临建施工合同书范本免费模板(2025版).docx

编号：__________

临建施工合同书范本免费模板(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

临建施工合同书范本免费模板(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（建设单位）
1.2 乙方（施工单位）
1.3 术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式
3.4 预付款
3.5 进度付款
3.6 竣工结算
3.7 违约金
第四章：施工周期与进度
4.1 施工期限
4.2 施工进度计划
4.3 延期施工
4.4 提前竣工
第五章：工程质量
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 质量验收
5.4 质量保修
第六章：施工材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料质量要求
6.4 设备安装与调试
第七章：施工安全与环保
7.1 安全生产责任
7.2 安全防护措施
7.3 环保要求
7.4 安全事故处理
第八章：变更与解除合同
8.1 合同变更
8.2 合同解除
8.3 变更和解除合同的条件
第九章：违约责任
9.1 甲方违约
9.2 乙方违约
9.3 违约责任处理
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
12.4 信息反馈
第十三章：附件
13.1 施工图纸
13.2 技术说明书
13.3 材料供应清单
13.4 设备供应清单
第十四章：合同的修订与补充
14.1 修订条件
14.2 补充内容
14.3 修订和补充的生效程序
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（建设单位）：
甲方是指_________（甲方全称），具备_________资质，承担本合同约定的建设单位的权利和义务。
1.2 乙方（施工单位）：
乙方是指_________（乙方全称），具备_________资质，承担本合同约定的施工单位的权利和义务。
1.3 术语定义：
本合同中使用的专业术语和定义如下：
（1）临建：指临时建筑物，包括但不限于活动板房、临时仓库等。
（2）施工图纸：指甲方提供的用于指导施工的详细图纸和说明。
（3）工程质量：指符合国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量要求。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程内容：_________
第三章：合同价格
3.1 合同总价：_________元人民币。
3.2 价格调整机制：_________
3.3 支付方式：_________
3.4 预付款：_________元人民币，于合同签订后_________日内支付。
3.5 进度付款：_________
3.6 竣工结算：_________
3.7 违约金：_________
第四章：施工周期与进度
4.1 施工期限：自开工之日起_________日内完成。
4.2 施工进度计划：详见附件施工进度计划表。
4.3 延期施工：_________
4.4 提前竣工：_________
第五章：工程质量
5.1 质量标准：详见附件质量标准。
5.2 质量控制：_________
5.3 质量验收：_________
5.4 质量保修：_________
第六章：施工材料与设备
6.1 材料供应：甲方负责提供，乙方负责接收并妥善保管。
6.2 设备供应：乙方负责提供，并确保设备完好、安全。
6.3 材料质量要求：符合国家相关法律法规、行业标准和本合同约定。
6.4 设备安装与调试：乙方负责设备的安装与调试，并确保设备正常运行。
第七章：施工安全与环保
7.1 安全生产责任：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和本合同约定，确保施工过程中的安全生产。
7.2 安全防护措施：乙方应采取必要的安全防护措施，防止事故的发生。
7.3 环保要求：乙方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中的环境保护。
7.4 安全事故处理：发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和本合同约定处理。
第八章：变更与解除合同
8.1 合同变更：
（1）合同变更应书面协商一致，并经双方签字盖章确认。
（2）变更后的合同内容取代原合同相应内容。
8.2 合同解除：
（1）合同解除应书面协商一致，并经双方签字盖章确认。
8.3 变更和解除合同的条件：
（1）双方协商一致。
（2）合同履行中出现不可抗力情况。
第九章：违约责任
9.1 甲方违约：
（1）甲方未按约定支付预付款、进度付款或竣工结算的，应支付违约金。
（2）甲方未按约定提供施工图纸、材料或设备的，应承担相应责任。
9.2 乙方违约：
（1）乙方未按约定完成工程的，应支付违约金。
（2）乙方未按约定质量标准完成工程的，应承担相应责任。
9.3 违约责任处理：
（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金。
（2）违约方应赔偿因违约给守约方造成的其他损失。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：
（1）双方应友好协商解决合同争议。
（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁：
（1）双方可约定仲裁委员会进行仲裁。
（2）仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
10.3 诉讼：
（1）任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
（2）诉讼期间，合同继续履行，除非法院另有判决。
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件：
（1）双方签字盖章。
（2）合同经甲方审批同意。
11.2 合同变更程序：
（1）书面协商一致。
（2）双方签字盖章确认。
11.3 合同终止条件：
（1）工程完工，并经甲方验收合格。
（2）双方书面同意终止合同。
第十二章：其他约定
12.1 保密条款：
（1）双方应对合同内容和商务谈判保持保密。
（2）违反保密条款的，违约方应支付违约金。
12.2 知识产权保护：
（1）双方应尊重对方拥有的知识产权。
（2）未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术。
12.3 不可抗力：
（1）不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
（2）遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并采取措施减少损失。
12.4 信息反馈：
（1）双方应保持密切沟通，及时反馈工程进展、变更等情况。
（2）重要信息应及时书面通知对方。
第十三章：附件
13.1 施工图纸：详见附件施工图纸。
13.2 技术说明书：详见附件技术说明书。
13.3 材料供应清单：详见附件材料供应清单。
13.4 设备供应清单：详见附件设备供应清单。
第十四章：合同的修订与补充
14.1 修订条件：
（1）双方书面同意修订。
（2）修订内容经双方签字盖章确认。
14.2 补充内容：
（1）双方书面同意补充内容。
（2）补充内容经双方签字盖章确认。
14.3 修订和补充的生效程序：
（1）修订和补充内容应书面表达。
（2）修订和补充内容经双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方提供的供应商名单进行采购，并保证材料的质量、数量和交货时间符合合同要求。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和信息，并确保施工进度和质量符合甲方的要求。
1.3 甲方变更权：甲方有权根据工程需要对施工内容、工程规模、质量标准等进行变更。乙方应按照甲方的变更通知进行调整，并确保变更后的工程符合甲方的要求。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主采购权：乙方有权自主选择材料供应商，但需保证材料的质量、数量和交货时间符合合同要求。
2.2 乙方施工管理权：乙方应负责施工现场的管理和协调，确保施工进度和质量符合合同约定。
2.3 乙方质量保证权：乙方应对施工质量负责，保证工程质量符合合同约定的标准。如工程质量出现问题，乙方应承担修复和返工的责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务，并确保合同的顺利实施。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并应在合同中明确。
3.3 第三方中介的违约责任：如第三方中介未能履行其职责，导致合同无法顺利实施，第三方中介应承担相应的违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸
2. 技术说明书
3. 材料供应清单
4. 设备供应清单
5. 质量标准
6. 安全生产措施方案
7. 环保措施方案
8. 施工进度计划表
9. 材料质量检测报告
10. 设备验收报告
11. 工程验收报告
12. 合同变更协议
13. 违约金计算公式
14. 争议解决方式协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定支付预付款、进度付款或竣工结算的，属于违约行为。
2. 甲方未按约定提供施工图纸、材料或设备的，属于违约行为。
3. 乙方未按约定完成工程的，属于违约行为。
4. 乙方未按约定质量标准完成工程的，属于违约行为。
5. 双方未按约定履行合同义务的，属于违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：一方违约时，向守约方支付的违约赔偿金。
3. 质量保修：乙方对工程质量承担保修责任，确保工程在使用过程中符合约定的质量标准。
4. 争议解决方式：包括友好协商、仲裁和诉讼等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方说明原因。如因甲方原因导致进度延误，甲方应承担相应责任。
2. 材料质量问题：乙方应及时更换不合格材料，并承担因材料质量问题导致的损失。
3. 设备故障：乙方应负责设备的维修或更换，确保设备正常运行。
4. 安全事故：乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和本合同约定处理。
五、所有应用场景：
1. 适用于建筑施工领域，特别是临时建筑、活动板房等临建施工项目。
2. 适用于需要专业施工队伍进行建设的场景。
3. 适用于甲方为主导，乙方为施工方的合作关系。
4. 适用于乙方为主导，甲方为委托方的合作关系。
5. 适用于有第三方中介参与协调的施工合作场景。