建设工程施工合同书(BF(2025版).docx

编号：__________

建设工程施工合同书(BF(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同书(BF(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）
1.2 乙方（承包方）
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
3.4 预付款
3.5 进度付款
3.6 竣工结算
3.7 违约金
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量监督
4.3 质量保证
4.4 质量争议的处理
第五章：工程进度
5.1 施工工期
5.2 进度计划
5.3 工期延误
5.4 提前竣工
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料和设备验收
6.4 质量保证
第七章：施工安全与环保
7.1 安全生产责任
7.2 安全防护措施
7.3 环保要求
7.4 安全事故处理
第八章：变更与调整
8.1 合同变更
8.2 工程量变更
8.3 价格调整
8.4 工程变更的审批程序
第九章：违约责任
9.1 甲方违约
9.2 乙方违约
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的解除和终止
11.1 合同解除的条件
11.2 合同终止的条件
11.3 解除和终止后的处理
第十二章：合同的生效、修改和解除
12.1 合同生效条件
12.2 合同修改
12.3 合同解除
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 广告宣传
13.5 合作开发
第十四章：附件
14.1 附件一：工程量清单
14.2 附件二：图纸及相关技术资料
14.3 附件三：验收标准及方法
14.4 附件四：安全生产责任书
14.5 附件五：环保措施及验收标准
合同编号：BF(2025版)
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）：
甲方是指具有工程发包权利并承担合同义务的法人或其他组织，具体名称和地址详见附件一。
1.2 乙方（承包方）：
乙方是指具有工程承包资格并承担合同义务的法人或其他组织，具体名称和地址详见附件一。
1.3 合同术语定义：
本合同中使用的专业术语和名词，如有未尽事宜，双方可协商补充，具体解释详见附件二。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：
具体工程名称详见附件一。
2.2 工程地点：
具体工程地点详见附件一。
2.3 工程规模：
工程规模包括工程的总建筑面积、结构类型、总投资等，具体详见附件一。
2.4 工程内容：
工程内容包括工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等，具体详见附件一。
第三章：合同价格
3.1 合同总价：
本合同总价是指乙方完成合同约定的全部工程内容所应得的价款，具体金额详见附件一。
3.2 价格调整：
合同价格调整的条件、方式和程序详见附件三。
3.3 支付方式：
支付方式包括支付的时间、地点、方式等，具体详见附件四。
3.4 预付款：
预付款的金额、支付时间及扣回方式详见附件四。
3.5 进度付款：
进度付款的时间、比例和支付方式详见附件四。
3.6 竣工结算：
竣工结算的方式、时间和程序详见附件四。
3.7 违约金：
违约金的计算方式和支付标准详见附件五。
第四章：工程质量
4.1 质量标准：
工程质量应符合国家及行业的相关标准和规定，具体质量标准详见附件三。
4.2 质量监督：
甲方有权对工程质量进行监督，并要求乙方按照约定的质量标准完成工程，具体监督方式详见附件三。
4.3 质量保证：
乙方应承担工程质量保证责任，具体质量保证措施和期限详见附件三。
4.4 质量争议的处理：
质量争议的处理方式、程序和责任承担详见附件三。
第五章：工程进度
5.1 施工工期：
施工工期是指乙方完成合同约定的全部工程内容的时间，具体工期详见附件一。
5.2 进度计划：
乙方应按照约定的时间节点提交工程进度计划，并按照进度计划完成工程，具体进度计划详见附件二。
5.3 工期延误：
工期延误的处理方式、程序和责任承担详见附件三。
5.4 提前竣工：
提前竣工的奖励和责任承担详见附件三。
第六章：材料与设备
6.1 材料供应：
材料供应的方式、时间、质量标准等详见附件二。
6.2 设备供应：
设备供应的方式、时间、质量标准等详见附件二。
6.3 材料和设备验收：
材料和设备的验收标准、程序和责任承担详见附件三。
6.4 质量保证：
乙方对供应的材料和设备承担质量保证责任，具体质量保证措施和期限详见附件三。
第八章：变更与调整
8.1 合同变更：
合同变更的条件、程序和方式详见附件三。
8.2 工程量变更：
工程量变更的计算方式、程序和责任承担详见附件三。
8.3 价格调整：
价格调整的条件、方式和程序详见附件三。
8.4 工程变更的审批程序：
工程变更的审批程序、时间和责任承担详见附件三。
第九章：违约责任
9.1 甲方违约：
甲方违约的行为、责任承担和赔偿方式详见附件三。
9.2 乙方违约：
乙方违约的行为、责任承担和赔偿方式详见附件三。
9.3 违约赔偿：
违约赔偿的计算方式、标准和支付程序详见附件三。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：
争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼，具体方式详见附件三。
10.2 仲裁：
仲裁的机构、程序和裁决的执行详见附件三。
10.3 诉讼：
诉讼的法院、程序和判决的执行详见附件三。
第十一章：合同的解除和终止
11.1 合同解除的条件：
合同解除的条件、程序和方式详见附件三。
11.2 合同终止的条件：
合同终止的条件、程序和方式详见附件三。
11.3 解除和终止后的处理：
解除和终止后的处理方式、程序和责任承担详见附件三。
第十二章：合同的生效、修改和解除
12.1 合同生效条件：
合同生效的条件、程序和方式详见附件三。
12.2 合同修改：
合同修改的条件、程序和方式详见附件三。
12.3 合同解除：
合同解除的条件、程序和方式详见附件三。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款：
保密条款的内容、范围和期限详见附件三。
13.2 知识产权保护：
知识产权保护的方式、程序和责任承担详见附件三。
13.3 不可抗力：
不可抗力的认定、影响和责任承担详见附件三。
13.4 广告宣传：
广告宣传的方式、程序和责任承担详见附件三。
13.5 合作开发：
合作开发的方式、程序和利益分配详见附件三。
第十四章：附件
14.1 附件一：工程量清单
14.2 附件二：图纸及相关技术资料
14.3 附件三：验收标准及方法
14.4 附件四：安全生产责任书
14.5 附件五：环保措施及验收标准
甲方签字：_______________________
日期：_______________________
乙方签字：_______________________
日期：_______________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：
甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。若乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。
1.2 甲方监督权：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更权：
甲方有权根据工程实际情况，对工程内容、设计、施工方案等进行变更。乙方应及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。
1.4 甲方终止权：
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或存在违法行为，有权终止合同的履行。终止合同后，乙方应按照甲方的要求完成工程收尾工作，并承担相应责任。
1.5 甲方解除权：
甲方在合同履行过程中，如发现乙方未能按照约定履行合同义务，有权解除合同。解除合同后，乙方应按照甲方的要求完成工程收尾工作，并承担相应责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证：
乙方应对工程质量承担全面责任，确保工程质量符合合同约定和国家及行业相关标准。如工程质量出现问题，乙方应承担修复及赔偿责任。
2.2 乙方进度保证：
乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担违约责任。
2.3 乙方安全责任：
乙方应全面负责施工现场的安全管理工作，确保施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
2.4 乙方材料和设备供应：
乙方应对供应的材料和设备质量承担责任，如材料和设备不符合合同要求，乙方应承担更换、修复及赔偿责任。
2.5 乙方保密义务：
乙方应对合同内容及与甲方相关的商业秘密承担保密义务，如违反保密义务，乙方应承担相应责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：
第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方与乙方之间的关系，确保合同顺利履行。中介方应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介费用：
第三方中介的费用由甲方承担。如因中介方原因导致合同履行出现问题，甲方有权要求中介方承担相应责任。
3.3 第三方中介解除权：
甲方或乙方在合同履行过程中，如认为第三方中介未能履行职责，有权解除与中介方的合作关系。解除合作后，中介方应按照甲乙双方的要求完成相关善后工作。
3.4 第三方中介保密义务：
第三方中介应对合同内容及甲乙双方的商业秘密承担保密义务，如违反保密义务，中介方应承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：工程量清单
2. 附件二：图纸及相关技术资料
3. 附件三：验收标准及方法
4. 附件四：安全生产责任书
5. 附件五：环保措施及验收标准
6. 附件六：材料供应协议
7. 附件七：设备供应协议
8. 附件八：进度计划表
9. 附件九：质量保证书
10. 附件十：安全事故应急预案
11. 附件十一：保密协议
12. 附件十二：知识产权保护协议
13. 附件十三：不可抗力认定及影响评估报告
14. 附件十四：合作开发协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款
未提供合同约定的施工场地、基础设施或材料设备
干涉乙方施工管理，导致工程进度延误或质量问题
未履行合同约定的保密义务
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成工程或达到工程质量标准
使用不符合合同约定的材料、设备或工艺
未按约定提供安全防护措施，导致安全事故
未履行合同约定的保密义务
3. 违约行为的认定：
违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规
违约行为的责任承担应依据合同条款和相关法律法规
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议
3. 违约责任：违约方因违约行为而应承担的法定责任
4. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
5. 保密义务：合同一方对合同内容及商业秘密的保护义务
6. 知识产权：权利人对其智力成果所享有的专有权利
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
提前制定详细的施工计划，确保按时完成工程
建立工程进度汇报和预警机制，及时调整施工计划
2. 质量问题：
严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量
加强质量监督检查，发现问题及时整改
3. 安全事故：
制定安全事故应急预案，提高安全事故应对能力
加强施工现场安全管理，预防安全事故的发生
4. 合同争议：
通过友好协商解决，协商不成的可通过调解、仲裁或诉讼解决
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目的施工合同签订
2. 适用于涉及材料、设备供应的合同
3. 适用于需要第三方中介协调的合同
4. 适用于涉及知识产权、保密义务的合同
5. 适用于需遵守国家及行业标准的合同
6. 适用于涉及安全事故预防及处理的合同
7. 适用于需进行工程进度监控、质量控制的合同
8. 适用于双方或多方合作开发的项目合同