2025劳务分包建设工程施工合同书.docx

编号：__________

2025劳务分包建设工程施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025劳务分包建设工程施工合同书
合同目录
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.2 适用法律
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 合同的生效与终止
第二章：劳务分包商的基本信息
2.1 劳务分包商的名称和地址
2.2 劳务分包商的资质和许可
2.3 劳务分包商的负责人和联系方式
第三章：工程范围与施工内容
3.1 工程的概述
3.2 劳务分包商的工作范围
3.3 劳务分包商的工作内容
第四章：工程进度与施工计划
4.1 工程进度计划
4.2 施工计划的提交与审批
4.3 工程进度的调整与通知
第五章：劳务分包商的义务与责任
5.1 劳务分包商的工作义务
5.2 劳务分包商的安全责任
5.3 劳务分包商的合规责任
第六章：工程质量与验收
6.1 工程质量标准
6.2 工程验收程序
6.3 工程验收标准
第七章：合同价格与支付
7.1 合同价格的确定
7.2 支付条件与支付方式
7.3 价格调整机制
第八章：工期延误与赔偿
8.1 工期延误的责任
8.2 工期延误的赔偿计算
8.3 工期延误的处理程序
第九章：违约责任与争议解决
9.1 违约行为的认定
9.2 违约责任的处理
9.3 争议解决的途径与方法
第十章：保险与安全保障
10.1 劳务分包商的保险责任
10.2 劳务分包商的保险要求
10.3 安全事故的处理程序
第十一章：保密与知识产权
11.1 保密义务的内容与范围
11.2 保密义务的期限与终止
11.3 知识产权的保护与归属
第十二章：合同的变更与解除
12.1 合同变更的条件与程序
12.2 合同解除的条件与程序
12.3 合同变更与解除的法律后果
第十三章：合同的转让与分包
13.1 合同转让的条件与程序
13.2 分包商的选择与认可
13.3 分包合同的履行与监督
第十四章：其他条款
14.1 不可抗力
14.2 合同的完整性与独立性
14.3 合同的份数与保管
合同编号_________
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.1.2 本合同所述的术语和名词，如无特殊说明，其在合同中的含义与本章节的定义相同。
1.2 适用法律
本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1.3 合同文件的优先顺序
本合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议；（2）中标通知书；（3）投标文件；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）合同附件。
1.4 合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格，且乙方向甲方支付完毕全部合同价款及相关费用后终止。
第二章：劳务分包商的基本信息
2.1 劳务分包商的名称和地址
乙方全称：_________，注册地址：_________。
2.2 劳务分包商的资质和许可
乙方应具有从事本合同工程所需的资质和许可，并在合同履行过程中保持有效。
2.3 劳务分包商的负责人和联系方式
乙方负责人：_________，联系电话：_________。
第三章：工程范围与施工内容
3.1 工程的概述
本合同所指工程为：_________。
3.2 劳务分包商的工作范围
乙方的工作范围包括但不限于：_________。
3.3 劳务分包商的工作内容
乙方应按照甲方的要求，完成工作范围内的施工任务，并保证工程质量、安全、进度等满足合同约定。
第四章：工程进度与施工计划
4.1 工程进度计划
乙方应按照合同约定的时间节点提交工程进度计划，并报甲方审批。
4.2 施工计划的提交与审批
乙方应在合同约定的时间内，提交详细的施工计划，甲方应在收到施工计划后_________个工作日内审批完毕。
4.3 工程进度的调整与通知
乙方应根据工程实际情况，及时调整工程进度计划，并通知甲方。
第五章：劳务分包商的义务与责任
5.1 劳务分包商的工作义务
乙方应按照合同约定，完成工作范围内的施工任务，并保证工程质量、安全、进度等满足合同约定。
5.2 劳务分包商的安全责任
乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方有关安全生产的要求，保证工程安全。
5.3 劳务分包商的合规责任
乙方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，不得以任何方式违反国家法律法规和合同约定。
第六章：工程质量与验收
6.1 工程质量标准
本合同工程的质量标准为：_________。
6.2 工程验收程序
工程验收按照甲方规定的程序进行。
6.3 工程验收标准
工程验收标准按照甲方规定的标准和办法进行。
第七章：合同价格与支付
7.1 合同价格的确定
本合同的合同价格为：_________元（大写：_________元整）。
7.2 支付条件与支付方式
甲方应在乙方完成合同约定的工程后，按照合同约定的支付条件进行支付。
7.3 价格调整机制
合同履行过程中，如遇市场价格变动，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。
第八章：工期延误与赔偿
8.1 工期延误的责任
乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。
8.2 工期延误的赔偿计算
乙方应按照甲方要求，根据工程进度计划和实际完成情况，计算工期延误的赔偿金额。
8.3 工期延误的处理程序
乙方应在发生工期延误后及时通知甲方，并采取措施减轻损失，同时按照合同约定承担赔偿责任。
第九章：违约责任与争议解决
9.1 违约行为的认定
双方应按照合同约定认定违约行为。
9.2 违约责任的处理
违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
9.3 争议解决的途径与方法
双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第十章：保险与安全保障
10.1 劳务分包商的保险责任
乙方应按照甲方要求，办理相关保险，并保证保险的有效性。
10.2 劳务分包商的保险要求
乙方应按照合同约定，购买建筑工程一切险、第三者责任险等所需保险。
10.3 安全事故的处理程序
发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。
第十一章：保密与知识产权
11.1 保密义务的内容与范围
乙方应对合同履行过程中获知的甲方商业秘密和知识产权保密。
11.2 保密义务的期限与终止
乙方的保密义务自合同终止之日起持续有效。
11.3 知识产权的保护与归属
双方应按照合同约定保护知识产权，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。
第十二章：合同的变更与解除
12.1 合同变更的条件与程序
双方同意，合同变更应书面签订，并经双方确认。
12.2 合同解除的条件与程序
双方同意，合同解除应书面签订，并经双方确认。
12.3 合同变更与解除的法律后果
合同变更或解除不影响双方因履行合同而产生的权利和义务。
第十三章：合同的转让与分包
13.1 合同转让的条件与程序
双方同意，合同转让应书面签订，并经双方确认。
13.2 分包商的选择与认可
乙方应按照甲方要求，选择合格的分包商，并报甲方认可。
13.3 分包合同的履行与监督
乙方应对分包商的施工进行监督，确保分包商的施工质量、安全、进度等满足合同约定。
第十四章：其他条款
14.1 不可抗力
不可抗力事件发生后，双方应立即协商，采取措施减轻损失。
14.2 合同的完整性与独立性
本合同及其附件构成双方完整的合同文件，互相独立，互不依赖。
14.3 合同的份数与保管
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________________
代表人（签字）：______________________
日期：_______________________________
乙方（盖章）：_________________________
代表人（签字）：______________________
日期：_______________________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指令与变更
甲方有权根据工程实际情况，对乙方的施工计划和工程进度进行指令和变更。乙方应按照甲方的指令和变更要求，及时调整施工计划，并保证工程质量、安全、进度等满足合同约定。
1.2 甲方监督与检查
甲方有权对乙方施工现场进行监督和检查，以确保乙方的施工质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督和检查，及时整改存在的问题。
1.3 甲方终止权
如乙方严重违约或发生不可抗力事件导致合同无法履行，甲方有权终止合同，并要求乙方立即停止施工。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方施工质量与标准
乙方应按照合同约定的质量标准和施工工艺进行施工，确保工程质量符合要求。如工程质量不符合合同约定，乙方应承担整改和修复的费用。
2.2 乙方进度与延误
乙方应按照合同约定的时间节点和施工计划完成工程。如乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任，并向甲方支付逾期工程款的违约金。
2.3 乙方安全生产与合规
乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和甲方有关安全生产的要求，保证工程安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责与义务
第三方中介作为合同的协调和监督机构，应公正、中立地履行协调和监督职责，维护双方的合法权益。
3.2 第三方中介的报酬与支付
第三方中介的报酬由双方协商确定，并应在合同中明确。报酬支付方式可在合同中约定，如按月支付或工程完成后支付。
3.3 第三方中介的解雇与更换
如第三方中介未能履行协调和监督职责，导致合同纠纷或工程出现问题，双方均有权解雇或更换第三方中介。解雇或更换第三方中介时，应提前通知对方，并协商确定新的中介机构。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 乙方的资质证书和许可文件
2. 工程设计图纸和技术规格书
3. 施工计划和工程进度表
4. 工程质量标准和要求
5. 安全生产管理制度和相关文件
6. 保险单据和相关证明文件
7. 合同履行过程中的沟通记录和会议纪要
8. 工程验收报告和相关技术文件
9. 合同变更和解除的书面协议
10. 分包商的选择和认可文件
11. 第三方中介的资质证明和推荐信
12. 第三方中介的报酬协议和支付凭证
13. 工程保修证书和保修条款
14. 合同争议解决的仲裁协议或诉讼文件
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按照合同约定完成施工任务或工程质量不符合要求
2. 乙方未按照约定时间节点提交施工计划或进度报告
3. 乙方未按照甲方要求进行安全生产管理或发生安全事故
4. 乙方未经甲方同意擅自分包或转包合同范围内的工程
5. 乙方未按照合同约定购买和维持有效保险
6. 乙方违反合同约定的保密义务和知识产权保护规定
7. 乙方未履行合同约定的其他义务和责任
8. 甲方未按照约定时间支付合同价款及相关费用
9. 甲方未按照约定提供施工场地、材料和设备等
10. 甲方未履行合同约定的其他义务和责任
三、法律名词及解释：
1. 合同：指由甲方与乙方签订的，关于乙方承担甲方所委托的某项建设工程的劳务分包施工合同。
2. 工期延误：指乙方未按照合同约定的时间节点完成工程，导致工程进度推迟。
3. 违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务和责任。
4. 违约责任：指违约方应承担的法律后果，包括赔偿损失、支付违约金等。
5. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
6. 知识产权：指合同双方在履行过程中产生的专利权、著作权、商标权等。
7. 分包商：指乙方在合同履行过程中选择的，承担部分工程工作的第三方。
8. 第三方中介：指由双方共同选择的，协助双方履行合同的协调和监督机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，采取措施加快进度。
2. 工程质量问题：立即整改，重新验收，必要时更换分包商。
3. 安全事故发生：立即报告，采取措施控制损失，协商赔偿事宜。
4. 合同争议：通过友好协商解决，无法解决的，可申请仲裁或诉讼。
5. 保险理赔：及时提交理赔申请，与保险公司沟通协商赔偿事宜。
6. 第三方中介不作为：解雇或更换中介，重新选择合适的第三方中介。
五、所有应用场景：
1. 适用于甲方为国有企业或私企，乙方为具备相应资质的劳务分包商的情况。
2. 适用于建筑工程、土木工程、装饰工程等类型的建设工程施工合同。
3. 适用于合同双方在中华人民共和国境内进行施工的情况。
4. 适用于需要第三方中介协调和监督的合同履行过程。
5. 适用于合同双方约定适用中华人民共和国法律的情况。