资源描述
编号:__________
安装自来水施工合同书范本2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
安装自来水施工合同书范本2025年通用
合同目录
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.2 合同标的
1.3 合同文件的组成
1.4 合同的生效、变更和解除
第二章:施工内容及要求
2.1 施工范围
2.2 施工标准及质量要求
2.3 施工期限
2.4 施工安全
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
3.4 发票开具
第四章:施工材料及设备
4.1 材料及设备供应
4.2 材料及设备质量
4.3 材料及设备验收
4.4 材料及设备保管
第五章:施工工艺及技术要求
5.1 施工工艺
5.2 技术交底
5.3 施工图纸及设计变更
5.4 施工过程中的技术问题
第六章:合同的履行及验收
6.1 合同履行及验收程序
6.2 验收标准及方法
6.3 验收不合格的处理
6.4 竣工验收及交付
第七章:违约责任
7.1 违约行为及责任
7.2 违约赔偿
7.3 违约与侵权竞合
第八章:争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁
8.3 诉讼
第九章:合同的变更、解除和终止
9.1 合同变更
9.2 合同解除
9.3 合同终止
第十章:合同的解除及终止后的处理
10.1 合同解除及终止的条件
10.2 解除及终止后的权益处理
10.3 解除及终止后的责任承担
第十一章:合同的附则
11.1 合同的生效
11.2 合同的续签
11.3 合同的转让
11.4 合同的保管
第十二章:合同争议解决及法律适用
12.1 争议解决地点
12.2 法律适用
12.3 法院管辖
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.2 广告宣传
13.3 知识产权保护
13.4 合作开发
第十四章:附件
14.1 施工图纸
14.2 设计文件
14.3 技术说明书
14.4 其他相关文件
合同编号_________
第一章:总则
1.1 合同当事人
甲方:(甲方全称)
乙方:(乙方全称)
1.2 合同标的
本合同标的为甲方住所的自来水安装工程。
1.3 合同文件的组成
本合同由合同、附件及双方协商一致的其他文件组成。
1.4 合同的生效、变更和解除
本合同自双方签字盖章之日起生效,经双方协商一致可以变更或解除。
第二章:施工内容及要求
2.1 施工范围
本合同施工范围包括水源接入、管道铺设、设备安装、调试及验收等。
2.2 施工标准及质量要求
施工应符合国家相关标准和规范,保证水质、水压符合规定要求。
2.3 施工期限
乙方应在合同约定的工期内完成施工。
2.4 施工安全
乙方应确保施工安全,预防事故发生,如发生安全事故,由乙方承担责任。
第三章:合同价格
3.1 合同总价
本合同总价为人名币(大写):________元整(小写):_________元。
3.2 价格调整
合同价格不因任何客观因素发生变更。
3.3 支付方式
甲方按乙方提交进度报告确认的完成工程量支付相应款项。
3.4 发票开具
乙方应向甲方提供合法的税务发票。
第四章:施工材料及设备
4.1 材料及设备供应
乙方负责提供本合同约定的材料及设备。
4.2 材料及设备质量
乙方提供的材料及设备应符合国家相关标准和规范。
4.3 材料及设备验收
甲方对乙方提供的材料及设备进行验收,不符合要求的,乙方应负责更换或修复。
4.4 材料及设备保管
乙方应妥善保管材料及设备,防止损失或损坏。
第五章:施工工艺及技术要求
5.1 施工工艺
乙方应按照约定的工艺进行施工。
5.2 技术交底
乙方应在施工前向甲方进行技术交底。
5.3 施工图纸及设计变更
乙方应按照施工图纸进行施工,如需要变更,应提前征得甲方同意。
5.4 施工过程中的技术问题
乙方应妥善解决施工过程中的技术问题,确保工程顺利进行。
第六章:合同的履行及验收
6.1 合同履行及验收程序
乙方按照合同约定完成施工,甲方进行验收。
6.2 验收标准及方法
验收标准及方法按照国家和行业的相关标准执行。
6.3 验收不合格的处理
验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
6.4 竣工验收及交付
竣工验收合格后,乙方将工程交付给甲方。
第七章:违约责任
7.1 违约行为及责任
违约方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
7.2 违约赔偿
违约方应按照合同约定或依法承担赔偿责任。
7.3 违约与侵权竞合
违约与侵权竞合时,受害方可选择追究违约责任或侵权责任。
第八章:争议解决
8.1 争议解决方式
(1)向合同签订地的人民调解委员会申请调解;
(2)向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁;
(3)向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8.2 仲裁
如选择仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
8.3 诉讼
如选择诉讼,双方应接受合同签订地人民法院的管辖。
第九章:合同的变更、解除和终止
9.1 合同变更
合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。
9.2 合同解除
合同解除的条件和程序按照法律规定和合同约定执行。
9.3 合同终止
合同终止后,双方的权利和义务自行消失,但本章及合同其他相关条款的效力仍存。
第十章:合同的解除及终止后的处理
10.1 合同解除及终止的条件
合同解除及终止的条件按照法律规定和合同约定执行。
10.2 解除及终止后的权益处理
合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理未了事宜。
10.3 解除及终止后的责任承担
合同解除或终止后,乙方应对因其原因造成的甲方损失承担赔偿责任。
第十一章:合同的附则
11.1 合同的生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同的续签
合同续签应提前三个月协商确定。
11.3 合同的转让
未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。
11.4 合同的保管
双方均有义务妥善保管合同及其相关文件。
第十二章:合同争议解决及法律适用
12.1 争议解决地点
争议解决地点为合同签订地。
12.2 法律适用
本合同受中华人民共和国法律管辖。
12.3 法院管辖
合同签订地人民法院具有管辖权。
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。
13.2 广告宣传
未经对方同意,任何一方不得以对方名义进行广告宣传。
13.3 知识产权保护
双方应尊重对方的知识产权,不得侵犯对方合法权益。
13.4 合作开发
如双方在合同执行过程中达成新的合作意向,应另行签订协议。
第十四章:附件
14.1 施工图纸
见附件一。
14.2 设计文件
见附件二。
14.3 技术说明书
见附件三。
14.4 其他相关文件
见附件四。
甲方:(签字)
日期:____年__月__日
乙方:(签字)
日期:____年__月__日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商。若乙方使用的材料非甲方指定供应商提供,乙方需提前通知甲方并取得甲方书面同意。未经甲方同意,乙方不得使用非指定供应商的材料,否则甲方有权要求乙方承担额外费用或解除合同。
2. 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应配合甲方进行监督,提供必要的信息和资料,并接受甲方的意见和建议。甲方监督不免除乙方按照合同约定履行义务的责任。
3. 甲方变更权
甲方在本合同履行过程中,有权根据实际情况对合同内容进行变更。乙方应按照甲方的变更要求及时调整施工计划和工程量。如甲方变更导致乙方增加费用,甲方应承担相应增加的费用。
4. 甲方提前交付权
甲方有权要求乙方提前交付工程。乙方应在甲方要求的交付日期前完成施工。提前交付不影响乙方按照合同约定的工期承担违约责任。
5. 甲方验收权
甲方有权对乙方施工的工程进行验收。乙方应按照甲方的验收要求提供相关资料和协助甲方进行验收。甲方验收不免除乙方按照合同约定承担的质量保证责任。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 乙方质量保证
乙方应对施工质量负责,确保工程质量符合合同约定和国家相关标准。如工程质量不符合要求,乙方应负责修复或重建,并承担由此产生的费用。
2. 乙方工期保证
乙方应保证按照合同约定的工期完成施工。如乙方因自身原因导致工期延误,乙方应按照合同约定承担违约责任。
3. 乙方保密义务
乙方应对与甲方业务相关的保密信息予以保密,不得向任何第三方泄露。违反保密义务的,乙方应承担相应的法律责任。
4. 乙方服务承诺
乙方应对甲方的咨询、投诉等问题提供及时、有效的服务。乙方应在甲方提出问题时及时响应,并采取措施解决。
5. 乙方资料提供
乙方应向甲方提供与施工相关的所有技术资料、施工图纸等文件。乙方应确保提供的资料准确、完整、清晰。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责,协助甲方和乙方解决合同履行过程中的纠纷。
2. 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方可根据实际情况协商确定费用金额,并在合同中予以明确。
3. 第三方中介的决策效力
第三方中介的调解、协调决策对甲方和乙方具有约束力。甲方和乙方应按照第三方中介的决策履行合同义务。
4. 第三方中介的保密义务
第三方中介应对与甲方和乙方业务相关的保密信息予以保密,不得向任何第三方泄露。违反保密义务的,第三方中介应承担相应的法律责任。
5. 第三方中介的服务期限
第三方中介的服务期限应在合同中予以明确。服务期限届满后,如甲方和乙方仍存在纠纷,双方可重新协商选择第三方中介或采取其他争议解决方式。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 施工图纸
2. 设计文件
3. 技术说明书
4. 其他相关文件
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付款项
提供不准确的技术资料或图纸
未经乙方同意变更施工内容
未按约定时间完成验收
2. 乙方违约行为
未按约定时间完成施工
施工质量不符合标准
使用非指定供应商的材料
泄露甲方商业秘密
3. 第三方中介违约行为
未能公正、公平地调解纠纷
泄露甲方和乙方商业秘密
未能在约定时间内提供服务
三、法律名词及解释:
1. 合同履行:合同各方按照约定履行各自的义务和责任。
3. 违约责任:违约方因违约行为而应承担的法律责任。
4. 第三方中介:独立于甲方和乙方,协助解决合同纠纷的第三方机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 施工进度延误
解决办法:协商确定合理的延期时间,并根据延误原因分担责任。
2. 材料质量问题
解决办法:更换不合格材料,并由供应商承担相应责任。
3. 技术资料不准确
解决办法:及时沟通修正,必要时由甲方提供准确资料。
4. 保密信息泄露
解决办法:违约方承担赔偿责任,签订保密协议加强信息保护。
五、所有应用场景:
1. 甲方为住宅业主,乙方为施工单位,第三方中介为建筑工程监理公司。
2. 甲方为政府部门,乙方为中标施工企业,第三方中介为政府采购中心。
3. 甲方为国有企业,乙方为分包商,第三方中介为行业调解委员会。
4. 甲方为商业综合体开发商,乙方为装修施工队,第三方中介为商业纠纷调解机构。
展开阅读全文