2025版定额计价工程施工合同书范本.docx

编号：__________

2025版定额计价工程施工合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版定额计价工程施工合同书范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）
1.2 乙方（承包方）
1.3 工程
1.4 定额计价
1.5 工程施工
第二章：合同标的及范围
2.1 工程概述
2.2 工程地点
2.3 工程内容
2.4 工程量清单
第三章：合同价格及支付
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 预付款
3.4 进度付款
3.5 竣工结算
3.6 支付方式
第四章：工期及进度
4.1 开工日期
4.2 竣工日期
4.3 进度计划
4.4 工期延误
第五章：质量与标准
5.1 工程质量
5.2 施工标准
5.3 质量检验
5.4 质量争议处理
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料质量标准
6.4 设备安装要求
第七章：施工安全与环保
7.1 安全施工
7.2 安全生产责任
7.3 环保要求
7.4 安全事故处理
第八章：违约责任
8.1 甲方违约
8.2 乙方违约
8.3 违约赔偿
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 调解
9.3 仲裁
9.4 诉讼
第十章：合同的变更与解除
10.1 合同变更
10.2 合同解除
第十一章：合同的终止与验收
11.1 合同终止
11.2 验收程序
11.3 验收标准
第十二章：附则
12.1 合同的生效
12.2 合同的转让
12.3 合同的修订
12.4 合同解除后的处理
第十三章：合同附件
13.1 工程量清单
13.2 设计图纸
13.3 技术规范
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
14.2 知识产权保护
14.3 不可抗力
14.4 法律适用
14.5 争议解决
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）：指_________（公司名称），具有_________（相关资质证书）。
1.2 乙方（承包方）：指_________（公司名称），具有_________（相关资质证书）。
1.3 工程：指位于_________（工程地点）的_________（工程名称），工程编号为_________。
1.4 定额计价：指按照国家或地方建设行政管理部门发布的定额标准，结合工程实际情况进行计价的方式。
1.5 工程施工：指乙方根据甲方的要求，按照合同约定的工程内容、工程量清单和施工图纸等，进行施工活动。
第二章：合同标的及范围
2.1 工程概述：本合同涉及的工程为_________（工程名称），工程内容包括_________（具体工程内容）。
2.2 工程地点：位于_________（详细地址）。
2.3 工程内容：包括但不限于_________（具体工程内容），详细工程量清单见附件。
2.4 工程量清单：详见附件中的工程量清单，清单中的工程量为合同计价和支付的依据。
第三章：合同价格及支付
3.1 合同总价：本合同的工程总价款为_________元（大写：_________元整）。
3.2 价格调整：合同价格在不违反国家政策的前提下，经双方协商可以进行调整。
3.3 预付款：甲方应在合同签订后的_________天内，向乙方支付合同总价款的_________%。
3.4 进度付款：乙方按照工程进度完成合同约定的工程内容后，甲方应按照实际完成工程量支付相应款项。
3.5 竣工结算：工程竣工后，甲乙双方按照合同约定和实际完成情况进行最终结算。
3.6 支付方式：支付款项可通过银行转账、支票等方式进行。
第四章：工期及进度
4.1 开工日期：本工程计划开工日期为_________年_________月_________日。
4.2 竣工日期：本工程计划竣工日期为_________年_________月_________日。
4.3 进度计划：乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并提交甲方备案。
4.4 工期延误：由于乙方原因导致工程不能按期竣工的，乙方应承担相应的违约责任。
第五章：质量与标准
5.1 工程质量：乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
5.2 施工标准：乙方应按照国家和行业的施工标准进行施工，确保工程质量。
5.3 质量检验：乙方应按合同约定进行自检、互检和专检，甲方有权对工程质量进行监督检查。
5.4 质量争议处理：工程质量发生争议时，双方可按合同约定协商解决，也可依法申请调解、仲裁或提起诉讼。
第六章：材料与设备
6.1 材料供应：乙方负责采购本合同约定的材料，并保证材料质量符合合同要求。
6.2 设备供应：乙方负责提供本合同约定的设备，并保证设备安全可靠。
6.3 材料质量标准：乙方应提供材料质量合格证明，并对提供的材料质量负责。
6.4 设备安装要求：乙方应按照甲方要求和技术标准进行设备安装，确保设备正常运行。
第七章：施工安全与环保
7.1 安全施工：乙方应制定施工现场安全管理制度，并对施工现场进行定期安全检查。
7.2 安全生产责任：乙方应对施工现场的安全生产负全责，确保施工现场安全。
7.3 环保要求：乙方应遵守国家环保法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。
7.4 安全事故处理：发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按合同约定和相关规定处理。
第八章：违约责任
8.1 甲方违约：甲方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。
8.2 乙方违约：乙方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。
8.3 违约赔偿：违约金为合同总价款的_________%。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼解决。
9.2 调解：双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。
9.3 仲裁：双方同意将争议提交_________仲裁委员会仲裁。
9.4 诉讼：如仲裁不成，可在合同签订地的人民法院提起诉讼。
第十章：合同的变更与解除
10.1 合同变更：合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。
10.2 合同解除：合同解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。
第十一章：合同的终止与验收
11.1 合同终止：合同终止的条件和程序按合同约定执行。
11.2 验收程序：工程竣工后，乙方应组织自检，并向甲方申请验收。
11.3 验收标准：工程验收标准按合同约定和国家相关法律法规执行。
第十二章：附则
12.1 合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。
12.3 合同的修订：合同的修订须经双方协商一致，并以书面形式确认。
12.4 合同解除后的处理：合同解除后，乙方应按照甲方要求拆除临时设施，清理施工现场。
第十三章：合同附件
13.1 工程量清单：详见附件中的工程量清单。
13.2 设计图纸：详见附件中的设计图纸。
13.3 技术规范：详见附件中的技术规范。
第十四章：其他约定
14.1 保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。
14.2 知识产权保护：乙方应保证工程使用的技术和材料不侵犯他人的知识产权。
14.3 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方应协商解决。
14.4 法律适用：本合同适用_________（国家）的法律。
14.5 争议解决：双方同意如发生合同争议，优先采用_________（调解、仲裁或诉讼）方式解决。
合同编号：_________
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
签订日期：_________
甲方代表（签名）：_________
乙方代表（签名）：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定部分材料供应商，乙方应按照甲方要求采购材料。如乙方未按甲方要求采购，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
1.2 甲方监督权：甲方有权对施工现场进行不定期检查，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的检查工作，提供相关资料和信息。
1.3 甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况变更工程内容和工程量，乙方应按照甲方要求进行变更。如因此导致乙方损失，甲方应按实际损失赔偿乙方。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方提前完成奖励：若乙方提前完成工程，甲方应按照合同约定给予乙方提前完成奖励。
2.2 乙方质量保障：乙方应对工程质量负全责，如工程出现质量问题，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此造成的损失。
2.3 乙方保密义务：乙方应对甲方提供的商业秘密和合同内容予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。中介费用由甲方承担。
3.2 第三方中介的调解权：如甲乙双方发生合同争议，第三方中介有权进行调解，调解结果双方应予以认可。
3.3 第三方中介的监督权：第三方中介有权对工程的进度和质量进行监督，以确保工程按合同要求顺利进行。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 设计图纸
3. 技术规范
4. 材料质量合格证明
5. 设备安装要求说明
6. 施工现场安全管理制度
7. 环保措施方案
8. 知识产权证书
9. 不可抗力事件证明
10. 调解协议书
11. 仲裁裁决书
12. 法院判决书
13. 合同变更协议
14. 合同解除协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约：
未按合同约定支付预付款、进度款或竣工结算款。
未按合同约定提供施工场地、施工条件或材料、设备。
提前终止合同或变更合同内容导致乙方损失。
2. 乙方违约：
未按合同约定完成工程或延迟交付工程。
工程质量不符合合同约定标准或国家法律法规。
未按合同约定保密信息或侵犯甲方知识产权。
3. 违约行为的认定：
违约行为由违约方承担责任。
违约金的计算方式为合同总价款的_________%。
违约方应赔偿因此给对方造成的直接损失和间接损失。
三、法律名词及解释：
1. 定额计价：按照国家或地方建设行政管理部门发布的定额标准，结合工程实际情况进行计价的方式。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 违约金：违约方应支付给守约方的一种经济补偿，用于赔偿因违约造成的损失。
4. 仲裁：由双方约定的仲裁机构对合同争议进行公正裁决的一种解决方式。
5. 诉讼：通过法院对合同争议进行解决的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
及时沟通，调整施工计划。
增加人力、物力投入，加快施工速度。
2. 工程质量问题：
加强质量检验，及时发现并整改。
引入第三方质量监督机构进行评估。
3. 合同变更：
双方协商一致，签订变更协议。
按照变更协议调整合同价款和工程内容。
4. 合同解除：
协商解除合同，签订解除协议。
按照解除协议办理相关手续，赔偿对方损失。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程项目。
2. 适用于工程规模、复杂程度不同的项目。
3. 适用于有特定材料、设备供应要求的工程。
4. 适用于需要第三方中介协调管理的工程。
5. 适用于合同双方之一为主导，需要明确分工和责任的场景。