建设工程施工承包垫资协议书书(2025版).docx

编号：__________

建设工程施工承包垫资协议书书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工承包垫资协议书书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同主体资格
1.3 合同文件的组成
1.4 合同的生效、变更和解除
第二章：工程概况
2.1 工程建设项目基本情况
2.2 工程规模和建设内容
2.3 工程地点和施工范围
2.4 工程质量标准
第三章：承包人 responsibilities
3.1 承包人的一般义务
3.2 承包人的施工义务
3.3 承包人的质量保证义务
3.4 承包人的安全文明施工义务
第四章：发包人 responsibilities
4.1 发包人的一般义务
4.2 发包人的资金支付义务
4.3 发包人的协助义务
4.4 发包人的其他义务
第五章：合同价格
5.1 合同价格的确定
5.2 合同价格的调整
5.3 预付款
5.4 进度付款
5.5 竣工结算
5.6 合同价格的争议解决
第六章：工期
6.1 工期的约定
6.2 工期延误
6.3 提前竣工
第七章：质量与验收
7.1 质量标准
7.2 验收程序
7.3 质量争议的处理
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产责任
8.2 安全生产措施
8.3 环保要求
8.4 安全事故处理
第九章：违约责任
9.1 承包人的违约责任
9.2 发包人的违约责任
9.3 违约责任的免除
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的变更、解除和终止
11.1 合同变更
11.2 合同解除
11.3 合同终止
第十二章：合同的转让和继承
12.1 合同转让
12.2 合同继承
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 合同的保管
第十四章：附则
14.1 合同的生效
14.2 合同的修订
14.3 合同解除或终止后的权利义务
14.4 合同争议的解决
14.5 合同的终止和解除
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由双方协商一致签订的。
1.2 合同主体资格
1.2.1 承包人：具备_______资质，具备承担本工程的能力。
1.2.2 发包人：具备_______资格，具备承担发包工程的能力。
1.3 合同文件的组成
本合同由合同协议书、附件、补充协议等组成，附件包括工程量清单、施工图纸、技术规范等。
1.4 合同的生效、变更和解除
1.4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
1.4.2 合同的变更和解除必须经双方协商一致，并书面确认。
第二章：工程概况
2.1 工程建设项目基本情况
工程名称：__________
工程地点：__________
工程规模：__________
2.2 工程规模和建设内容
2.2.1 工程内容包括：__________
2.2.2 工程规模为：__________
2.3 工程地点和施工范围
2.3.1 工程地点：__________
2.3.2 施工范围：__________
2.4 工程质量标准
本工程质量标准按照_______标准执行。
第三章：承包人 responsibilities
3.1 承包人的一般义务
承包人应按合同约定完成工程的施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
3.2 承包人的施工义务
承包人应按照设计文件、技术规范和施工图纸的要求进行施工，确保工程质量。
3.3 承包人的质量保证义务
承包人应对工程质量负责，确保工程质量满足合同约定和法律法规的要求。
3.4 承包人的安全文明施工义务
承包人应按照有关安全生产的法律法规和标准要求，做好施工现场的安全文明施工工作。
第四章：发包人 responsibilities
4.1 发包人的一般义务
发包人应按照合同约定履行合同义务，提供施工条件，按时支付工程款项。
4.2 发包人的资金支付义务
发包人应按照合同约定的付款节点和金额，按时支付工程款项。
4.3 发包人的协助义务
发包人应协助承包人办理工程所需的各项手续，提供施工所需的基础资料和现场条件。
4.4 发包人的其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
第五章：合同价格
5.1 合同价格的确定
本工程合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
5.2 合同价格的调整
合同价格的调整按照合同约定的条款进行。
5.3 预付款
发包人应在合同签订后_______日内向承包人支付预付款，预付款金额为合同总价的_______%。
5.4 进度付款
承包人完成合同约定的工程进度后，发包人应按照合同约定的付款节点和金额支付进度款。
5.5 竣工结算
工程竣工后，承包人应按照合同约定和实际完成的工程量，向发包人提交竣工结算报告。
5.6 合同价格的争议解决
合同价格的争议按照合同约定的条款解决。
第六章：工期
6.1 工期的约定
本工程合同工期为_______日。
6.2 工期延误
6.2.1 由于承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。
6.2.2 由于发包人原因导致工期延误的，发包人应承担相应的违约责任。
6.3 提前竣工
承包人提前完成工程，应提前通知发包人进行验收。
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产责任
双方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，各自承担相应的安全生产责任。
8.2 安全生产措施
承包人应制定并实施安全生产措施，确保工程施工安全。
8.3 环保要求
双方应遵守国家和地方的环保法律法规，确保工程施工过程中的环境保护。
8.4 安全事故处理
发生安全事故时，双方应立即启动应急预案，并按法律法规和合同约定处理。
第九章：违约责任
9.1 承包人的违约责任
承包人未按合同约定完成工程或质量不符合要求的，应承担违约责任。
9.2 发包人的违约责任
发包人未按合同约定支付款项或提供施工条件的，应承担违约责任。
9.3 违约责任的免除
因不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任。
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
双方发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。
10.2 仲裁
双方同意选择_______仲裁委员会进行仲裁。
10.3 诉讼
双方同意在_______法院提起诉讼。
第十一章：合同的变更、解除和终止
11.1 合同变更
合同变更应经双方协商一致，并书面确认。
11.2 合同解除
合同解除应经双方协商一致，并书面确认。
11.3 合同终止
合同终止应经双方协商一致，并书面确认。
第十二章：合同的转让和继承
12.1 合同转让
未经对方同意，任何一方不得转让合同权利和义务。
12.2 合同继承
合同的债权债务依法继承。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
双方应对合同内容和谈判过程中的信息保密。
13.2 知识产权保护
双方尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等。
13.3 不可抗力
不可抗力事件按合同约定和法律法规处理。
13.4 合同的保管
合同正本由_______方保管，副本由_______方保管。
第十四章：附则
14.1 合同的生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同的修订
合同的修订应经双方协商一致，并书面确认。
14.3 合同解除或终止后的权利义务
14.4 合同争议的解决
合同争议按本章约定解决。
发包人（盖章）：
承包人（盖章）：
签订日期：_______年_______月_______日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并按照甲方的要求进行施工。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的施工信息和资料。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程实际情况或设计变更的需要，对合同约定的工程内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应按照甲方的变更通知进行相应的调整。
1.4 甲方解除合同权
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或工程质量严重不合格，有权解除合同。解除合同后，乙方应承担相应的违约责任。
1.5 甲方索赔权
甲方在合同履行过程中，如因乙方原因导致工程损失或费用增加，有权向乙方提出索赔。乙方应承担相应的赔偿责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主选择材料供应商
乙方有权自主选择工程所需材料的供应商，但需保证材料质量符合合同约定。甲方应接受乙方选定的材料供应商提供的材料。
2.2 乙方施工质量保障
乙方应保证工程质量，确保工程达到合同约定的质量标准。如工程质量不符合要求，乙方应承担返工、修复等费用。
2.3 乙方进度控制
乙方应严格按照合同约定的工期完成工程施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
2.4 乙方安全文明施工
乙方应按照有关安全生产和文明施工的法律法规和标准要求，做好施工现场的安全文明施工工作。如发生安全事故，乙方应承担相应的责任。
2.5 乙方保密义务
乙方应对合同内容和谈判过程中的信息保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的报酬由双方协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的费用支付方式和金额。
3.3 第三方中介的解除合同权
如第三方中介未能履行合同约定的职责，甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同。解除合同后，双方应按照合同约定和法律法规处理与第三方中介的纠纷。
3.4 第三方中介的违约责任
第三方中介如未能履行合同约定的职责，应承担相应的违约责任。如导致甲方和乙方损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 施工图纸
3. 技术规范
4. 材料供应商名单
5. 安全生产措施方案
6. 环保措施方案
7. 保险证明文件
8. 承包人资质证明
9. 发包人资格证明
10. 第三方中介服务协议
11. 工程质量验收标准
12. 工期计划表
13. 付款凭证
14. 变更记录
15. 索赔文件
二、违约行为及认定：
1. 承包人未按合同约定完成工程或质量不符合要求的，视为违约。
2. 发包人未按合同约定支付款项或提供施工条件的，视为违约。
3. 双方未履行合同约定的保密义务的，视为违约。
4. 承包人未按照设计文件、技术规范和施工图纸的要求进行施工的，视为违约。
5. 发包人未协助承包人办理工程所需的各项手续的，视为违约。
6. 不可抗力事件导致违约的，不承担违约责任。
三、法律名词及解释：
1. 合同法：指《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。
2. 建筑法：指《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
3. 安全生产：指在施工过程中，对工人和工程设施的安全保护措施。
4. 环保：指在施工过程中，对环境的爱护和保护措施。
5. 不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：双方应协商一致，制定合理的进度计划，并采取措施确保工程按时完成。
2. 工程质量问题：发现问题及时整改，必要时进行返工，确保工程质量符合合同要求。
3. 付款争议：按照合同约定的付款条款和凭证进行核实，协商解决争议。
4. 合同变更：双方协商一致，书面确认变更内容，调整合同价款和工期。
5. 安全事故处理：立即启动应急预案，按法律法规和合同约定处理安全事故。
五、所有应用场景：
1. 建设工程施工承包
2. 工程垫资协议
3. 工程质量与验收
4. 安全生产与环保要求
5. 违约责任与争议解决
6. 合同的变更、解除和终止
7. 合同的转让和继承
8. 保密义务与知识产权保护
9. 不可抗力事件的处理
10. 第三方中介的服务与责任