资源描述
编号:__________
勘察施工合同书范本2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
勘察施工合同书范本2025年通用
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称及住所
1.2 乙方名称及住所
1.3 合同术语定义
第二章:勘察范围与内容
2.1 勘察项目的地理位置
2.2 勘察项目的规模与范围
2.3 勘察内容与要求
第三章:合同价格与支付
3.1 合同总价
3.2 支付方式与支付时间
3.3 价款调整条件与方法
3.4 乙方报价明细表
第四章:勘察工期与进度
4.1 合同开始日期
4.2 合同完成日期
4.3 勘察进度计划
4.4 工期延误责任
第五章:质量与标准
5.1 勘察质量要求
5.2 质量控制与验收
5.3 质量异议处理
第六章:保密与知识产权
6.1 保密义务
6.2 知识产权保护
第七章:合同的变更与解除
7.1 合同变更条件
7.2 合同解除条件
第八章:违约责任
8.1 甲方违约责任
8.2 乙方违约责任
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁地点与机构
第十章:合同的生效、终止与解除
10.1 合同生效条件
10.2 合同终止条件
10.3 合同解除条件
第十一章:其他约定
11.1 合同的转让
11.2 不可抗力
11.3 合同的保管与复印件
第十二章:附件
12.1 勘察设计文件
12.2 合同价款明细表
12.3 其他相关文件
第十三章:附则
13.1 合同的 language
13.2 合同的签订地点与日期
13.3 合同的修订历史
第十四章:签字盖章页
14.1 甲方签字盖章
14.2 乙方签字盖章
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称及住所
甲方全称:__________,住所:__________。
1.2 乙方名称及住所
乙方全称:__________,住所:__________。
1.3 合同术语定义
(此处列举合同中使用的专业术语及其定义)
第二章:勘察范围与内容
2.1 勘察项目的地理位置
详细描述勘察项目的地理位置,包括坐标、边界等。
2.2 勘察项目的规模与范围
详细描述勘察项目的规模、面积、影响范围等。
2.3 勘察内容与要求
详细描述勘察的具体内容,包括但不限于地质勘察、环境勘察、工程勘察等,以及各项勘察的基本要求。
第三章:合同价格与支付
3.1 合同总价
合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2 支付方式与支付时间
甲方应按照本合同约定的付款节点,通过银行转账的方式向乙方支付款项。
3.3 价款调整条件与方法
(此处约定价款调整的条件和具体方法)
3.4 乙方报价明细表
附件:乙方报价明细表。
第四章:勘察工期与进度
4.1 合同开始日期
合同开始日期为:__________年__________月__________日。
4.2 合同完成日期
合同完成日期为:__________年__________月__________日。
4.3 勘察进度计划
详细描述勘察工作的进度计划,包括各阶段的工作内容、时间安排等。
4.4 工期延误责任
(此处约定工期延误的责任及处理办法)
第五章:质量与标准
5.1 勘察质量要求
详细描述勘察质量的具体要求,包括标准、规范等。
5.2 质量控制与验收
(此处约定质量控制和验收的具体流程、方法等)
5.3 质量异议处理
(此处约定质量异议的处理流程、责任分配等)
第八章:违约责任
8.1 甲方违约责任
(此处列举甲方违约的具体情形及应承担的责任)
8.2 乙方违约责任
(此处列举乙方违约的具体情形及应承担的责任)
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式
本合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2 仲裁地点与机构
(此处约定仲裁地点和机构)
第十章:合同的生效、终止与解除
10.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同终止条件
(此处约定合同终止的条件)
10.3 合同解除条件
(此处约定合同解除的条件)
第十一章:其他约定
11.1 合同的转让
(此处约定合同转让的条件和程序)
11.2 不可抗力
(此处定义不可抗力的情形及处理办法)
11.3 合同的保管与复印件
(此处约定合同原件和复印件的保管及使用规则)
第十二章:附件
附件:本合同的相关附件,包括但不限于勘察设计文件、合同价款明细表等。
第十三章:附则
13.1 合同的 language
13.2 合同的签订地点与日期
本合同于__________年__________月__________日在__________签订。
13.3 合同的修订历史
(此处记录合同的修订历史)
第十四章:签字盖章页
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:__________年__________月__________日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方额外要求
甲方有权根据项目的实际需要,要求乙方进行额外的勘察工作。具体要求应以书面形式通知乙方,乙方应在接到通知后15天内完成额外工作。额外工作的费用另行商议。
1.2 甲方变更权
甲方有权根据项目进展和实际需要,对勘察范围、内容、工期等进行变更。甲方应提前15天以书面形式通知乙方,乙方应按照甲方的要求进行变更。变更部分的费用按照甲方和乙方的协商确定。
1.3 甲方监督权
甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。乙方应配合甲方的监督工作,提供必要的资料和信息。甲方有权要求乙方对不符合质量要求的工作进行整改。
1.4 甲方终止权
甲方在合同履行过程中,如发现乙方严重违约或乙方丧失履约能力,甲方有权立即终止合同。终止合同的甲方应书面通知乙方,并按照合同约定处理后续事宜。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证
乙方应对提供的勘察成果承担质量责任。如勘察成果存在重大质量问题,乙方应负责无偿整改,并承担由此产生的相关费用。
2.2 乙方进度保证
乙方应按照合同约定的进度计划完成勘察工作。如乙方原因导致工期延误,乙方应承担由此产生的违约责任。
2.3 乙方保密义务
乙方应对在勘察过程中获取的甲方商业秘密和个人信息予以保密,未经甲方同意不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务,乙方应承担相应的违约责任。
2.4 乙方知识产权保护
乙方应保证勘察成果不侵犯他人的知识产权。如乙方违反知识产权保护义务,乙方应承担相应的法律责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应按照甲乙双方的约定,协助完成勘察工作。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的事务,维护双方合法权益。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲乙双方协商确定,并按照约定方式支付。
3.3 第三方中介违约处理
如第三方中介未能履行约定的职责,第三方中介应承担相应的违约责任。甲乙双方有权要求第三方中介赔偿因此造成的损失。
3.4 第三方中介解除合同
甲乙双方均有权在合同履行过程中解除与第三方中介的合作关系。解除合同的甲乙双方应书面通知第三方中介,并按照合同约定处理后续事宜。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 乙方报价明细表
2. 勘察设计文件
3. 合同价款明细表
4. 勘察进度计划
5. 质量控制与验收标准
6. 保密协议
7. 知识产权保护声明
8. 第三方中介服务协议
9. 额外工作证明文件
10. 合同变更协议
11. 违约处理协议
12. 争议解决协议
13. 合同转让协议
14. 合同解除协议
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为:
未按约定时间支付款项
未提供必要的配合和协助
未经乙方同意擅自变更合同内容
未履行合同约定的其他义务
2. 乙方违约行为:
未按约定时间完成勘察工作
提供的勘察成果存在质量问题
未保守甲方商业秘密和个人信息
侵犯他人知识产权
3. 第三方中介违约行为:
未按约定协助完成勘察工作
处理事务不公正、不中立
未履行保密义务
未保证勘察成果不侵犯他人知识产权
三、法律名词及解释:
1. 勘察:对地质、环境、工程等方面进行调查、分析和评价的活动。
2. 违约行为:违反合同约定的一方行为。
3. 违约责任:违约方因违约行为而应承担的法律责任。
4. 不可抗力:无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。
5. 合同解除:合同一方或双方根据合同约定或法律规定,终止合同关系的行为。
6. 争议解决:通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式,解决合同争议的过程。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 勘察进度延误:
Solution: 协商确定新的进度计划,并根据实际情况调整。
2. 勘察质量问题:
Solution: 乙方应立即整改,并根据合同约定承担整改费用。
3. 保密义务违反:
Solution: 违约方应承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。
4. 知识产权侵权:
Solution: 停止侵权行为,赔偿权利人损失,并承担相应的法律责任。
5. 第三方中介不作为:
Solution: 解除与第三方中介的合作关系,并追究其违约责任。
五、所有应用场景:
1. 甲方为房地产开发商,乙方为勘察设计公司。
2. 甲方为工程项目业主,乙方为施工单位。
3. 甲方为政府职能部门,乙方为第三方中介机构。
4. 甲方为科研机构,乙方为勘察研究机构。
5. 甲方为国有企业,乙方为私营企业。
展开阅读全文