙方应无条件进行修复，并承担修复费用。
5. 乙方协助甲方索赔义务
如施工质量不符合合同约定，乙方应协助甲方向相关方提出索赔，并承担相应的赔偿责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁或诉讼等职责，维护双方的合法权益。
2. 第三方中介费用
如选择第三方中介解决争议，相关费用由双方协商承担。如双方无法达成一致，可按照相关法律法规的规定承担。
3. 第三方中介裁决效力
第三方中介做出的裁决具有法律效力，双方应无条件接受。如一方对裁决不服，可依法向法院提起诉讼。
4. 第三方中介保密义务
第三方中介应对双方提供的保密信息予以保密，未经双方同意不得泄露给第三方。
5. 第三方中介不得干预合同履行
第三方中介不得干预双方正常履行合同的行为，不得影响合同的正常履行。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 广告施工项目详细说明
2. 施工地点和施工范围的具体描述
3. 施工材料供应商清单
4. 施工进度报告模板
5. 施工质量检验标准
6. 保密信息清单
7. 合同变更协议模板
8. 合同解除协议模板
9. 争议解决机构名录
10. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按约定时间完成施工，或施工质量不符合约定的违约行为。
2. 乙方未履行保密义务，泄露甲方保密信息的违约行为。
3. 乙方使用非甲方指定供应商的材料，未经甲方书面同意的违约行为。
4. 乙方未按甲方要求调整施工进度，导致施工延误的违约行为。
5. 乙方在施工过程中，未遵守安全规定，造成安全事故的违约行为。
6. 甲方未按约定时间支付合同价款，或延迟支付的违约行为。
7. 甲方未履行合同约定的监督义务，导致施工质量问题的违约行为。
8. 甲方未按约定时间提供施工场地，或提供不符合施工要求的场地的违约行为。
9. 甲方未按约定提供施工条件，影响施工进度的违约行为。
10. 甲方在合同履行过程中，单方面解除合同的违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
3. 保密义务：双方对合同中涉及的保密信息予以保密的义务。
4. 施工质量：施工结果符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的程度。
5. 违约责任：违约方应承担的法律责任，包括赔偿损失等。
6. 争议解决：双方在合同履行过程中发生的争议的解决方式。
7. 合同解除：合同双方同意终止合同关系的行为。
8. 合同终止：合同关系因合同履行完毕或合同解除而结束。
9. 索赔：一方因对方违约行为而要求对方赔偿损失的行为。
10. 仲裁：一种争议解决方式，由仲裁机构作出具有法律效力的裁决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：协商确定延期后的施工进度，并签订书面延期协议。
2. 施工质量问题：及时进行质量修复，并由乙方承担修复费用。
3. 材料供应问题：及时与甲方沟通，更换指定供应商或协商一致使用非指定供应商。
4. 保密信息泄露：立即采取补救措施，如加强保密措施，追究泄露方责任。
5. 合同变更或解除：协商一致后，签订书面变更或解除协议。
6. 争议解决：选择合适的争议解决机构，如调解、仲裁或诉讼。
7. 法律法规变化：及时调整合同内容，以符合新的法律法规要求。
五、所有应用场景：
1. 甲方为广告主，乙方为广告施工单位，双方签订广告施工合同。
2. 甲方为广告主，乙方为广告施工单位，通过第三方中介签订合同。
3. 甲方为广告代理公司，乙方为广告施工单位，双方签订广告施工合同。
4. 甲方为广告代理公司，乙方为广告施工单位，通过第三方中介签订合同。
5. 甲方为品牌商，乙方为广告施工单位，双方签订广告施工合同。
6. 甲方为品牌商，乙方为广告施工单位，通过第三方中介签订合同。
7. 甲方为政府机构或公共机构，乙方为广告施工单位，双方签订广告施工合同。
8. 甲方为政府机构或公共机构，乙方为广告施工单位，通过第三方中介签订合同。