2025版厦门劳务分包合同书.docx

编号：__________

2025版厦门劳务分包合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版厦门劳务分包合同书
合同目录
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.2 法律法规适用
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 合同的生效与终止
第二章：劳务分包范围与内容
2.1 劳务分包项目的概述
2.2 分包工程的详细内容
2.3 劳务分包的工作量与进度
第三章：劳务分包价格与支付
3.1 劳务分包价格的确定
3.2 支付方式与支付时间
3.3 价格调整的条件与方法
3.4 违约金与赔偿的计算
第四章：劳务分包方的义务与责任
4.1 分包方的基本义务
4.2 分包方的技术责任
4.3 分包方的安全责任
4.4 分包方的质量责任
第五章：总包方的义务与责任
5.1 总包方的基本义务
5.2 总包方的技术支持与协调
5.3 总包方的安全监督
5.4 总包方的质量监督
第六章：合同的变更与解除
6.1 合同变更的条件与程序
6.2 合同解除的条件与程序
6.3 合同变更与解除的法律后果
第七章：违约责任与赔偿
7.1 违约行为的界定
7.2 违约责任的承担
7.3 赔偿金额的计算
7.4 违约争议的解决
第八章：争议解决
8.1 争议的解决方式
8.2 仲裁程序与裁决执行
8.3 法院诉讼程序
第九章：合同的履行与验收
9.1 合同履行的监督与检查
9.2 工程验收的程序与标准
9.3 验收合格的认定
9.4 验收不合格的处理
第十章：保密条款
10.1 保密信息的界定
10.2 保密责任的承担
10.3 保密期限的设定
第十一章：合同的转让与分包
11.1 合同转让的条件与程序
11.2 分包行为的限制与规定
第十二章：税费与保险
12.1 税费的承担与支付
12.2 保险的购买与效力
第十三章：其他条款
13.1 合同的书面形式
13.2 合同的修改与补充
13.3 合同的保管与复制
第十四章：附则
14.1 合同的生效日期
14.2 合同的终止日期
14.3 合同的送达与接收
合同编号_________
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.1.2 “工程项目”是指位于厦门的________工程。
1.1.3 “乙方人员”是指乙方根据本合同约定，为完成工程项目派出的所有施工人员和管理人员。
1.1.4 “合同期限”是指本合同自双方签字盖章之日起至工程验收合格且乙方所有义务履行完毕之日止。
1.2 法律法规适用
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 合同的生效与终止
第二章：劳务分包范围与内容
2.1 劳务分包项目的概述
2.1.1 乙方同意按照甲方的要求，承担________工程项目的劳务分包工作。
2.1.2 乙方分包的工作包括但不限于：________。
2.2 分包工程的详细内容
2.2.1 乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案和技术要求，完成________分包工程。
2.2.2 乙方应保证分包工程的施工质量、安全、进度等满足甲方的要求。
2.3 劳务分包的工作量与进度
2.3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工程的施工。
2.3.2 乙方应确保分包工程的施工进度与甲方整体的施工进度相协调。
第三章：劳务分包价格与支付
3.1 劳务分包价格的确定
3.1.1 乙方向甲方提供的劳务分包价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
3.1.2 价格包含乙方人员工资、福利、保险、施工工具及材料等费用。
3.2 支付方式与支付时间
3.2.1 甲方应按照本合同约定的付款节点，向乙方支付劳务分包费用。
3.2.2 甲方支付劳务分包费用时，应扣除乙方应缴纳的税费等费用。
3.3 价格调整的条件与方法
3.4 违约金与赔偿的计算
第四章：劳务分包方的义务与责任
4.1 分包方的基本义务
4.1.1 乙方应按照本合同约定，完成分包工程的施工。
4.1.2 乙方应保证分包工程的施工质量、安全、进度等满足甲方的要求。
4.2 分包方的技术责任
4.2.1 乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。
4.2.2 乙方应对分包工程的技术问题负责解决。
4.3 分包方的安全责任
4.3.1 乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。
4.3.2 乙方应对分包工程的安全事故负责处理。
4.4 分包方的质量责任
4.4.1 乙方应保证分包工程的施工质量符合国家标准和甲方的要求。
4.4.2 乙方应对分包工程的质量问题负责处理。
第五章：总包方的义务与责任
5.1 总包方的基本义务
5.1.1 甲方应按照本合同约定，向乙方支付劳务分包费用。
5.1.2 甲方应提供乙方施工所需的场地、设施、材料等。
5.2 总包方的技术支持与协调
5.2.1 甲方应向乙方提供详细的施工图纸、施工方案和技术要求。
5.2.2 甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的技术问题。
5.3 总包方的安全监督
5.3.1 甲方应对乙方的安全生产进行监督。
5.3.2 甲方应对乙方在施工过程中发生的安全事故进行协助处理。
5.4 总包方的质量监督
5.4.1 甲方应对乙方的施工质量进行监督。
5.4.2 甲方应对乙方在施工过程中发生的质量问题进行协助处理。
第六章：合同的变更与解除
6.1 合同变更的条件与程序
6.2 合同解除的条件与程序
6.3 合同变更与解除的法律后果
第七章：违约责任与赔偿
7.1 违约行为的界定
7.1.1 乙方未按照约定完成分包工程的，视为乙方违约。
7.1.2 甲方未按照约定支付劳务分包费用的，视为甲方违约。
7.2 违约责任的承担
7.
第八章：争议解决
8.1 争议的解决方式
8.1.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.1.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九章：合同的履行与验收
9.1 合同履行的监督与检查
9.1.1 甲方应对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督与检查。
9.1.2 乙方应接受甲方及其委托的第三方机构的检查。
9.2 工程验收的程序与标准
9.2.1 工程验收应按照国家标准和甲方的要求进行。
9.2.2 乙方应按照甲方的要求提供相关验收资料。
9.3 验收合格的认定
9.3.1 工程验收合格的，甲方应在验收合格证书上签字确认。
9.3.2 甲方对验收合格的工程不得提出任何异议。
9.4 验收不合格的处理
9.4.1 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改。
9.4.2 整改合格后，乙方应重新申请验收。
第十章：保密条款
10.1 保密信息的界定
10.1.1 保密信息是指本合同的签订过程、内容以及与工程相关的技术、商业秘密等。
10.1.2 双方应对保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
10.2 保密责任的承担
10.2.1 乙方泄露保密信息的，应承担相应的违约责任。
10.2.2 甲方泄露保密信息的，应承担相应的违约责任。
10.3 保密期限的设定
10.3.1 双方同意，本合同项下的保密义务自合同签订之日起至合同终止之日起持续有效。
第十一章：合同的转让与分包
11.1 合同转让的条件与程序
11.1.1 双方同意，未经对方书面同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。
11.1.2 双方同意，本合同不得进行分包，乙方应自行完成分包工程。
第十二章：税费与保险
12.1 税费的承担与支付
12.1.1 乙方应按照国家及地方的相关规定，自行缴纳应由其承担的税费。
12.1.2 乙方应向甲方提供合法的税务发票。
12.2 保险的购买与效力
12.2.1 乙方应按照甲方的要求，为分包工程购买相应的保险。
12.2.2 保险费用由乙方承担，保险合同须经甲方审核同意。
第十三章：其他条款
13.1 合同的书面形式
13.2 合同的修改与补充
13.3 合同的保管与复制
第十四章：附则
14.1 合同的生效日期
本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同的终止日期
本合同在合同约定的工程验收合格且乙方所有义务履行完毕之日终止。
14.3 合同的送达与接收
双方同意，本合同的送达与接收按照我国《民事诉讼法》的规定执行。
（合同编号_________
甲方（总包方）：（签字）
乙方（劳务分包方）：（签字）
签订日期：____年__月__日）
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方对乙方的管理权
甲方有权对乙方进行现场管理，包括但不限于人员配置、施工进度、质量控制、安全管理等方面。乙方应接受甲方的管理，并按照甲方的要求进行整改。
1.2 甲方对工程质量的控制权
甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和指正。如乙方施工质量不符合国家标准和甲方要求，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。乙方应承担因质量问题导致的全部责任。
1.3 甲方对工期的决定权
甲方有权根据项目进度要求，对乙方的施工工期进行调整。如乙方未能按照甲方要求完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金。
1.4 甲方对工程变更的决策权
在合同履行过程中，如发生工程变更，甲方有权根据实际情况决定是否对乙方进行相应的工程量增减或工程变更。乙方应按照甲方的决定进行调整，并按照甲方要求完成变更部分的施工。
1.5 甲方对安全事故的处理权
在施工过程中，如发生安全事故，甲方有权要求乙方立即采取措施进行处理，并承担因安全事故导致的一切后果。乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保施工安全。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方对工程质量的责任
乙方应对施工过程中的质量问题负责，并保证分包工程的施工质量符合国家标准和甲方要求。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担整改和赔偿责任。
2.2 乙方对施工进度的承诺
乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工程的施工。如乙方未能按照约定工期完成施工，乙方应支付违约金，并承担因工期延误导致的一切后果。
2.3 乙方对劳务分包费用的支付义务
乙方应按照本合同约定，向甲方支付劳务分包费用。如乙方未能按时支付费用，乙方应支付滞纳金，并承担因违约支付导致的全部责任。
2.4 乙方对保密信息的保护义务
乙方应对本合同涉及的保密信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。如乙方泄露保密信息，乙方应承担违约责任。
2.5 乙方对安全事故的处理义务
乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并承担因安全事故导致的一切后果。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介作为甲乙双方的合作桥梁，负责协调甲乙双方之间的关系，协助解决合同履行过程中的问题。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方之间的争议，并确保合同的顺利履行。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的报酬由甲方支付。如因第三方中介的原因导致合同履行过程中出现纠纷，第三方中介应承担相应的责任。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对本合同涉及的保密信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。如第三方中介泄露保密信息，第三方中介应承担违约责任。
3.4 第三方中介的协助义务
第三方中介应协助甲方对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督与检查。如第三方中介未能履行协助义务，导致甲方利益受损，第三方中介应承担相应的责任。
3.5 第三方中介的退出机制
如第三方中介未能履行合同义务，甲方有权解除与第三方中介的合同。第三方中介应按照甲方要求，立即停止中介服务，并承担因未能履行合同导致的全部责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸与施工方案
2. 施工进度计划表
3. 劳务分包费用明细表
4. 保密信息清单
5. 安全事故报告模板
6. 质量问题整改通知单
7. 违约金计算公式
8. 保险单据
9. 验收合格证书
10. 工程变更协议
11. 安全生产规章制度
12. 合同履行过程中的相关证明文件和资料
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按照约定完成分包工程，或质量不符合甲方要求。
2. 乙方未按照约定时间支付劳务分包费用。
3. 乙方泄露合同保密信息。
4. 乙方违反国家及地方安全生产法律法规和甲方制定的安全生产规章制度。
5. 乙方在施工过程中发生安全事故，未及时报告甲方。
6. 乙方未按照甲方要求进行整改或重新施工。
7. 甲方未按照约定时间支付劳务分包费用。
8. 甲方未提供乙方施工所需的场地、设施、材料等。
9. 甲方未向乙方提供详细的施工图纸、施工方案和技术要求。
10. 其他双方在合同中约定的违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 劳务分包合同：指由总包方（甲方）与劳务分包方（乙方）签订的，关于乙方承担甲方所提供工程项目的全部或部分劳务工作的合同。
2. 分包工程：指总包方将工程项目的部分工作发包给劳务分包方进行施工。
3. 劳务分包费用：指乙方为完成分包工程所需的工资、福利、保险、施工工具及材料等费用。
4. 违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿，用于弥补因违约给对方造成的损失。
5. 安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等意外事件。
6. 质量问题：指分包工程的施工质量不符合国家标准和甲方要求的情况。
7. 保密信息：指合同履行过程中涉及的技术、商业等不应泄露的信息。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，必要时甲方应提供额外资源支持。
2. 质量问题：乙方应立即整改，甲方应监督整改过程，确保问题得到解决。
3. 安全事故：乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理，必要时甲方应提供协助。
4. 保密信息泄露：乙方应加强保密意识，违约方应承担相应法律责任。
5. 合同变更：双方应协商一致，签订变更协议，并明确变更后的权利义务。
6. 违约金计算：按照合同约定的计算公式进行计算，违约方应支付给对方。
五、所有应用场景：
1. 建筑工程施工分包
2. 装修工程分包
3. 安装工程分包
4. 拆除工程分包
5. 园林绿化工程分包
6. 市政工程分包
7. 公路桥梁工程分包
8. 水利水电工程分包
9. 其他各类工程项目的劳务分包。