资源描述
编号:__________
2025阳光房合同书范本精选
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025阳光房合同书范本精选
合同目录
第一章:合同主体
1.1 甲方(阳光房建设方)名称及地址
1.2 乙方(阳光房施工方)名称及地址
1.3 丙方(监理方)名称及地址
第二章:合同标的
2.1 阳光房项目概述
2.2 阳光房建设地点
2.3 阳光房建设规模及面积
2.4 阳光房设计方案及效果图
第三章:合同价格
3.1 阳光房建设总投资
3.2 单价及总价
3.3 支付方式及支付时间表
3.4 价格调整条款
第四章:合同工期
4.1 阳光房建设工期
4.2 工期延误及违约责任
4.3 提前完工奖励条款
第五章:施工质量
5.1 阳光房建设质量标准
5.2 材料及设备要求
5.3 施工工艺及流程
5.4 质量检查及验收
第六章:合同双方的权利和义务
6.1 甲方权利和义务
6.2 乙方权利和义务
6.3 丙方权利和义务
第七章:合同变更和解除
7.1 合同变更条件
7.2 合同变更程序
7.3 合同解除条件
7.4 合同解除程序
第八章:违约责任
8.1 违约行为及责任
8.2 违约赔偿金额及方式
8.3 违约争议解决方式
第九章:合同争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构及仲裁地点
9.3 诉讼管辖法院及地点
第十章:合同的生效、变更和终止
10.1 合同生效条件
10.2 合同生效时间
10.3 合同变更程序
10.4 合同终止条件
第十一章:合同附件
11.1 阳光房设计方案及效果图
11.2 施工图纸及施工方案
11.3 材料及设备清单
11.4 验收标准及方法
第十二章:其他条款
12.1 保密条款
12.2 不可抗力条款
12.3 法律法规及政策变化对合同的影响
12.4 合同的补充和修订
第十三章:合同的签署、生效和续签
13.1 合同签署日期及地点
13.2 合同生效日期
13.3 合同续签条件及程序
第十四章:附则
14.1 合同的保管和复制
14.2 合同的解除和废止
14.3 合同的解释及适用法律
14.4 合同的完整性和互斥性声明
合同编号_________
第一章:合同主体
1.1 甲方(阳光房建设方)名称:_________
地址:_________
联系人:_________
联系电话:_________
1.2 乙方(阳光房施工方)名称:_________
地址:_________
联系人:_________
联系电话:_________
1.3 丙方(监理方)名称:_________
地址:_________
联系人:_________
联系电话:_________
第二章:合同标的
2.1 阳光房项目概述:_________
2.2 阳光房建设地点:_________
2.3 阳光房建设规模及面积:_________
2.4 阳光房设计方案及效果图:_________
第三章:合同价格
3.1 阳光房建设总投资:_________
3.2 单价及总价:_________
3.3 支付方式及支付时间表:
预付款:合同签订后七个工作日内支付合同总价款的30%;
工程进度款:按照工程进度的70%支付;
尾款:工程验收合格后七个工作日内支付剩余的10%。
3.4 价格调整条款:_________
第四章:合同工期
4.1 阳光房建设工期:_________
4.2 工期延误及违约责任:
工期延误:每延误一天,乙方应支付甲方合同总价款的0.5%作为违约金;
提前完工奖励条款:提前完成工程,经甲方同意,按照提前完成的天数,每天奖励乙方合同总价款的0.5%。
4.3 提前完工奖励条款:_________
第五章:施工质量
5.1 阳光房建设质量标准:_________
5.2 材料及设备要求:_________
5.3 施工工艺及流程:_________
5.4 质量检查及验收:
甲方有权对施工过程进行监督检查,确保工程质量;
工程验收不合格,乙方应负责无偿整改,直至验收合格。
第六章:合同双方的权利和义务
6.1 甲方权利和义务:
提供建设场地及相关基础设施;
按时支付合同款项;
协助乙方办理相关建设手续。
6.2 乙方权利和义务:
按照合同约定完成工程建设;
保证工程质量,符合相关标准;
按照约定的工期完成工程。
6.3 丙方权利和义务:
对工程建设过程进行监理,确保工程质量、安全、进度等目标的实现;
及时发现和纠正乙方在施工过程中的问题;
协调甲方、乙方之间的沟通,处理合同履行过程中的争议。
第八章:违约责任
8.1 违约行为及责任:
乙方未按约定工期完成工程,应支付甲方合同总价款的0.5%作为违约金;
甲方未按时支付合同款项,应支付乙方合同总价款的0.5%作为违约金;
丙方未履行监理职责,导致工程质量问题,应承担相应的赔偿责任。
8.2 违约赔偿金额及方式:
违约金计算方式:按合同总价款的一定比例计算;
赔偿金额:根据实际损失金额确定。
8.3 违约争议解决方式:
双方应通过友好协商解决违约争议;
若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九章:合同争议解决
9.1 争议解决方式:
双方应通过友好协商解决合同争议;
若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2 仲裁机构及仲裁地点:
双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁;
仲裁地点为:_________。
9.3 诉讼管辖法院及地点:
任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼;
诉讼地点为:_________。
第十章:合同的生效、变更和终止
10.1 合同生效条件:
本合同自双方签字盖章之日起生效;
合同附件齐全,且双方已履行完毕相关手续。
10.2 合同生效时间:
本合同自签字盖章之日起生效。
10.3 合同变更程序:
合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议;
变更协议与本合同具有同等法律效力。
10.4 合同终止条件:
工程验收合格,双方履行完毕合同义务;
双方协商一致提前终止合同。
第十一章:合同附件
11.1 阳光房设计方案及效果图:
见附件一。
11.2 施工图纸及施工方案:
见附件二。
11.3 材料及设备清单:
见附件三。
11.4 验收标准及方法:
见附件四。
第十二章:其他条款
12.1 保密条款:
双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密;
泄露保密信息的一方应承担违约责任。
12.2 不可抗力条款:
因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任;
不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并采取措施减轻损失。
12.3 法律法规及政策变化对合同的影响:
合同履行过程中,如遇法律法规及政策变化,双方应遵循新的规定;
法律法规及政策变化导致合同无法履行,双方应协商解决。
12.4 合同的补充和修订:
合同附件及补充协议均为本合同的有效组成部分;
合同的修订应经双方协商一致,并签订书面修订协议。
第十三章:合同的签署、生效和续签
13.1 合同签署日期及地点:
本合同于_________年_________月_________日签署于_________。
13.2 合同生效日期:
本合同自签字盖章之日起生效。
13.3 合同续签条件及程序:
合同续签应提前_________个月协商确定;
续签协议应经双方协商一致,并签订书面续签协议。
第十四章:附则
14.1 合同的保管和复制:
双方各执一份合同正本,副本具有同等法律效力;
合同文件及相关附件的复制件应视为有效。
14.2 合同的解除和废止:
合同解除或废止应经双方协商一致,并签订书面解除协议;
解除协议与本合同具有同等法律效力。
14.3 合同的解释及适用法律:
本合同的解释应遵循合同文字的通常含义;
本合同适用中华人民共和国法律。
14.4 合同的完整性和互斥性
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商:甲方有权指定阳光房建设所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料,除非甲方同意乙方使用其他供应商的材料。
1.2 甲方监督权:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量符合甲方的要求。甲方有权要求乙方对施工过程中的任何问题进行整改。
1.3 甲方变更权:甲方在合同履行过程中,有权根据实际情况对合同约定的工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求,及时调整施工计划和方案。
1.4 甲方验收权:甲方有权对工程进行验收,并对工程质量、安全、功能等方面进行评估。工程验收不合格的,乙方应负责无偿整改,直至验收合格。
1.5 甲方索赔权:如乙方未按约定工期完成工程,甲方有权向乙方主张违约金。如甲方因乙方原因遭受损失,甲方有权向乙方提出赔偿要求。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证:乙方应对阳光房建设的质量承担责任。工程验收不合格的,乙方应负责无偿整改,直至验收合格。
2.2 乙方工期保证:乙方应按照约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误,乙方应支付甲方合同总价款的0.5%作为违约金。
2.3 乙方材料和设备要求:乙方应按照合同约定的材料和设备要求进行施工。如乙方使用不符合合同约定的材料和设备,甲方有权要求乙方进行整改。
2.4 乙方安全责任:乙方在施工过程中应确保施工安全,防止发生安全事故。如乙方原因导致安全事故的发生,乙方应承担相应的赔偿责任。
2.5 乙方保密义务:乙方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密。如乙方泄露保密信息,乙方应承担违约责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责:第三方中介应按照合同约定,公正、客观地进行工程监理,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
3.2 第三方中介的独立性:第三方中介应保持独立性,不受甲方、乙方的影响,公正地履行监理职责。
3.3 第三方中介的违约责任:如第三方中介未履行监理职责,导致工程质量问题,第三方中介应承担相应的赔偿责任。
3.4 第三方中介的更换:如甲方或乙方对第三方中介的履行情况不满意,双方有权协商更换第三方中介。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 阳光房设计方案及效果图
2. 施工图纸及施工方案
3. 材料及设备清单
4. 验收标准及方法
5. 不可抗力事件证明文件
6. 保密协议
7. 第三方中介的监理报告
8. 工程变更协议
9. 违约金计算公式说明
10. 安全事故报告及处理结果
11. 合同履行过程中的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定:
1. 乙方未按约定工期完成工程,属于违约行为。
2. 甲方未按时支付合同款项,属于违约行为。
3. 丙方未履行监理职责,导致工程质量问题,属于违约行为。
4. 甲方、乙方、丙方违反合同约定的其他条款,均属于违约行为。
三、法律名词及解释:
1. 阳光房:指利用玻璃、塑料等透明材料构建的,能够采光、通风、保暖的建筑物。
2. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
3. 违约金:指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。
4. 工期延误:指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
5. 安全事故:指在工程建设过程中发生的人身伤亡、财产损失等意外事件。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度缓慢:乙方应加大施工力度,合理分配人力资源,确保工程按时完成。
2. 材料质量不达标:乙方应立即更换不合格材料,重新采购符合合同约定的材料。
3. 设计变更:双方应签订设计变更协议,明确变更内容、范围和费用。
4. 不可抗力事件:双方应按照合同约定,协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。
5. 保密信息泄露:泄露方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
五、所有应用场景:
1. 甲方为房地产开发商,乙方为施工单位,丙方为监理单位。
2. 甲方为个人业主,乙方为装修公司,丙方为第三方监理机构。
3. 甲方为政府机关,乙方为中标施工企业,丙方为行政监管部门。
4. 甲方为国有企业,乙方为分包商,丙方为集团公司内审部门。
5. 甲方为外国企业,乙方为在华分支机构,丙方为母公司指派的独立监理机构。
展开阅读全文