2025版电力建设工程施工合同书条件2.docx

编号：__________

2025版电力建设工程施工合同书条件2

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版电力建设工程施工合同书条件2
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程描述
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程目标
第三章：合同价格与支付
3.1 合同总价
3.2 支付方式
3.3 支付时间表
第四章：工程进度与交工
4.1 工程进度计划
4.2 交工标准
4.3 延期交工
第五章：施工质量与标准
5.1 施工质量要求
5.2 施工标准
5.3 质量保证措施
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料与设备验收
第七章：施工安全与环境保护
7.1 施工安全要求
7.2 安全事故处理
7.3 环境保护要求
第八章：合同变更与解除
8.1 变更条件
8.2 解除条件
8.3 变更与解除的程序
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的生效、终止与解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同终止条件
11.3 合同解除条件
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.2 广告宣传条款
12.3 法律适用与管辖
第十三章：附件
13.1 附件目录
13.2 附件内容
第十四章：合同的签署与备案
14.1 签署程序
14.2 备案程序
14.3 合同文本数量与保管
合同编号：2025版电力建设工程施工合同书条件2
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.1.1 合同甲方：_______（甲方名称）
1.1.2 合同乙方：_______（乙方名称）
1.2 合同相关术语定义
1.2.1 工程：指根据本合同所述范围和内容建设的电力建设工程。
1.2.2 合同总价：指合同协议书中约定的，乙方完成本工程所支付的总金额。
第二章：工程概况
2.1 工程描述
2.1.1 工程名称：_______（工程名称）
2.1.2 工程内容：_______（工程内容）
2.2 工程地点
2.2.1 工程具体地点：_______（工程地点）
2.3 工程规模
2.3.1 工程规模描述：_______（工程规模）
2.4 工程目标
2.4.1 工程交付时间：_______（交付时间）
2.4.2 工程质量标准：_______（质量标准）
第三章：合同价格与支付
3.1 合同总价
3.1.1 合同总价确定：_______（确定方式）
3.2 支付方式
3.2.1 支付方式：_______（支付方式）
3.3 支付时间表
3.3.1 支付时间表：_______（支付时间表）
第四章：工程进度与交工
4.1 工程进度计划
4.1.1 工程进度计划制定：_______（制定方式）
4.2 交工标准
4.2.1 交工标准：_______（交工标准）
4.3 延期交工
4.3.1 延期交工条件：_______（延期条件）
4.3.2 延期交工费用：_______（延期费用）
第五章：施工质量与标准
5.1 施工质量要求
5.1.1 质量要求：_______（质量要求）
5.2 施工标准
5.2.1 施工标准：_______（施工标准）
5.3 质量保证措施
5.3.1 质量保证措施：_______（保证措施）
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.1.1 材料供应：_______（供应方式）
6.2 设备供应
6.2.1 设备供应：_______（供应方式）
6.3 材料与设备验收
6.3.1 验收标准：_______（验收标准）
第七章：施工安全与环境保护
7.1 施工安全要求
7.1.1 安全要求：_______（安全要求）
7.2 安全事故处理
7.2.1 事故处理程序：_______（处理程序）
7.3 环境保护要求
7.3.1 环境保护要求：_______（环保要求）
第八章：合同变更与解除
8.1 变更条件
8.1.1 合同变更条件：_______（变更条件）
8.2 解除条件
8.2.1 合同解除条件：_______（解除条件）
8.3 变更与解除的程序
8.3.1 变更程序：_______（变更程序）
8.3.2 解除程序：_______（解除程序）
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.1.1 违约行为：_______（违约行为）
9.2 违约责任
9.2.1 违约责任：_______（违约责任）
9.3 违约赔偿
9.3.1 赔偿金额：_______（赔偿金额）
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.1.1 争议解决方式：_______（解决方式）
10.2 仲裁
10.2.1 仲裁机构：_______（仲裁机构）
10.3 诉讼
10.3.1 诉讼法院：_______（诉讼法院）
第十一章：合同的生效、终止与解除
11.1 合同生效条件
11.1.1 生效条件：_______（生效条件）
11.2 合同终止条件
11.2.1 终止条件：_______（终止条件）
11.3 合同解除条件
11.3.1 解除条件：_______（解除条件）
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.1.1 保密信息：_______（保密信息）
12.2 广告宣传条款
12.2.1 广告宣传：_______（广告宣传）
12.3 法律适用与管辖
12.3.1 法律适用：_______（法律适用）
12.3.2 管辖法院：_______（管辖法院）
第十三章：附件
13.1 附件目录
13.1.1 附件名称：_______（附件名称）
13.1.2 附件内容：_______（附件内容）
第十四章：合同的签署与备案
14.1 签署程序
14.1.1 签署程序：_______（签署程序）
14.2 备案程序
14.2.1 备案程序：_______（备案程序）
14.3 合同文本数量与保管
14.3.1 文本数量：_______（文本数量）
14.3.2 保管方：_______（保管方）
合同方签字：
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：_______年_______月_______日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
1.1 甲方有权指定工程所需材料的供应商。
1.2 乙方应接受甲方指定的材料供应商，并按照甲方的要求进行采购。
1.3 甲方应确保指定材料供应商的质量、价格和服务符合合同要求。
2. 甲方监督工程进度
2.1 甲方有权对工程的进度进行监督和检查。
2.2 乙方应按照甲方的要求定期报告工程进度情况。
2.3 甲方有权要求乙方采取措施加快工程进度，以确保工程按时完成。
3. 甲方变更工程内容
3.1 甲方有权根据实际情况变更工程的内容和要求。
3.2 乙方应按照甲方的要求进行工程内容的变更。
3.3 甲方应承担因工程内容变更而产生的额外费用。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方负责工程质量
1.1 乙方应对工程的质量和施工标准负责。
1.2 乙方应按照合同约定的质量要求进行施工。
1.3 乙方有权拒绝甲方提出的违反质量要求的设计变更。
2. 乙方保证工程安全
2.1 乙方应对工程施工过程中的安全负责。
2.2 乙方应采取必要的措施确保工程施工安全。
2.3 乙方应对发生的安全事故负责并及时报告甲方。
3. 乙方按时完成工程
3.1 乙方应按照合同约定的时间表按时完成工程。
3.2 乙方应承担因延迟交工而产生的违约责任。
3.3 乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和协助。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介的职责和权利
1.1 第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系。
1.2 第三方中介有权对工程的进度和质量进行监督。
1.3 第三方中介应公正、中立地处理甲方和乙方之间的争议。
2. 第三方中介的报酬
2.1 甲方和乙方应按照约定的比例支付第三方中介的报酬。
2.2 第三方中介的报酬应在支付时间表中明确。
2.3 第三方中介的报酬不得因工程进度和质量的原因而调整。
3. 第三方中介的解除和更换
3.1 甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同。
3.2 甲方和乙方应共同协商确定新的第三方中介。
3.3 甲方和乙方应承担因解除和更换第三方中介而产生的费用。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 工程量清单
3. 施工方案和施工组织设计
4. 材料和设备的技术规格书
5. 安全生产措施和环境保护方案
6. 工程进度计划表
7. 质量保证书
8. 安全事故应急预案
9. 合同变更和解除的申请表格
10. 违约赔偿计算公式
11. 争议解决的仲裁协议或诉讼法院指定书
12. 保密协议
13. 广告宣传合作协议
14. 法律适用与管辖的确认书
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付合同价款
2. 乙方未按约定标准完成工程质量
3. 乙方未按约定时间完成工程
4. 乙方使用不符合合同要求的材料或设备
5. 甲方未按约定提供施工条件或协助
6. 甲方未按约定时间支付进度款
7. 甲方变更工程内容未通知乙方
8. 乙方未按约定采购材料或设备
9. 乙方未按约定进行施工安全防护
10. 乙方未按约定处理安全事故
11. 甲方未按约定支付第三方中介报酬
12. 甲方和乙方未共同协商确定新的第三方中介
13. 甲方和乙方未按约定比例支付第三方中介报酬
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 甲方：指合同中承担义务的一方。
3. 乙方：指合同中享有权利的一方。
4. 第三方中介：指在合同执行过程中，协助甲方和乙方进行协调、监督、争议解决的独立第三方。
5. 违约：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
6. 违约责任：指违约方因违约行为而应当承担的民事责任。
7. 赔偿：指违约方因违约行为给对方造成损失，依法应当承担的赔偿责任。
8. 仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。
9. 诉讼：指合同双方将争议提交人民法院进行审理的一种争议解决方式。
10. 保密信息：指合同中约定的一方当事人应当保密的信息。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商调整工程进度计划，并根据延误情况协商赔偿事宜。
2. 工程质量问题：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。
3. 材料设备不符合要求：立即更换符合合同要求的材料设备，并追究供应商责任。
4. 支付争议：查看合同支付条款，协商解决支付问题。
5. 安全事故发生：立即启动应急预案，报告相关部门，并依法处理。
6. 合同变更：双方协商一致后签订书面变更协议。
7. 违约赔偿计算：依据合同约定和实际情况计算赔偿金额。
8. 争议解决：选择仲裁或诉讼方式解决，按照约定提交给相应机构。
五、所有应用场景：
1. 电力建设工程施工
2. 工程设计变更
3. 材料设备采购
4. 施工进度控制
5. 工程质量监督
6. 安全生产管理
7. 合同违约处理
8. 争议解决机制
9. 保密信息保护
10. 广告宣传合作
11. 法律适用与管辖确定