劳务分包建设工程合同书(2025版).docx

编号：__________

劳务分包建设工程合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

劳务分包建设工程合同书(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）
1.2 乙方（分包方）
1.3 工程概况
1.4 术语解释
第二章：合同标的及范围
2.1 工程内容
2.2 工程量及工程进度
2.3 分包工程的质量标准
2.4 分包工程的安全生产要求
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式及支付时间
3.4 工程进度款的支付
3.5 质量保证金
第四章：工期及进度
4.1 施工期限
4.2 工程进度计划
4.3 工期延误及延长
4.4 甲方协调及配合
第五章：质量与验收
5.1 工程质量标准
5.2 质量控制及检测
5.3 验收程序及标准
5.4 质量争议的处理
第六章：安全生产与环保
6.1 安全生产要求
6.2 安全事故的处理
6.3 环保要求及措施
6.4 乙方现场管理及人员培训
第七章：保密条款
7.1 保密内容
7.2 保密期限
7.3 违约责任
第八章：违约责任及争议解决
8.1 甲方违约责任
8.2 乙方违约责任
8.3 争议解决方式
8.4 法律适用及诉讼管辖
第九章：合同的变更、解除与终止
9.1 合同变更
9.2 合同解除
9.3 合同终止
第十章：合同的生效、履行与验收
10.1 合同生效条件
10.2 合同履行保证
10.3 验收及交付
第十一章：其他条款
11.1 知识产权保护
11.2 不可抗力
11.3 附件
第十二章：合同的修订及补充
12.1 修订条件
12.2 补充协议
第十三章：合同的解除、终止后事宜
13.1 合同解除、终止后的处理
13.2 结算及支付
第十四章：附件
14.1 工程图纸
14.2 分包工程量清单
14.3 相关资质证明文件
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）：
1.2 乙方（分包方）：
1.3 工程概况：
工程名称：_________
工程地点：_________
工程内容：_________
工程规模：_________
1.4 术语解释：
（1）分包工程：指乙方根据本合同约定，对甲方提供的工程内容进行施工、安装、调试等工作。
（2）合同价款：指本合同约定的乙方完成分包工程应得的报酬，包括工程款、措施费、利润等。
（3）工期：指乙方按照本合同约定的时间完成分包工程的时间段。
第二章：合同标的及范围
2.1 工程内容：
乙方分包的工程内容包括：_________
2.2 工程量及工程进度：
乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的工程量，并按照甲方的工程进度计划进行施工。
2.3 分包工程的质量标准：
乙方应保证分包工程的质量达到：_________
2.4 分包工程的安全生产要求：
乙方应按照国家和行业的安全生产规定，进行分包工程的施工，并保障施工现场的安全。
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价：
本合同总价款为：_________元（大写：_________元整）。
3.2 价格调整机制：
（1）调整因素：_________
（2）调整方式：_________
3.3 支付方式及支付时间：
甲方应按照本合同约定的支付方式，向乙方支付合同价款。支付时间为：_________。
3.4 工程进度款的支付：
甲方根据乙方的工程进度，按照本合同约定的比例支付工程进度款。
3.5 质量保证金：
乙方完成分包工程后，甲方按照本合同约定保留一定比例的质量保证金，用于保证分包工程的质量。
第四章：工期及进度
4.1 施工期限：
乙方应在本合同约定的施工期限内完成分包工程。
4.2 工程进度计划：
乙方应按照甲方的要求，制定并提交工程进度计划。
4.3 工期延误及延长：
（1）延误原因：_________
（2）延长方式：_________
4.4 甲方协调及配合：
甲方应负责协调乙方施工所需的外部关系，并配合乙方的施工工作。
第五章：质量与验收
5.1 工程质量标准：
乙方应保证分包工程的质量达到：_________
5.2 质量控制及检测：
乙方应建立健全质量控制体系，并进行质量检测。
5.3 验收程序及标准：
乙方完成分包工程后，应按照本合同约定的验收程序进行验收。验收标准为：_________。
5.4 质量争议的处理：
对于分包工程的质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照本合同约定的方式处理。
第六章：安全生产与环保
6.1 安全生产要求：
乙方应遵守国家和行业的安全生产规定，保障施工现场的安全生产。
6.2 安全事故的处理：
发生安全事故时，乙方应立即采取措施，并报告甲方及相关部门。
6.3 环保要求及措施：
乙方应遵守国家和地方的环保规定，采取有效措施，防止污染环境。
6.4 乙方现场管理及人员培训：
乙方应加强对施工现场的管理，并对施工现场人员进行安全教育和技能培训。
第七章：保密条款
7.1 保密内容：
（1）技术资料：_________
（2）商业秘密：_________
7.2 保密期限：
本合同的有效期限及终止后_________年内。
7.3 违约责任：
违反本保密条款的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第八章：违约责任及争议解决
8.1 甲方违约责任：
甲方违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
8.2 乙方违约责任：
乙方违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
8.3 争议解决方式：
双方发生合同争议的，应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.4 法律适用及诉讼管辖：
本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决，均适用中华人民共和国法律，并由甲方所在地的人民法院管辖。
第九章：合同的变更、解除与终止
9.1 合同变更：
合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
9.2 合同解除：
（1）解除条件：_________
（2）解除程序：_________
9.3 合同终止：
本合同终止的条件为：_________
第十章：合同的生效、履行与验收
10.1 合同生效条件：
本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同履行保证：
双方应按照本合同的约定，履行各自的义务。
10.3 验收及交付：
乙方完成分包工程后，双方应按照本合同约定的验收程序进行验收。验收合格的，甲方应支付合同价款。
第十一章：其他条款
11.1 知识产权保护：
双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。
11.2 不可抗力：
因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。
11.3 附件：
本合同的附件包括：_________
第十二章：合同的修订及补充
12.1 修订条件：
本合同的修订应经双方协商一致，并签订书面修订协议。
12.2 补充协议：
本合同的补充协议应经双方协商一致，并签订书面补充协议。
第十三章：合同的解除、终止后事宜
13.1 合同解除、终止后的处理：
本合同解除、终止后，乙方应按照甲方的要求，妥善处理与分包工程相关的后续事宜。
13.2 结算及支付：
本合同解除、终止后，双方应按照本合同约定的结算方式进行结算。
第十四章：附件
14.1 工程图纸：
附件一：工程图纸（清单）
14.2 分包工程量清单：
附件二：分包工程量清单
14.3 相关资质证明文件：
附件三：乙方相关资质证明文件
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定分包工程的具体要求：
甲方有权根据工程需要，对分包工程的具体要求进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整分包工程的施工方案。
1.2 甲方对乙方的监督权：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保分包工程的质量和进度符合甲方的要求。乙方应接受甲方的监督，并积极配合甲方的检查。
1.3 甲方对乙方的指导权：
甲方有权对乙方进行施工指导和培训，以提高乙方施工人员的技能和素质。乙方应接受甲方的指导和培训，并按照甲方的要求进行施工。
1.4 甲方对工程进度和质量的严格要求：
甲方要求分包工程的进度和质量必须达到约定的标准。乙方若未能按时完成工程或工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方采取补救措施，甚至解除合同。
1.5 甲方对乙方施工人员的管理：
甲方要求乙方对施工人员进行严格的管理，确保施工人员遵守施工现场的规章制度，不得有违规行为。若乙方施工人员有违规行为，甲方有权要求乙方承担相应的责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方的施工技术和质量保障：
乙方应具备相应的施工技术，确保分包工程的质量和安全。乙方应按照甲方的要求，采用合格的材料和设备，并严格按照施工方案进行施工。
2.2 乙方的工程进度保障：
乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。乙方若未能按时完成工程，应承担相应的违约责任。
2.3 乙方的安全生产责任：
乙方应严格遵守安全生产规定，采取有效的安全生产措施，保障施工现场的安全。若发生安全事故，乙方应承担相应的责任。
2.4 乙方的现场管理和人员培训：
乙方应加强对施工现场的管理，确保施工现场整洁、有序。乙方应对施工人员进行定期的技能培训和安全教育，提高施工人员的素质和安全意识。
2.5 乙方的保密义务：
乙方应对甲方的技术资料和商业秘密保密，不得泄露给第三方。若乙方违反保密义务，应承担相应的违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责和权限：
第三方中介作为合同的协调者和见证者，负责监督双方的合同履行，协调解决合同争议。第三方中介有权对甲乙双方的施工过程进行监督，以确保合同的顺利进行。
3.2 第三方中介的公正性要求：
第三方中介应保持公正、中立的态度，不得偏袒任何一方。第三方中介应公正地处理合同争议，并作出合理的调解。
3.3 第三方中介的费用和报酬：
第三方中介的报酬应由双方协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的费用和支付方式。
3.4 第三方中介的责任限制：
3.5 第三方中介的退出机制：
若第三方中介未能履行其职责，或双方对第三方中介的调解结果不满，双方有权协商解除第三方中介的合同关系。第三方中介应在解除合同关系后，及时办理相关手续，确保合同的顺利进行。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 分包工程量清单
3. 乙方相关资质证明文件
4. 施工方案和施工工艺说明
5. 安全生产措施和应急预案
6. 材料和设备合格证明文件
7. 人员名单和资格证书
8. 工程进度报告和质量检测报告
9. 合同履行过程中的变更和补充协议
10. 安全事故报告和处理结果
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付合同价款
未提供施工场地和必要条件
干涉乙方的施工管理和人员安排
未履行合同约定的监督和检查职责
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成分包工程
工程质量不符合约定标准
未采取安全生产措施导致安全事故
泄露甲方商业秘密和技术资料
3. 违约行为的认定：
违约行为应根据合同条款和实际情况进行认定
违约责任的承担应符合合同约定和法律规定
双方应协商确定违约行为的认定和处理方案
三、法律名词及解释：
1. 合同：指本合同文档，包括所有条款和附件
2. 分包工程：指乙方根据合同约定承担的施工、安装、调试等工作
3. 合同价款：指本合同约定的乙方完成分包工程应得的报酬
4. 违约责任：指违约方应承担的赔偿责任和违约金等后果
5. 工期：指乙方按照合同约定的时间完成分包工程的时间段
6. 质量保证金：指甲方按照合同约定保留的一定比例的款项，用于保证分包工程的质量
7. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等
解决办法：协商调整工程进度计划，合理延长工期
2. 工程质量问题：
原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等
解决办法：及时检查和整改，重新验收，必要时采取补救措施
3. 安全生产事故：
原因：违反安全生产规定、操作不当、设备故障等
解决办法：立即报告并采取紧急措施，调查事故原因，加强安全管理
4. 合同争议解决：
原因：履行不当、解释分歧、额外要求等
解决办法：协商解决，必要时提交仲裁或诉讼，遵守法律规定
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程的分包合同签订
2. 适用于建筑、装修、安装、维修等分包工程
3. 适用于涉及第三方中介协调的合同关系
4. 适用于需要明确违约行为及责任承担的合同环境
5. 适用于合同执行过程中可能遇到的问题和风险管理