资源描述
编号:__________
油漆施工合同书协议书2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
油漆施工合同书协议书2025年通用
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章:工程概述
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条件
3.3 支付方式
3.4 支付时间表
第四章:工期要求
4.1 施工开始日期
4.2 施工结束日期
4.3 工期延误及延长
第五章:质量标准与要求
5.1 施工质量标准
5.2 材料质量要求
5.3 验收标准与程序
第六章:施工方案与技术要求
6.1 施工方案
6.2 施工技术要求
6.3 施工安全措施
第七章:材料供应
7.1 材料种类
7.2 材料供应方式
7.3 材料质量保障
第八章:乙方责任与义务
8.1 施工质量保证
8.2 施工安全责任
8.3 保密责任
8.4 配合甲方工作
第九章:甲方责任与义务
9.1 提供施工条件
9.2 支付合同价款
9.3 工程验收与配合
第十章:违约责任
10.1 甲方违约责任
10.2 乙方违约责任
10.3 违约赔偿金额计算
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 诉讼管辖法院
第十二章:合同的变更、解除与终止
12.1 合同变更条件
12.2 合同解除条件
12.3 合同终止条件
第十三章:其他条款
13.1 合同的生效与解除
13.2 合同的转让
13.3 附件
第十四章:附录
14.1 施工图纸及相关资料
14.2 材料供应清单
14.3 验收报告
14.4 双方签字盖章页
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称:_________
1.1 甲方地址:_________
1.2 乙方名称:_________
1.2 乙方地址:_________
1.3 合同术语定义:
1.3.1 甲方:指合同第一页列出的甲方名称和地址。
1.3.2 乙方:指合同第一页列出的乙方名称和地址。
1.3.3 工程:指合同约定的施工项目。
1.3.4 合同:指本合同文件,包括所有附件和附录。
第二章:工程概述
2.1 工程名称:_________
2.2 工程地点:_________
2.3 工程规模:_________
2.4 工程内容:_________
第三章:合同价格
3.1 合同总价:_________
3.2 价格调整条件:_________
3.3 支付方式:_________
3.4 支付时间表:_________
第四章:工期要求
4.1 施工开始日期:_________
4.2 施工结束日期:_________
4.3 工期延误及延长:_________
第五章:质量标准与要求
5.1 施工质量标准:_________
5.2 材料质量要求:_________
5.3 验收标准与程序:_________
第六章:施工方案与技术要求
6.1 施工方案:_________
6.2 施工技术要求:_________
6.3 施工安全措施:_________
第七章:材料供应
7.1 材料种类:_________
7.2 材料供应方式:_________
7.3 材料质量保障:_________
第八章:乙方责任与义务
8.1 施工质量保证:乙方应按照合同约定的技术要求和质量标准完成施工,保证施工质量符合相关法规和行业标准。
8.2 施工安全责任:乙方应负责施工过程中的安全管理,确保施工人员的安全,防止事故发生。
8.3 保密责任:乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密,未经甲方同意不得泄露给第三方。
8.4 配合甲方工作:乙方应积极配合甲方的各项工作,包括但不限于施工前期的准备、施工过程中的协调以及施工结束后的验收。
第九章:甲方责任与义务
9.1 提供施工条件:甲方应提供合适的施工场地、必要的施工条件和甲方人员对乙方施工的必要配合。
9.2 支付合同价款:甲方应按照合同约定的付款方式和付款时间向乙方支付合同价款。
9.3 工程验收与配合:甲方应按照合同约定的时间、程序和标准进行工程验收,并配合乙方的施工工作。
第十章:违约责任
10.1 甲方违约责任:甲方未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。
10.2 乙方违约责任:乙方未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
10.3 违约赔偿金额计算:违约赔偿金的具体计算方法按照合同约定的标准执行。
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式:双方对于合同执行过程中的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
11.2 诉讼管辖法院:本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。
第十二章:合同的变更、解除与终止
12.1 合同变更条件:合同的变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。
12.2 合同解除条件:合同解除的条件和程序按照合同约定或者法律规定执行。
12.3 合同终止条件:合同终止的条件和程序按照合同约定或者法律规定执行。
第十三章:其他条款
13.1 合同的生效与解除:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同的解除需按照合同约定或者法律规定执行。
13.2 合同的转让:未经对方同意,任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。
13.3 附件:本合同的附件包括施工图纸、材料供应清单、验收报告等,附件与合同具有同等法律效力。
第十四章:附录
14.1 施工图纸及相关资料:附件一为本工程的施工图纸及相关资料。
14.2 材料供应清单:附件二为材料供应清单,详细列明材料种类、规格、数量等信息。
14.3 验收报告:附件三为工程验收报告,包括工程质量、进度等方面的评估。
14.4 双方签字盖章页:本页为双方签字盖章页,双方代表在此页签字盖章,以证明本合同的有效性。
[甲方代表签字]
[乙方代表签字]
[日期]
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商:甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行材料采购,并保证材料质量符合合同约定的标准。
2. 甲方监督权:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保施工质量和进度符合合同约定的要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告。
3. 甲方变更权:甲方有权在合同履行过程中对工程的设计、施工方案等技术要求进行变更。乙方应根据甲方的变更要求及时调整施工方案,并通知乙方。
4. 甲方终止权:甲方在合同履行过程中,如发现乙方严重违约或施工质量不符合合同约定的,甲方有权终止合同,并要求乙方承担违约责任。
5. 甲方索赔权:如乙方施工质量不符合合同约定,或乙方违反合同条款,甲方有权向乙方提出索赔,要求乙方承担相应的赔偿责任。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 乙方自主采购权:乙方有权自主选择材料供应商,并保证材料质量符合合同约定的标准。甲方不得干预乙方的材料采购决策。
2. 乙方施工管理权:乙方有权对施工过程进行管理,确保施工质量和进度符合合同约定的要求。甲方不得干预乙方的施工管理决策。
3. 乙方报价权:乙方有权根据工程实际情况制定施工报价,并保证报价的合理性。甲方不得强制乙方降低报价。
4. 乙方工期保障权:乙方有权根据合同约定的工期要求进行施工,并保证工程按时完成。甲方不得无故要求乙方提前或延后工期。
5. 乙方违约责任:如乙方施工质量不符合合同约定,或乙方违反合同条款,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责:第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的合同履行,确保合同的顺利执行。
2. 第三方中介费用:第三方中介的佣金和服务费用由甲方和乙方协商确定,并按照约定的方式支付。
3. 第三方中介保密义务:第三方中介应对在合同执行过程中获得的甲方、乙方商业秘密和机密信息予以保密,未经甲方、乙方同意不得泄露给第三方。
4. 第三方中介违约责任:如第三方中介未能履行其职责,导致合同无法顺利执行,第三方中介应承担相应的违约责任。
5. 第三方中介的解除权:甲方和乙方均有权在合同履行过程中解除与第三方中介的合作关系。解除合作关系的条件和程序按照双方约定或合同规定执行。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 施工图纸及相关资料
2. 材料供应清单
3. 验收报告
4. 双方签字盖章页
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为:
未按约定时间支付合同价款
提供施工条件不满足合同要求
未按约定程序进行工程验收
2. 乙方违约行为:
施工质量不符合合同约定
未按约定完成施工进度
未按约定使用甲方指定材料供应商
3. 违约行为的认定:
违约行为的具体认定标准详见合同条款
违约行为的证据收集和提交按照合同约定执行
三、法律名词及解释:
1. 合同:双方约定权利义务的法律文件
2. 甲方:指合同第一页列出的甲方名称和地址
3. 乙方:指合同第一页列出的乙方名称和地址
4. 工期:合同约定的施工开始日期和结束日期
5. 违约金:违约方应支付给守约方的赔偿金
6. 损失赔偿:因违约行为导致的直接经济损失赔偿
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 施工进度延误:
及时沟通,协商调整施工计划
甲方提供必要的人员和资源支持
2. 材料质量问题:
乙方及时更换不合格材料
甲方对材料进行抽检,确保质量
3. 工程验收不合格:
乙方进行整改,直至达到验收标准
甲方重新安排验收,提供验收意见
4. 合同变更:
双方签订书面变更协议
变更协议作为合同附件,具有同等法律效力
五、所有应用场景:
1. 油漆施工合同书协议书适用于各类建筑物的内部和外部油漆施工项目。
2. 合同适用于甲方为业主,乙方为施工方的场景。
3. 合同可应用于新建、改建、扩建项目的油漆施工。
4. 合同适用于有第三方中介参与协调的场景,中介负责双方沟通和合同履行监督。
5. 合同可应用于各种规模和类型的建筑物油漆施工项目。
展开阅读全文