资源描述
编号:__________
不锈钢电梯门套施工合同书2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
不锈钢电梯门套施工合同书2025年通用
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称及代表
1.2 乙方名称及代表
1.3 不锈钢电梯门套定义
第二章:工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程内容
2.4 工程预算
第三章:合同价格与支付
3.1 合同总价
3.2 支付方式
3.3 支付时间表
第四章:施工期限与进度
4.1 施工期限
4.2 施工进度计划
4.3 延期条款
第五章:施工质量与标准
5.1 施工质量要求
5.2 质量检验标准
5.3 质量保障措施
第六章:材料供应与验收
6.1 材料供应责任
6.2 材料验收程序
6.3 材料质量问题处理
第七章:施工安全与环保
7.1 施工安全措施
7.2 安全事故处理
7.3 环保要求与措施
第八章:变更与解除合同
8.1 合同变更条件
8.2 合同解除条件
8.3 变更与解除合同的程序
第九章:违约责任与赔偿
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 赔偿金额计算
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 诉讼管辖法院
10.3 仲裁机构
第十一章:合同的生效、修改与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同修改程序
11.3 合同终止条件
第十二章:其他条款
12.1 保密条款
12.2 法律适用
12.3 合同附件
第十三章:合同的签署与备案
13.1 签署日期
13.2 签署地点
13.3 备案程序
第十四章:附件
14.1 工程设计图纸
14.2 施工方案
14.3 材料规格及要求
14.4 相关法律法规文件
合同编号:2025BJSTELEVATORDOORSURROUNDING
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称:_____________(公司名称)
代表:_____________(代表姓名)
1.2 乙方名称:_____________(公司名称)
代表:_____________(代表姓名)
1.3 不锈钢电梯门套:指由不锈钢材料制成的,用于包裹电梯门周围区域的装饰和保护构件。
第二章:工程概况
2.1 工程地点:_____________(具体地址)
2.2 工程规模:_____________(工程面积或数量)
2.3 工程内容:包括但不限于不锈钢电梯门套的设计、制造、运输、安装、调试及售后服务。
2.4 工程预算:总预算为人民币(大写):_____________元整(小写):_____________元。
第三章:合同价格与支付
3.1 合同总价:人民币(大写):_____________元整(小写):_____________元。
3.2 支付方式:银行转账。
3.3 支付时间表:
预付款:合同签订后七个工作日内,支付合同总价的30%;
进度款:工程进度达到50%时,支付合同总价的30%;
尾款:工程验收合格并交付使用后,支付合同总价的40%。
第四章:施工期限与进度
4.1 施工期限:自合同签订之日起至_____________(完工日期)。
4.2 施工进度计划:详细施工进度计划由乙方制定,并提交甲方审批。
4.3 延期条款:如因不可抗力等因素导致工程延期,双方可协商解决。
第五章:施工质量与标准
5.1 施工质量要求:必须符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。
5.2 质量检验标准:按照《电梯门套施工及验收规范》(GB/T__________________________)执行。
5.3 质量保障措施:乙方应承担工程质量的一切责任,确保工程质量达到约定标准。
第六章:材料供应与验收
6.1 材料供应责任:乙方负责提供合同约定的材料,并保证材料质量。
6.2 材料验收程序:甲方对乙方提供的材料进行验收,不符合要求的材料应及时告知乙方更换。
6.3 材料质量问题处理:如材料存在质量问题,乙方应负责更换、修复或赔偿。
第七章:施工安全与环保
7.1 施工安全措施:乙方应制定并执行详细的安全施工方案,防止事故发生。
7.2 安全事故处理:如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按法律规定处理。
7.3 环保要求与措施:乙方应遵守国家环保法规,确保施工过程不对环境造成污染。
第八章:变更与解除合同
8.1 合同变更条件:
经双方协商一致;
不可抗力因素导致合同无法履行。
8.2 合同解除条件:
双方协商一致;
不可抗力因素导致合同无法履行。
8.3 变更与解除合同的程序:
双方签订书面变更或解除协议;
按照协议约定办理相关手续。
第九章:违约责任与赔偿
9.1 违约行为:
甲方未按约定支付款项;
乙方未按约定完成工程。
9.2 违约责任:
甲方逾期支付款项,应支付违约金,违约金计算方式为:逾期金额×逾期天数×日利率;
乙方未按约定完成工程,应承担违约责任,具体责任由双方协商确定。
9.3 赔偿金额计算:
赔偿金额根据实际损失计算,具体金额由双方协商确定。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式:
双方友好协商解决;
提交_____________(仲裁机构名称)仲裁。
10.2 诉讼管辖法院:
合同签订地人民法院。
10.3 仲裁机构:
双方约定仲裁机构,如无约定,参照第十一条解决。
第十一章:合同的生效、修改与终止
11.1 合同生效条件:
双方签字盖章;
甲方支付预付款。
11.2 合同修改程序:
双方签订书面修改协议;
经双方盖章确认。
11.3 合同终止条件:
工程完工,并经验收合格;
双方协商一致。
第十二章:其他条款
12.1 保密条款:
双方对合同内容保密,未经对方同意不得泄露给第三方。
12.2 法律适用:
本合同适用_____________(国家)法律。
12.3 合同附件:
附件一:工程设计图纸;
附件二:施工方案;
附件三:材料规格及要求;
附件四:相关法律法规文件。
第十三章:合同的签署与备案
13.1 签署日期:_____________年_____________月_____________日。
13.2 签署地点:_____________(具体地点)。
13.3 备案程序:
合同签署后,双方按照法律规定进行备案。
第十四章:附件
14.1 工程设计图纸(附件一);
14.2 施工方案(附件二);
14.3 材料规格及要求(附件三);
14.4 相关法律法规文件(附件四)。
甲方(签字):_____________ 日期:_____________
乙方(签字):_____________ 日期:_____________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商:甲方有权指定乙方使用的材料供应商,乙方应按照甲方的要求进行采购。
1.2 甲方监督权:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量符合甲方的要求。
1.3 甲方变更权:甲方有权在合同履行过程中对工程的设计、施工内容等进行变更,乙方应按照甲方的要求进行调整。
1.4 甲方终止权:甲方在合同履行过程中,如发现乙方严重违约行为,有权终止合同的履行。
1.5 甲方索赔权:如乙方施工质量不符合约定标准,甲方有权向乙方提出索赔。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方报价义务:乙方应按照甲方的要求,提供详细的工程报价,包括材料费、人工费等。
2.2 乙方施工义务:乙方应按照甲方的要求,按时完成工程施工,并保证工程质量。
2.3 乙方材料供应义务:乙方应按照甲方的要求,提供符合质量标准的材料。
2.4 乙方保密义务:乙方应对甲方的商业秘密进行保密,不得泄露给第三方。
2.5 乙方索赔权:如甲方未按约定支付款项,乙方有权向甲方提出索赔。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责:第三方中介应按照甲乙双方的要求,协助完成合同的履行。
3.2 第三方中介费用:第三方中介的费用由甲乙双方按照约定承担。
3.3 第三方中介违约责任:如第三方中介未能按照约定完成任务,应承担违约责任。
3.4 第三方中介保密义务:第三方中介应对甲乙双方的商业秘密进行保密,不得泄露给第三方。
3.5 第三方中介权益保护:甲乙双方应尊重第三方中介的合法权益,不得损害其利益。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程设计图纸
2. 施工方案
3. 材料规格及要求
4. 相关法律法规文件
5. 乙方材料供应商资质证明
6. 施工进度计划
7. 安全施工方案
8. 环保措施方案
9. 工程验收标准
10. 违约金计算公式
11. 争议解决方式说明
12. 合同修改协议模板
13. 保密协议
14. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定:
1. 甲方逾期支付款项:指甲方未按合同约定时间支付预付款、进度款或尾款。
2. 乙方未按约定完成工程:指乙方未能在合同约定的施工期限内完成工程。
3. 材料质量问题:指乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准。
4. 安全事故:指在工程施工过程中发生的人身伤亡或财产损失事件。
5. 环保违规:指乙方在施工过程中违反国家环保法规的行为。
6. 保密泄露:指乙方未履行保密义务,泄露甲方商业秘密的行为。
三、法律名词及解释:
1. 不锈钢电梯门套:指由不锈钢材料制成的,用于包裹电梯门周围区域的装饰和保护构件。
2. 违约金:指一方未履行合同约定义务时,应支付给对方的一种经济赔偿。
3. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
4. 仲裁:指合同双方约定将合同争议提交给仲裁机构进行审理的一种争议解决方式。
5. 诉讼:指合同双方将合同争议提交给人民法院进行审理的一种争议解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:提前制定备用方案,调整人员及施工计划,确保工程按时完成。
2. 材料质量不符合要求:立即停止使用问题材料,与乙方沟通更换合格材料。
3. 安全事故发生:及时报告并采取措施防止事态扩大,遵守相关法律法规处理。
4. 环保违规:加强环保意识培训,遵守国家环保法规,确保施工过程环保合规。
5. 保密信息泄露:对泄露信息的人员进行追责,加强保密措施,签订保密协议。
五、所有应用场景:
1. 甲方为房地产开发商,乙方为电梯门套供应商。
2. 甲方为公共设施管理方,乙方为电梯门套施工方。
3. 甲方为电梯公司,乙方为电梯门套制造商。
4. 甲方乙方均为电梯门套设计施工一体化公司。
5. 存在第三方中介协调甲方乙方合同履行。
6. 合同履行地点涉及国内多个城市项目。
7. 合同双方涉及跨国合作,需考虑国际法律法规差异。
展开阅读全文