2025阳光房合同书范本.docx

编号：__________

2025阳光房合同书范本精选

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025阳光房合同书范本精选
合同目录
第一章：合同主体
1.1 甲方（阳光房建设方）名称及地址
1.2 乙方（阳光房施工方）名称及地址
1.3 丙方（监理方）名称及地址
第二章：合同标的
2.1 阳光房项目概述
2.2 阳光房建设地点
2.3 阳光房建设规模及面积
2.4 阳光房设计方案及效果图
第三章：合同价格
3.1 阳光房建设总投资
3.2 单价及总价
3.3 支付方式及支付时间表
3.4 价格调整条款
第四章：合同工期
4.1 阳光房建设工期
4.2 工期延误及违约责任
4.3 提前完工奖励条款
第五章：施工质量
5.1 阳光房建设质量标准
5.2 材料及设备要求
5.3 施工工艺及流程
5.4 质量检查及验收
第六章：合同双方的权利和义务
6.1 甲方权利和义务
6.2 乙方权利和义务
6.3 丙方权利和义务
第七章：合同变更和解除
7.1 合同变更条件
7.2 合同变更程序
7.3 合同解除条件
7.4 合同解除程序
第八章：违约责任
8.1 违约行为及责任

8.2 违约赔偿金额及方式
8.3 违约争议解决方式
第九章：合同争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构及仲裁地点
9.3 诉讼管辖法院及地点
第十章：合同的生效、变更和终止
10.1 合同生效条件
10.2 合同生效时间
10.3 合同变更程序
10.4 合同终止条件
第十一章：合同附件
11.1 阳光房设计方案及效果图
11.2 施工图纸及施工方案
11.3 材料及设备清单
11.4 验收标准及方法
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.2 不可抗力条款
12.3 法律法规及政策变化对合同的影响
12.4 合同的补充和修订
第十三章：合同的签署、生效和续签
13.1 合同签署日期及地点
13.2 合同生效日期
13.3 合同续签条件及程序
第十四章：附则
14.1 合同的保管和复制
14.2 合同的解除和废止
14.3 合同的解释及适用法律
14.4 合同的完整性和互斥性声明
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 甲方（阳光房建设方）名称：_________
地址：_________
联系人：_________
联系电话：_________
1.2 乙方（阳光房施工方）名称：_________
地址：_________
联系人：_________
联系电话：____
1.3 丙方（监理方）名称：_________
地址：_________
联系人：_________
联系电话：_________
第二章：合同标的
2.1 阳光房项目概述：_________
2.2 阳光房建设地点：_________
2.3 阳光房建设规模及面积：_________
2.4 阳光房设计方案及效果图：_________
第三章：合同价格
3.1 阳光房建设总投资：_________
3.2 单价及总价：_________
3.3 支付方式及支付时间表：
预付款：合同签订后七个工作日内支付合同总价款的30%；
工程进度款按照工程进度的70%支付；
尾款：工程验收合格后七个工作日内支付剩余的10%。
3.4 价格调整条款：_________
第四章：合同工期
4.1 阳光房建设工期：_________
4.2 工期延误及违约责任：
工期延误：每延误一天，乙方应支付甲方合同总价款的0.5%作为违约金；
提前完工奖励条款：提前完成工程，经甲方同意，按照提前完成的天数，每天奖励乙方合同总价款的0.5%。
4.3 提前完工奖励条款：_________
第五章：施工质量
5.1 阳光房建设质量标准：_________
5.2 材料及设备要求：_________
5.3 施工工艺及流程：_________
5.4 质量检查及验收：
甲方有权对施工过程进行监督检查，确保工程质量；
工程验收不合格，乙方应负责无偿整改，直至验收合格。
第六章：合同双方的权利和义务
6.1 甲方权利和义务：
提供建设场地及相关基础设施；
按时支付合同款项；
协助乙方办理相关建设手续。
6.2 乙方权利和义务：
按照合同约定完成工程建设；
保证工程质量，符合相关标准；
按照约定的工期完成工程。
6.3 丙方权利和义务：
对工程建设过程进行监理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现；
及时发现和纠正乙方在施工过程中的问题；
协调甲方、乙方之间的沟通，处理合同履行过程中的争议。
第八章：违约责任
8.1 违约行为及责任：
乙方未按约定工期完成工程，应支付甲方合同总价款的0.5%作为违约金；
甲方未按时支付合同款项，应支付乙方合同总价款的0.5%作为违约金；
丙方未履行监理职责，导致工程质量问题，应承担相应的赔偿责任。
8.2 违约赔偿金额及方式：
违约金计算方式：按合同总价款的一定比例计算；
赔偿金额：根据实际损失金额确定。
8.3 违约争议解决方式：
双方应通过友好协商解决违约争议；
若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九章：合同争议解决
9.1 争议解决方式：
双方应通过友好协商解决合同争议；
若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2 仲裁机构及仲裁地点：
双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁；
仲裁地点为：_________。
9.3 诉讼管辖法院及地点：
任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼；
诉讼地点为：_________。
第十章：合同的生效、变更和终止
10.1 合同生效条件：
本合同自双方签字盖章之日起生效
合同附件齐全，且双方已履行完毕相关手续。
10.2 合同生效时间：
本合同自签字盖章之日起生效。
10.3 合同变更程序：
合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议；
变更协议与本合同具有同等法律效力。
10.4 合同终止条件：
工程验收合格，双方履行完毕合同义务；
双方协商一致提前终止合同。
第十一章：合同附件
11.1 阳光房设计方案及效果图：
见附件一。
11.2 施工图纸及施工方案：
见附件二。
11.3 材料及设备清单：
见附件三。
11.4 验收标准及方法：
见附件四。
第十二章：其他条款
12.1 保密条款：
双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密；
泄露保密信息的一方应承担违约责任。
12.2 不可抗力条款：
因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任；
不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。
12.3 法律法规及政策变化对合同的影响：
合同履行过程中，如遇法律法规及政策变化，双方应遵循新的规定；
法律法规及政策变化导致合同无法履行，双方应协商解决。
12.4 合同的补充和修订：
合同附件及补充协议均为本合同的有效组成部分；
合同的修订应经双方协商一致，并签订书面修订协议。
第十三章：合同的签署、生效和续签
13.1 合同签署日期及地点：
本合同于_________年_________月_________日签署于_________。
13.2 合同生效日期：
本合同自签字盖章之日起生效。
13.3 合同续签条件及程序：
合同续签应提前_________个月协商确定；
续签协议应经双方协商一致，并签订书面续签协议。
第十四章：附则
14.1 合同的保管和复制：
双方各执一份合同正本，副本具有同等法律效力；
合同文件及相关附件的复制件应视为有效。
14.2 合同的解除和废止：
合同解除或废止应经双方协商一致，并签订书面解除协议；
解除协议与本合同具有同等法律效力。
14.3 合同的解释及适用法律：
本合同的解释应遵循合同文字的通常含义；
本合同适用中华人民共和国法律。
14.4 合同的完整性和互斥性
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定阳光房建设所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，除非甲方同意乙方使用其他供应商的材料。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合甲方的要求。甲方有权要求乙方对施工过程中的任何问题进行整改。
1.3 甲方变更权：甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对合同约定的工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划和方案。
1.4 甲方验收权：甲方有权对工程进行验收，并对工程质量、安全、功能等方面进行评估。工程验收不合格的，乙方应负责无偿整改，直至验收合格。
1.5 甲方索赔权：如乙方未按约定工期完成工程，甲方有权向乙方主张违约金。如甲方因乙方原因遭受损失，甲方有权向乙方提出赔偿要求。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证：乙方应对阳光房建设的质量承担责任。工程验收不合格的，乙方应负责无偿整改，直至验收合格。
2.2 乙方工期保证：乙方应按照约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方合同总价款的0.5%作为违约金。
2.3 乙方材料和设备要求：乙方应按照合同约定的材料和设备要求进行施工。如乙方使用不符合合同约定的材料和设备，甲方有权要求乙方进行整改。
2.4 乙方安全责任：乙方在施工过程中应确保施工安全，防止发生安全事故。如乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的赔偿责任。
2.5 乙方保密义务：乙方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密。如乙方泄露保密信息，乙方应承担违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介应按照合同约定，公正、客观地进行工程监理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
3.2 第三方中介的独立性：第三方中介应保持独立性，不受甲方、乙方的影响，公正地履行监理职责。
3.3 第三方中介的违约责任：如第三方中介未履行监理职责，导致工程质量问题，第三方中介应承担相应的赔偿责任。
3.4 第三方中介的更换：如甲方或乙方对第三方中介的履行情况不满意，双方有权协商更换第三方中介。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 阳光房设计方案及效果图
2. 施工图纸及施工方案
3. 材料及设备清单
4. 验收标准及方法
5. 不可抗力事件证明文件
6. 保密协议
7. 第三方中介的监理报告
8. 工程变更协议
9. 违约金计算公式说明
10. 安全事故报告及处理结果
11. 合同履行过程中的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按约定工期完成工程，属于违约行为。
2. 甲方未按时支付合同款项，属于违约行为。
3. 丙方未履行监理职责，导致工程质量问题，属于违约行为。
4. 甲方、乙方、丙方违反合同约定的其他条款，均属于违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 阳光房：指利用玻璃、塑料等透明材料构建的，能够采光、通风、保暖的建筑物。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。
4. 工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
5. 安全事故：指在工程建设过程中发生的人身伤亡、财产损失等意外事件。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度缓慢：乙方应加大施工力度，合理分配人力资源，确保工程按时完成。
2. 材料质量不达标：乙方应立即更换不合格材料，重新采购符合合同约定的材料。
3. 设计变更：双方应签订设计变更协议，明确变更内容、范围和费用。
4. 不可抗力事件：双方应按照合同约定，协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。
5. 保密信息泄露：泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
五、所有应用场景：
1. 甲方为房地产开发商，乙方为施工单位，丙方为监理单位。
2. 甲方为个人业主，乙方为装修公司，丙方为第三方监理机构。
3. 甲方为政府机关，乙方为中标施工企业，丙方为行政监管部门。
4. 甲方为国有企业，乙方为分包商，丙方为集团公司内审部门。
5. 甲方为外国企业，乙方为在华分支机构，丙方为母公司指派的独立监理机构。