2025油田建设工程施工合同书.docx

编号：__________

2025油田建设工程施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025油田建设工程施工合同书
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及住所
1.2 乙方名称及住所
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条件
3.3 支付方式
3.4 支付时间表
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量控制
4.3 质量验收
第五章：工程进度
5.1 施工周期
5.2 进度计划
5.3 延期违约责任
第六章：施工材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料与设备验收
第七章：施工安全与环保
7.1 安全标准
7.2 安全防护措施
7.3 环保要求
第八章：违约责任
8.1 甲方违约责任
8.2 乙方违约责任
8.3 不可抗力
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构
9.3 诉讼管辖
第十章：合同的变更与解除
10.1 合同变更条件
10.2 合同解除条件
10.3 变更与解除的程序
第十一章：合同的终止与验收
11.1 合同终止条件
11.2 工程验收
11.3 工程移交
第十二章：保密条款
12.1 保密内容
12.2 保密期限
12.3 违约责任
第十三章：附则
13.1 合同的生效
13.2 合同的份数
13.3 合同的修改
第十四章：其他条款
14.1 附加协议
14.2 附件
14.3 签字盖章页
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：_________
1.2 乙方名称：_________
1.3 合同术语定义：
1.3.1 甲方：指_________
1.3.2 乙方：指_________
1.3.3 工程：指_________
1.3.4 施工：指_________
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程内容：_________
第三章：合同价格
3.1 合同总价：_________
3.2 价格调整条件：_________
3.3 支付方式：_________
3.4 支付时间表：_________
第四章：工程质量
4.1 质量标准：_________
4.2 质量控制：_________
4.3 质量验收：_________
4.3.1 验收标准：_________
4.3.2 验收程序：_________
4.3.3 验收结果处理：_________
第五章：工程进度
5.1 施工周期：_________
5.2 进度计划：_________
5.3 延期违约责任：_________
5.3.1 延期违约金计算方式：_________
5.3.2 延期违约金支付时间：_________
第六章：施工材料与设备
6.1 材料供应：_________
6.2 设备供应：_________
6.3 材料与设备验收：_________
6.3.1 验收标准：_________
6.3.2 验收程序：_________
6.3.3 验收结果处理：_________
第八章：违约责任
8.1 甲方违约责任：
8.1.1 甲方未按约定时间支付款项的，应支付乙方违约金，违约金计算方式为_________。
8.1.2 甲方未按约定提供施工条件的，应承担由此产生的乙方损失。
8.2 乙方违约责任：
8.2.1 乙方未按约定时间完成工程的，应支付甲方违约金，违约金计算方式为_________。
8.2.2 乙方施工质量不符合约定的，应承担返工、维修等费用。
8.3 不可抗力：
8.3.1 因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。
8.3.2 不可抗力事件包括：_________
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式：_________
9.2 仲裁机构：_________
9.3 诉讼管辖：_________
第十章：合同的变更与解除
10.1 合同变更条件：_________
10.2 合同解除条件：_________
10.3 变更与解除的程序：_________
第十一章：合同的终止与验收
11.1 合同终止条件：_________
11.2 工程验收：_________
11.3 工程移交：_________
第十二章：保密条款
12.1 保密内容：_________
12.2 保密期限：_________
12.3 违约责任：_________
第十三章：附则
13.1 合同的生效：自双方签字盖章之日起生效。
13.2 合同的份数：双方各执一份，具有同等法律效力。
13.3 合同的修改：合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式进行。
第十四章：其他条款
14.1 附加协议：附加协议一、附加协议二、附加协议三（如有）
14.2 附件：附件一、附件二、附件三（如有）
14.3 签字盖章页：
甲方代表：_________
乙方代表：_________
日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并承担由此产生的费用。
2. 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合约定标准。甲方有权要求乙方对施工中出现的问题进行整改。
3. 甲方变更权：甲方有权根据工程进展情况，对工程内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担由此产生的费用。
4. 甲方提前完工激励：若乙方提前完成工程，甲方将根据实际提前完成的工期，给予乙方一定的奖励。奖励金额双方另行商定。
5. 甲方延期违约金：若甲方未按约定时间支付款项，应支付乙方违约金。违约金计算方式为：每延期一日，支付乙方合同总价款的千分之一作为违约金。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方施工质量保障：乙方应对施工过程中的质量问题负责，如出现质量问题，乙方应立即进行整改，并承担由此产生的费用。
2. 乙方进度汇报：乙方应定期向甲方汇报工程进度，确保甲方了解工程进展情况。乙方应在每月末向甲方提交工程进度报告。
3. 乙方安全责任：乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全防护措施。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任。
4. 乙方不可抗力：如乙方因不可抗力事件导致无法按约定时间完成工程，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。甲方应给予乙方一定的延期时间。
5. 乙方提前完工奖励：若乙方提前完成工程，甲方应根据实际提前完成的工期，给予乙方一定的奖励。奖励金额双方另行商定。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保工程的顺利进行。第三方中介应协助甲方监督工程质量、进度和安全。
2. 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担。甲方应按照双方约定的费用标准支付给第三方中介。
3. 第三方中介违约责任：如第三方中介未能履行其职责，导致工程出现质量、进度和安全问题，第三方中介应承担相应的法律责任。
4. 第三方中介解除合同：如甲方或乙方认为第三方中介未能履行职责，有权解除与第三方中介的合同。解除合同的条件和程序双方另行商定。
5. 第三方中介保密义务：第三方中介应对工程相关的保密信息予以保密，未经甲方或乙方同意，不得向任何第三方披露。如第三方中介违反保密义务，应承担相应的法律责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 施工方案和技术规范
3. 材料供应合同
4. 设备供应合同
5. 施工安全防护措施方案
6. 环保措施方案
7. 工程进度计划
8. 付款凭证
9. 工程验收报告
10. 保密协议
11. 附加协议
12. 第三方中介服务合同
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付款项，属于违约行为。
2. 甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法按时开工，属于违约行为。
3. 乙方未按约定时间完成工程，属于违约行为。
4. 乙方施工质量不符合约定标准，属于违约行为。
5. 乙方未采取安全防护措施，导致安全事故发生，属于违约行为。
6. 第三方中介未能履行协调职责，导致工程顺利进行，属于违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：指当事人违反合同约定时，应支付给对方的一种经济补偿。
3. 工程验收：指对工程质量、进度、安全等方面进行检查，以确认工程是否符合合同约定。
4. 保密义务：指当事人对合同中的保密信息予以保密，不得向任何第三方披露。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商调整施工计划，必要时签订进度调整协议。
2. 材料供应不足：及时与供应商沟通，寻求替代材料或调整供应计划。
3. 施工安全事故：加强施工现场安全管理，定期进行安全培训和检查。
4. 质量问题：严格按照施工方案和技术规范施工，发现问题及时整改。
5. 合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可依法向约定的法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 油田建设工程施工合同适用于石油开采企业与施工企业之间的合作。
2. 合同适用于新建、扩建或改建油田基础设施的施工项目。
3. 合同适用于涉及土建、安装、装修等多个施工领域的项目。
4. 合同适用于需要第三方中介协调双方关系的施工项目。
5. 合同适用于双方约定违约责任、进度、质量、安全等方面的施工项目。