2025版项目总承包工程施工合同书.docx

编号：__________

2025版项目总承包工程施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版项目总承包工程施工合同书
合同目录
第一章：词语定义与解释
1.1 合同相关词语定义
1.2 专业术语解释
第二章：合同主体
2.1 发包人信息
2.2 承包人信息
2.3 项目负责人信息
第三章：工程概况
3.1 工程简介
3.2 工程地点
3.3 工程规模
3.4 工程投资估算
第四章：合同范围与工作内容
4.1 承包范围
4.2 工作内容
4.3 工程量清单
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格
5.2 价格调整
5.3 支付方式与时间
第六章：工期与进度
6.1 工期要求
6.2 进度计划
6.3 延期违约责任
第七章：质量与标准
7.1 质量要求
7.2 标准规范
7.3 质量检验
第八章：材料与设备
8.1 材料供应
8.2 设备供应
8.3 材料设备验收
第九章：安全生产与环保
9.1 安全生产要求
9.2 环保要求
9.3 安全事故处理
第十章：违约责任与赔偿
10.1 违约责任
10.2 赔偿方式
10.3 争议解决
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更
11.2 合同解除
11.3 变更解除后的处理
第十二章：合同的终止与验收
12.1 合同终止条件
12.2 验收程序
12.3 验收标准
第十三章：争议解决与法律适用
13.1 争议解决方式
13.2 适用法律法规
13.3 诉讼或仲裁地点
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
14.2 知识产权保护
14.3 不可抗力
14.4 合同的生效、变更与终止
14.5 附件与附录
合同编号_________
第一章：词语定义与解释
1.1 合同相关词语定义
（1）发包人：指合同中约定的具有工程发包权利的一方。
（2）承包人：指合同中约定的具有工程承包权利的一方。
（3）工程：指合同中约定的承包人承担建设的项目。
（4）合同：指本合同书及附件，是发包人与承包人之间关于工程承包的协议。
1.2 专业术语解释
（1）工程总承包：指承包人承担工程项目的设计、采购、施工、试运行等全部或部分工作，并承担相应的责任和风险。
（2）项目负责人：指承包人指派的负责工程项目的管理和协调工作的负责人。
第二章：合同主体
2.1 发包人信息
（1）名称：____________________
（2）地址：____________________
（3）法定代表人：____________________
（4）联系人：____________________
（5）联系方式：____________________
2.2 承包人信息
（1）名称：____________________
（2）地址：____________________
（3）法定代表人：____________________
（4）联系人：____________________
（5）联系方式：____________________
2.3 项目负责人信息
（1）姓名：____________________
（2）职务：____________________
（3）联系方式：____________________
第三章：工程概况
3.1 工程简介
（1）工程名称：____________________
（2）工程性质：____________________
（3）工程用途：____________________
3.2 工程地点
（1）地理位置：____________________
（2）具体地址：____________________
3.3 工程规模
（1）建设面积：____________________
（2）建设内容：____________________
3.4 工程投资估算
（1）总投资：____________________
（2）投资构成：____________________
第四章：合同范围与工作内容
4.1 承包范围
（1）设计范围：____________________
（2）采购范围：____________________
（3）施工范围：____________________
（4）试运行范围：____________________
4.2 工作内容
（1）设计工作：____________________
（2）采购工作：____________________
（3）施工工作：____________________
（4）试运行工作：____________________
4.3 工程量清单
（1）工程量清单名称：____________________
（2）工程量清单内容：____________________
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格
（1）合同总价：____________________
（2）价格构成：____________________
5.2 价格调整
（1）调整条件：____________________
（2）调整方法：____________________
5.3 支付方式与时间
（1）支付方式：____________________
（2）支付时间：____________________
第六章：工期与进度
6.1 工期要求
（1）总工期：____________________
（2）各阶段工期：____________________
6.2 进度计划
（1）施工进度计划：____________________
（2）设计进度计划：____________________
6.3 延期违约责任
（1）延期违约金：____________________
（2）延期违约责任的其他规定：____________________
第七章：质量与标准
7.1 质量要求
（1）设计质量要求：____________________
（2）施工质量要求：____________________
7.2 标准规范
（1）设计标准规范：____________________
（2）施工标准规范：____________________
7.3 质量检验
（1）检验机构：____________________
（2）检验程序：____________________
（3）不合格处理：____________________
第八章：材料与设备
8.1 材料供应
（1）材料供应责任：承包人负责供应合同约定的材料。
（2）材料质量要求：材料应符合国家或行业标准。
（3）材料验收程序：材料到货后，发包人组织验收。
8.2 设备供应
（1）设备供应责任：承包人负责供应合同约定的设备。
（2）设备质量要求：设备应符合国家或行业标准。
（3）设备验收程序：设备到货后，发包人组织验收。
8.3 材料设备验收
（1）验收标准：按照合同约定的标准进行验收。
（2）验收结果：验收合格的材料设备予以接收。
（3）验收异议：验收不合格的，有权拒收并提出异议。
第九章：安全生产与环保
9.1 安全生产要求
（1）承包人应制定并执行安全生产规章制度。
（2）承包人应进行安全生产培训和教育。
（3）安全事故的处理：发生安全事故，立即报告并处理。
9.2 环保要求
（1）承包人应遵守国家环境保护法律法规。
（2）承包人应采取措施防止环境污染。
（3）环保事故的处理：发生环保事故，立即报告并处理。
第十章：违约责任与赔偿
10.1 违约责任
（1）承包人未按合同约定完成工作的，应支付违约金。
（2）发包人未按合同约定支付款项的，应支付滞纳金。
（3）双方的其他违约行为，按照合同约定承担违约责任。
10.2 赔偿方式
（1）赔偿金计算：按照合同约定或实际损失计算。
（2）赔偿责任：违约方承担赔偿责任。
（3）赔偿程序：赔偿请求应在知道或应当知道违约行为之日起提出。
10.3 争议解决
（1）协商解决：双方通过协商解决合同争议。
（2）调解解决：协商不成的，可以向相关机构申请调解。
（3）仲裁解决：调解不成的，可以向约定的仲裁机构申请仲裁。
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更
（1）变更条件：合同变更应符合国家法律法规。
（2）变更程序：双方协商一致，签订变更协议。
（3）变更效力：变更协议与原合同具有同等法律效力。
11.2 合同解除
（1）解除条件：合同解除应符合国家法律法规。
（2）解除程序：双方协商一致，签订解除协议。
（3）解除后的处理：按照解除协议约定处理合同解除后的相关事项。
第十二章：合同的终止与验收
12.1 合同终止条件
（1）合同履行完毕。
（2）合同解除。
（3）合同到期。
12.2 验收程序
（1）工程预验收：工程完成后，发包人组织预验收。
（2）正式验收：预验收合格后，发包人组织正式验收。
（3）验收结果：验收合格的，工程交付使用。
12.3 验收标准
（1）工程质量标准：符合国家或行业标准。
（2）工程功能标准：满足合同约定的功能要求。
（3）工程安全标准：符合国家或行业安全标准。
第十三章：争议解决与法律适用
13.1 争议解决方式
（1）协商解决：双方通过协商解决合同争议。
（2）调解解决：协商不成的，可以向相关机构申请调解。
（3）仲裁解决：调解不成的，可以向约定的仲裁机构申请仲裁。
13.2 适用法律法规
（1）合同适用法律：中华人民共和国法律。
（2）法律法规冲突：适用最新有效的法律法规。
13.3 诉讼或仲裁地点
（1）诉讼地点：合同签订地人民法院。
（2）仲裁地点：双方约定的仲裁机构所在地。
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
（1）保密内容：合同双方的商业秘密和技术秘密。
（2）保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。
14.2 知识产权保护
（1）知识产权：合同双方享有的知识产权。
（2）保护措施：双方共同保护对方的知识产权。
14.3 不可抗力
（1）不可抗力事件：合同双方无法预见、无法避免、无法克服的事件。
（2）不可抗力后果：不可抗力事件导致的合同履行困难或失败。
1
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方主导的额外条款
（1）甲方对工程项目的监督和管理权。
（2）甲方对工程进度和质量的最终决定权。
（3）甲方对材料和设备供应的审核权。
1.2 条款说明
（1）甲方对工程项目的监督和管理权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程按照合同约定的质量和进度完成。
（2）甲方对工程进度和质量的最终决定权：甲方有权对工程进度和质量进行最终的审核和决定，如有必要，可以要求乙方进行调整或整改。
（3）甲方对材料和设备供应的审核权：甲方有权对乙方提供的材料和设备进行审核，确保其符合合同约定的质量和标准。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方主导的额外条款
（1）乙方对施工过程的自主权。
（2）乙方对工程变更的提出权。
（3）乙方对安全事故的处理权。
2.2 条款说明
（1）乙方对施工过程的自主权：乙方有权根据合同约定的条件和要求，自主安排施工过程，确保工程按照合同约定的质量和进度完成。
（2）乙方对工程变更的提出权：乙方有权根据工程实际情况，提出合理的工程变更请求，并与甲方进行协商。
（3）乙方对安全事故的处理权：乙方有权在发生安全事故时，立即采取措施进行处理，并报告甲方知晓。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的额外条款
（1）第三方中介的职责和权利。
（2）第三方中介的收费标准和支付方式。
（3）第三方中介的违约责任。
3.2 条款说明
（1）第三方中介的职责和权利：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题，并有权对甲乙双方的行为进行监督。
（2）第三方中介的收费标准和支付方式：第三方中介的收费标准应在合同中明确，双方可根据实际情况协商支付方式。
（3）第三方中介的违约责任：如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，应承担相应的违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 设计方案与图纸
3. 材料和设备供应清单
4. 安全生产与环保措施方案
5. 质量检验标准与程序
6. 工程进度计划表
7. 合同变更协议
8. 合同解除协议
9. 安全事故处理预案
10. 知识产权声明
11. 保密协议
12. 仲裁协议
13. 不可抗力事件证明
14. 验收报告
二、违约行为及认定：
1. 承包人未按合同约定完成工作的，视为违约。
2. 发包人未按合同约定支付款项的，视为违约。
3. 双方未履行合同约定的保密义务的，视为违约。
4. 承包人提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准的，视为违约。
5. 双方未履行合同约定的知识产权保护义务的，视为违约。
6. 不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应按照合同约定处理。
三、法律名词及解释：
1. 合同：指本合同书及附件，是发包人与承包人之间关于工程承包的协议。
2. 工程总承包：指承包人承担工程项目的设计、采购、施工、试运行等全部或部分工作，并承担相应的责任和风险。
3. 项目负责人：指承包人指派的负责工程项目的管理和协调工作的负责人。
5. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。
6. 不可抗力：指合同双方无法预见、无法避免、无法克服的事件。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：双方应协商调整工程进度计划，并采取措施确保工程按时完成。
2. 材料和设备质量问题：及时进行质量检验，不合格的材料和设备应更换或修复。
3. 安全事故发生：立即启动安全事故处理预案，调查事故原因，并采取措施防止再次发生。
4. 合同争议：通过协商、调解、仲裁等途径解决争议，确保合同的顺利履行。
5. 不可抗力事件：根据合同约定处理不可抗力事件，减轻或免除违约责任。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类工程项目总承包合同。
2. 适用于需要第三方中介协调的合同。
3. 适用于涉及知识产权保护的合同。
4. 适用于要求保密的合同。
5. 适用于双方约定仲裁的合同。
6. 适用于不可抗力事件处理的合同。