广告牌施工合同书2025年通用.docx

编号：__________

广告牌施工合同书2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

广告牌施工合同书2025年通用
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 定义与解释
1.3 合同双方的权益与义务
1.4 合同的生效与终止
第二章：广告牌施工项目描述
2.1 项目名称
2.2 项目地点
2.3 广告牌的尺寸与规格
2.4 施工内容与要求
第三章：施工时间与进度
3.1 施工开始日期
3.2 施工结束日期
3.3 施工进度计划
3.4 施工期间的协调与配合
第四章：施工质量标准
4.1 施工材料质量要求
4.2 施工工艺标准
4.3 质量检查与验收
4.4 质量问题的处理
第五章：施工安全措施
5.1 施工安全规范
5.2 安全事故的应急处理
5.3 施工保险
5.4 安全生产的监督与检查
第六章：合同价格与支付
6.1 合同总价
6.2 支付方式与支付时间
6.3 价款调整的条件与方法
6.4 发票与税务
第七章：合同的变更与解除
7.1 合同变更的条件与程序
7.2 合同解除的条件与程序
7.3 变更与解除后的权益处理
第八章：违约责任
8.1 违约行为与责任
8.2 违约赔偿的方式与金额
8.3 违约争议的解决
第九章：争议解决
9.1 争议的解决方式
9.2 仲裁机构与仲裁程序
9.3 诉讼管辖法院
9.4 保密与不得泄露商业秘密
第十章：合同的签署与生效
10.1 合同签署的时间与地点
10.2 合同的副本与正本
10.3 合同的生效条件与时间
10.4 合同的续约与终止
第十一章：合同附件
11.1 施工图纸与设计文件
11.2 施工材料样品
11.3 相关法律法规与技术标准
第十二章：合同双方信息
12.1 甲方（委托方）信息
12.2 乙方（施工方）信息
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力
13.2 合同的转让
13.3 合同的监督与检查
13.4 其他双方认为需要约定的条款
第十四章：附则
14.1 合同的修改与补充
14.2 合同的解除与终止
14.3 合同的解释与适用法律
14.4 合同的完整性与互斥性声明
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同背景与目的：本合同是甲乙双方就广告牌施工项目达成的一致协议，甲乙双方依照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，明确双方的权利和义务。
1.2 定义与解释：合同中使用的词语，除双方另有定义外，其含义如下：甲方指广告牌的委托方，乙方指广告牌的施工方。
1.3 合同双方的权益与义务：甲方应按照合同约定提供施工条件，乙方应按照合同约定完成施工任务。
1.4 合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的施工结束日期终止。
第二章：广告牌施工项目描述
2.1 项目名称：根据合同主题，填写具体的项目名称。
2.2 项目地点：填写广告牌施工的具体地点。
2.3 广告牌的尺寸与规格：填写广告牌的具体尺寸、材质、结构等规格要求。
2.4 施工内容与要求：明确施工的具体内容和要求，包括施工工艺、施工顺序、施工质量等。
第三章：施工时间与进度
3.1 施工开始日期：填写合同约定的施工开始日期。
3.2 施工结束日期：填写合同约定的施工结束日期。
3.3 施工进度计划：附件提供施工进度计划，详细列出各阶段的施工时间。
3.4 施工期间的协调与配合：明确双方在施工期间的协调与配合事项，包括变更、调整、暂停施工等。
第四章：施工质量标准
4.1 施工材料质量要求：明确施工材料的质量要求，包括品牌、型号、性能等。
4.2 施工工艺标准：明确施工的工艺标准，包括施工方法、施工技术、施工步骤等。
4.3 质量检查与验收：明确质量检查与验收的时间、地点、程序、标准等。
4.4 质量问题的处理：明确质量问题的处理方式、处理时间、处理责任等。
第五章：施工安全措施
5.1 施工安全规范：明确施工安全规范，包括施工现场的安全、消防、环保等要求。
5.2 安全事故的应急处理：明确安全事故的应急处理程序、责任、报告等。
5.3 施工保险：明确施工保险的种类、保险金额、保险公司等。
5.4 安全生产的监督与检查：明确安全生产的监督与检查的方式、时间、责任等。
第六章：合同价格与支付
6.1 合同总价：填写合同总价，包括税金等。
6.2 支付方式与支付时间：明确支付方式（如银行转账、现金等）与支付时间。
6.3 价款调整的条件与方法：明确价款调整的条件与方法，如材料价格变动、工程量增减等。
6.4 发票与税务：明确发票的开具、税务的责任等。
第八章：违约责任
8.1 违约行为与责任：乙方如未按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务，应承担违约责任，具体违约金按照双方约定计算。
8.2 违约赔偿的方式与金额：违约赔偿方式与金额按照双方约定执行。
8.3 违约争议的解决：违约争议按照双方约定的争议解决方式解决。
第九章：争议解决
9.1 争议的解决方式：争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
9.2 仲裁机构与仲裁程序：双方约定仲裁机构及仲裁程序。
9.3 诉讼管辖法院：明确双方同意的诉讼管辖法院。
9.4 保密与不得泄露商业秘密：双方应对合同执行过程中的商业秘密保密，不得泄露给第三方。
第十章：合同的签署与生效
10.1 合同签署的时间与地点：填写合同签署的具体时间与地点。
10.2 合同的副本与正本：合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
10.3 合同的生效条件与时间：明确合同生效的条件与时间。
10.4 合同的续约与终止：明确合同续约与终止的条件与程序。
第十一章：合同附件
11.1 施工图纸与设计文件：附件提供施工图纸与设计文件。
11.2 施工材料样品：附件提供施工材料样品。
11.3 相关法律法规与技术标准：附件提供相关法律法规与技术标准。
第十二章：合同双方信息
12.1 甲方（委托方）信息：填写甲方的全称、地址、联系人、联系方式等。
12.2 乙方（施工方）信息：填写乙方的全称、地址、联系人、联系方式等。
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力：明确不可抗力的范围、处理方式等。
13.2 合同的转让：明确合同转让的条件与程序。
13.3 合同的监督与检查：明确合同监督与检查的方式、时间、责任等。
13.4 其他双方认为需要约定的条款：填写其他双方认为需要约定的条款。
第十四章：附则
14.1 合同的修改与补充：合同的修改与补充必须双方书面同意，具有同等法律效力。
14.2 合同的解除与终止：合同解除与终止的条件与程序按照双方约定执行。
14.3 合同的解释与适用法律：本合同的解释与适用法律为中华人民共和国法律。
14.4 合同的完整性与互斥性声明：本合同是双方完整的意思表示，取代了所有之前的口头或书面的协议，构成了双方之间关于本项目的完整协议。
（合同方签字盖章区域）
甲方（委托方）：________________
乙方（施工方）：________________
签订日期：________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。如乙方未按照甲方要求采购材料，甲方有权要求乙方承担违约责任。
1.2 甲方监督施工：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合甲方的要求。乙方应接受甲方的监督，并配合甲方进行施工过程中的检查。
1.3 甲方变更要求：甲方在合同履行过程中，如有变更要求，乙方应根据甲方的变更要求及时调整施工计划。如乙方因甲方变更要求导致施工进度延误或增加成本，甲方应承担相应的责任。
1.4 甲方验收标准：甲方有权根据合同约定和实际需求，制定验收标准。乙方应按照甲方的验收标准完成施工，并接受甲方的验收。如乙方施工不符合甲方的验收标准，甲方有权要求乙方整改或承担违约责任。
1.5 甲方支付条件：甲方在支付合同价款时，有权根据乙方的施工进度和质量情况进行支付。如乙方施工进度滞后或质量不符合约定，甲方有权暂缓支付相应价款。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方施工质量：乙方应保证施工质量，确保广告牌的安全稳定。如乙方施工质量导致广告牌存在安全隐患或功能障碍，乙方应承担修复、更换等责任。
2.2 乙方施工期限：乙方应按照合同约定的施工期限完成施工。如乙方施工进度延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。
2.3 乙方材料采购：乙方应按照合同约定的材料要求进行采购。如乙方未按照要求采购材料，乙方应承担违约责任。
2.4 乙方保密义务：乙方应对合同履行过程中的商业秘密保密，不得泄露给第三方。如乙方泄露甲方商业秘密，乙方应承担违约责任。
2.5 乙方交付验收：乙方应在合同约定的时间内，将完成的广告牌交付给甲方验收。如乙方未能按时交付，乙方应承担违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方在合同履行过程中的关系，确保合同的顺利实施。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的报酬应由甲乙双方协商确定。如甲乙双方未能就报酬达成一致，第三方中介有权终止中介服务。
3.3 第三方中介保密义务：第三方中介应对合同履行过程中的商业秘密保密，不得泄露给任何第三方。
3.4 第三方中介违约处理：如第三方中介未能履行协调职责，导致合同无法顺利实施，第三方中介应承担违约责任。
3.5 第三方中介退出机制：如甲乙双方达成一致，第三方中介可以终止中介服务。第三方中介终止服务后，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸与设计文件
2. 施工材料样品
3. 相关法律法规与技术标准
4. 施工进度计划
5. 施工质量检查与验收报告
6. 施工安全措施方案
7. 材料供应商名单
8. 变更要求书面通知
9. 验收标准书面文件
10. 支付条件与支付计划
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付价款，认定甲方违约。
2. 乙方未按约定时间完成施工，认定乙方违约。
3. 乙方未按甲方指定采购材料，认定乙方违约。
4. 乙方施工质量不符合约定，认定乙方违约。
5. 乙方未接受甲方监督，认定乙方违约。
6. 甲方未按约定时间支付材料款，认定甲方违约。
7. 甲方未按约定时间提供施工条件，认定甲方违约。
8. 甲方变更要求导致乙方施工进度延误或增加成本，认定甲方违约。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：违约金是违约方因违约行为而支付给对方的一种经济赔偿。
3. 合同解除：合同解除是指合同双方或单方依法终止合同效力的行为。
4. 仲裁：仲裁是指由双方同意的仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种方式。
5. 诉讼：诉讼是指合同争议一方或双方通过人民法院依照法定程序解决争议的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：协商确定延误原因，根据实际情况调整施工计划，必要时追加合同价款。
2. 材料质量问题：及时更换不合格材料，重新验收，必要时索赔材料供应商责任。
3. 施工质量争议：双方共同委托第三方检测机构进行质量鉴定，根据鉴定结果解决争议。
4. 安全事故发生：立即启动应急预案，报告相关部门，按法律法规及合同约定处理。
5. 合同变更：书面协商一致，修改合同条款，明确变更内容与影响。
五、所有应用场景：
1. 甲方为广告牌委托方，乙方为施工方。
2. 甲方为主导，指定材料供应商，监督施工过程。
3. 乙方为主导，保证施工质量，按时交付广告牌。
4. 存在第三方中介，负责协调甲乙双方关系，协助合同履行。
5. 合同履行过程中，发生违约行为，需进行违约认定与处理。
6. 合同执行中，遇到问题，需采取相应的解决办法。