内墙涂料承包合同书(2025版).docx

编号：__________

内墙涂料承包合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

内墙涂料承包合同书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同主体及定义
1.2 合同目的和原则
1.3 合同文件的组成
第二章：工程概述
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程内容和范围
2.4 工程量和工程量清单
第三章：合同价格
3.1 合同价格的确定
3.2 价格调整的条件和方式
3.3 支付方式和支付时间表
第四章：合同履行
4.1 承包人的义务
4.2 发包人的义务
4.3 工程进度和工期
4.4 工程质量标准
第五章：材料和设备
5.1 材料的供应和质量要求
5.2 设备的使用和管理
5.3 材料和设备的验收程序
第六章：施工方法和工艺
6.1 施工方案和工艺流程
6.2 施工安全措施
6.3 施工过程中的变更和调整
第七章：验收和保修
7.1 工程验收标准和方法
7.2 工程验收程序和时间
7.3 保修期限和保修责任
第八章：违约责任
8.1 承包人的违约责任
8.2 发包人的违约责任
8.3 违约赔偿方式和金额
第九章：争议解决
9.1 争议解决的方式和程序
9.2 仲裁或诉讼的地点和法院
9.3 仲裁或诉讼的费用承担
第十章：合同的变更和终止
10.1 合同变更的条件和程序
10.2 合同终止的条件和程序
10.3 合同终止后的责任和义务
第十一章：合同的转让和分包
11.1 合同转让的条件和程序
11.2 分包的管理和责任
11.3 分包合同的备案和审查
第十二章：权利和义务的转让
12.1 权利和义务转让的条件和程序
12.2 转让通知的义务和时间
12.3 转让后的责任和义务
第十三章：其他约定
13.1 合同的保密条款
13.2 合同的不可抗力条款
13.3 合同的法律适用和解释
第十四章：附件和附录
14.1 附件清单
14.2 附录文件
14.3 附件和附录的生效条件
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同主体及定义
1.1.1 本合同甲方为（甲方名称），乙方为（乙方名称）。
1.1.2 本工程内墙涂料施工的定义和范围。
1.2 合同目的和原则
1.2.1 双方签订本合同的目的和目标。
1.2.2 双方应遵守的原则和法律法规。
1.3 合同文件的组成
1.3.1 本合同的组成文件，包括合同、附件、附录等。
第二章：工程概述
2.1 工程地点
2.1.1 工程的具体地点和地址。
2.2 工程规模
2.2.1 工程的面积和施工范围。
2.3 工程内容和范围
2.3.1 乙方应完成的工程内容和范围，包括施工的具体要求和标准。
2.4 工程量和工程量清单
2.4.1 工程的详细工程量和工程量清单。
第三章：合同价格
3.1 合同价格的确定
3.1.1 合同价格的确定方法和依据。
3.1.2 合同价格的支付方式和时间。
3.2 价格调整的条件和方式
3.2.1 价格调整的条件和依据。
3.2.2 价格调整的方式和程序。
3.3 支付方式和支付时间表
3.3.1 支付方式，如银行转账、现金等。
3.3.2 支付时间表，包括进度付款和最终付款的时间表。
第四章：合同履行
4.1 承包人的义务
4.1.1 乙方应按照合同约定完成工程。
4.1.2 乙方应保证工程质量和安全。
4.2 发包人的义务
4.2.1 甲方应提供施工所需的现场、材料等。
4.2.2 甲方应对乙方的施工进行监督和管理。
4.3 工程进度和工期
4.3.1 工程的进度计划和工期要求。
4.4 工程质量标准
4.4.1 工程的质量标准和验收标准。
第五章：材料和设备
5.1 材料的供应和质量要求
5.1.1 甲方应提供材料的种类、规格、质量等。
5.1.2 乙方应按照约定的质量要求使用材料。
5.2 设备的使用和管理
5.2.1 乙方应按照约定的方式使用和管理设备。
5.2.2 乙方应对设备进行定期维护和保养。
5.3 材料和设备的验收程序
5.3.1 材料和设备的验收标准和程序。
第六章：施工方法和工艺
6.1 施工方案和工艺流程
6.1.1 乙方向甲方提交施工方案和工艺流程。
6.1.2 甲方对施工方案和工艺流程的审核和批准。
6.2 施工安全措施
6.2.1 乙方应制定施工安全措施并提交甲方备案。
6.2.2 甲方应对乙方的施工安全措施进行监督和检查。
6.3 施工过程中的变更和调整
6.3.1 变更和调整的条件和程序。
第七章：验收和保修
7.1 工程验收标准和方法
7.1.1 工程验收的标准和方法。
7.2 工程验收程序和时间
7.2.1 工程验收的程序和时间安排。
7.3 保修期限和保修责任
7.3.1 保修期限和保修责任的规定。
第八章：违约责任
8.1 承包人的违约责任
8.1.1 乙方未按合同约定完成工程的责任。
8.1.2 乙方工程质量不符合约定时的责任。
8.2 发包人的违约责任
8.2.1 甲方未按合同约定提供施工条件的责任。
8.2.2 甲方延迟支付工程款项的责任。
8.3 违约赔偿方式和金额
8.3.1 违约赔偿的方式和计算方法。
第九章：争议解决
9.1 争议解决的方式和程序
9.1.1 双方发生争议时协商解决的方式。
9.1.2 协商不成的争议解决方式和程序。
9.2 仲裁或诉讼的地点和法院
9.2.1 双方选择仲裁或诉讼的地点和法院。
9.3 仲裁或诉讼的费用承担
9.3.1 仲裁或诉讼费用的承担方式。
第十章：合同的变更和终止
10.1 合同变更的条件和程序
10.1.1 双方同意变更合同的条件和程序。
10.2 合同终止的条件和程序
10.2.1 合同提前终止的条件和程序。
10.3 合同终止后的责任和义务
10.3.1 合同终止后双方的责任和义务。
第十一章：合同的转让和分包
11.1 合同转让的条件和程序
11.1.1 合同转让的条件和程序。
11.2 分包的管理和责任
11.2.1 分包工程的管理和责任分配。
11.3 分包合同的备案和审查
11.3.1 分包合同的备案和审查程序。
第十二章：权利和义务的转让
12.1 权利和义务转让的条件和程序
12.1.1 权利和义务转让的条件和程序。
12.2 转让通知的义务和时间
12.2.1 转让通知的义务和时间要求。
12.3 转让后的责任和义务
12.3.1 转让后的责任和义务分配。
第十三章：其他约定
13.1 合同的保密条款
13.1.1 保密信息的范围和保密期限。
13.2 合同的不可抗力条款
13.2.1 不可抗力的定义和处理方式。
13.3 合同的法律适用和解释
13.3.1 合同适用的法律和解释规则。
第十四章：附件和附录
14.1 附件清单
14.1.1 附件的名称和编号。
14.2 附录文件
14.2.1 附录文件的名称和内容。
14.3 附件和附录的生效条件
14.3.1 附件和附录生效的条件和程序。
合同方签字：
甲方：（签字）
乙方：（签字）
日期：（签字日期）
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商购买材料，并保证材料的质量和数量。若乙方未按照甲方指定的供应商购买材料，甲方有权要求乙方承担由此产生的额外费用和损失。
1.2 甲方监督工程进度
甲方有权对乙方的施工进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度，并按照甲方的要求及时调整施工计划。若乙方未能按照约定的进度完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
1.3 甲方对工程质量的控制
甲方有权对乙方的工程质量进行监督和检验。乙方应按照甲方的要求进行工程质量的自检和复检。若乙方未能达到甲方认可的工程质量标准，甲方有权要求乙方重新施工或支付违约金。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方负责工程质量
乙方应对工程的质量和安全负全责。乙方应按照合同约定的标准进行施工，并保证工程达到约定的质量要求。若工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用和甲方因此产生的损失。
2.2 乙方遵守施工安全规范
乙方应严格遵守施工安全规范，并采取必要的安全措施保障施工现场的安全。若因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任和损失。
2.3 乙方提供施工进度报告
乙方应定期向甲方提供施工进度报告，并按照甲方的要求及时调整施工计划。若乙方未能按照约定的进度完成工程，乙方应支付违约金。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，并协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中产生的争议和问题。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的费用由双方协商确定，并按照约定的方式支付。若因第三方中介的原因导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的责任。
3.3 第三方中介的解除
双方均有权书面通知解除第三方中介的职责。解除第三方中介后，双方应自行履行合同义务，并解决合同履行过程中产生的问题。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量和工程量清单
2. 材料供应协议
3. 设备使用和管理协议
4. 施工方案和工艺流程
5. 施工安全措施协议
6. 工程质量验收标准
7. 分包合同
8. 材料和设备验收记录
9. 施工进度报告
10. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定。
2. 乙方未按约定的时间进度完成工程。
3. 乙方未按照甲方指定的供应商购买材料。
4. 乙方未能达到甲方认可的工程质量标准。
5. 乙方未遵守施工安全规范，导致安全事故发生。
6. 乙方未按照约定的方式向甲方报告工程进度。
7. 分包商未能按照分包合同约定完成分包工程。
8. 第三方中介未能公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
三、法律名词及解释：
1. 内墙涂料承包合同：指甲方委托乙方进行内墙涂料施工的合同。
2. 工程量：指合同约定的内墙涂料施工的面积和范围。
3. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
4. 第三方中介：指协助甲方和乙方履行合同义务的中立第三方。
5. 分包合同：指乙方将合同约定的部分工程分包给其他承包商的合同。
6. 保修期限：指合同约定的乙方对工程质量承担保修的时间期限。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应采取加班、增加施工人员等措施加快工程进度。
2. 工程质量问题：乙方应立即进行整改，直至达到甲方认可的质量标准。
3. 材料供应不足：乙方应提前与甲方沟通，确保材料供应充足。
4. 安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，积极配合调查。
5. 合同争议：双方应进行友好协商，协商不成的可寻求第三方中介协助解决。
五、所有应用场景：
1. 适用于甲方委托乙方进行内墙涂料施工的场景。
2. 适用于乙方按照甲方要求完成工程，并接受甲方监督的场景。
3. 适用于有第三方中介协助双方履行合同义务的场景。
4. 适用于分包商承担部分工程，并按照分包合同约定的场景。
5. 适用于合同履行过程中出现违约行为，需要认定违约行为和违约责任的场景。