建设工程价格调整合同书条款(2025版).docx

编号：__________

建设工程价格调整合同书条款(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程价格调整合同书条款(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同适用范围
1.3 合同主体资格
1.4 合同的解释和修订
第二章：工程价格调整的原则和依据
2.1 价格调整的原则
2.2 价格调整的依据
2.3 工程量清单和计价规范
2.4 工程变更和价格调整
第三章：合同价格的构成
3.1 工程总价构成
3.2 固定总价合同的构成要素
3.3 变动总价合同的构成要素
3.4 成本加酬金合同的构成要素
第四章：价格调整的条件和范围
4.1 价格调整的条件
4.2 价格调整的范围
4.3 工程变更导致的价格调整
4.4 市场价格波动导致的价格调整
第五章：价格调整的程序和方式
5.1 价格调整的程序
5.2 价格调整的方式
5.3 工程变更的审批程序
5.4 价格调整的审批程序
第六章：价格调整的计算方法
6.1 工程量计算方法
6.2 单价调整的计算方法
6.3 总价调整的计算方法
6.4 价格调整的计价规范
第七章：合同价款支付与结算
7.1 价款支付的条件和方式
7.2 工程进度款的支付
7.3 竣工结算的程序和条件
7.4 价款支付的违约责任
第八章：合同争议解决
8.1 争议解决的方式
8.2 协商解决争议
8.3 调解解决争议
8.4 仲裁解决争议
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约责任
9.2 违约赔偿的计算方法
9.3 违约赔偿的限制
9.4 不可抗力导致的违约责任
第十章：合同的变更、解除和终止
10.1 合同变更的条件和程序
10.2 合同解除的条件和程序
10.3 合同终止的条件和程序
10.4 合同变更、解除和终止的赔偿责任
第十一章：合同的附则
11.1 合同生效的条件
11.2 合同的期限
11.3 合同的保管和复印件
11.4 合同的补充和修改
第十二章：合同争议的调解和仲裁
12.1 争议调解的条件和程序
12.2 争议仲裁的条件和程序
12.3 仲裁裁决的承认和执行
12.4 仲裁费用的承担
第十三章：合同的解除和终止
13.1 合同解除的条件和程序
13.2 合同终止的条件和程序
13.3 解除和终止合同后的责任处理
13.4 解除和终止合同的赔偿责任
第十四章：其他条款
14.1 保密条款
14.2 知识产权保护条款
14.3 不可抗力条款
14.4 法律适用和争议解决条款
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订。
1.2 合同适用范围
本合同适用于_________（工程名称）的建设工程价格调整，包括但不限于工程设计、施工、材料设备采购、验收、保修等阶段。
1.3 合同主体资格
1.4 合同的解释和修订
本合同的解释和修订应遵循法律法规的规定，双方可通过协商一致进行。
第二章：工程价格调整的原则和依据
2.1 价格调整的原则
价格调整应遵循公平、合理、及时的原则，确保甲乙双方的合法权益。
2.2 价格调整的依据
价格调整的依据包括《建设工程工程量清单计价规范》、工程设计文件、工程变更单、市场价格信息等。
2.3 工程量清单和计价规范
工程量清单和计价规范应符合国家相关法律法规和行业标准的规定。
2.4 工程变更和价格调整
工程变更导致工程量和工程费用的变化，应按照本合同约定的价格调整方式进行调整。
第三章：合同价格的构成
3.1 工程总价构成
工程总价包括固定总价、变动总价和成本加酬金等部分。
3.2 固定总价合同的构成要素
固定总价合同的构成要素包括工程量清单、工程单价、工程总价等。
3.3 变动总价合同的构成要素
变动总价合同的构成要素包括工程量清单、工程单价、价格调整因素等。
3.4 成本加酬金合同的构成要素
成本加酬金合同的构成要素包括工程成本、管理费、利润等。
第四章：价格调整的条件和范围
4.1 价格调整的条件
价格调整的条件包括工程变更、市场价格波动、政策调整等。
4.2 价格调整的范围
价格调整的范围包括工程量、工程单价、工程总价等。
4.3 工程变更导致的价格调整
工程变更导致的价格调整应按照本合同约定的计算方法进行。
4.4 市场价格波动导致的价格调整
市场价格波动导致的价格调整应按照本合同约定的计算方法进行。
第五章：价格调整的程序和方式
5.1 价格调整的程序
价格调整的程序包括变更申请、审批、计算、调整等环节。
5.2 价格调整的方式
价格调整的方式包括单价调整、总价调整等。
5.3 工程变更的审批程序
工程变更的审批程序包括甲方审批、乙方执行等。
5.4 价格调整的审批程序
价格调整的审批程序包括甲方审批、乙方执行等。
第六章：价格调整的计算方法
6.1 工程量计算方法
工程量计算方法应符合国家相关法律法规和行业标准的规定。
6.2 单价调整的计算方法
单价调整的计算方法应符合本合同约定的计算公式。
6.3 总价调整的计算方法
总价调整的计算方法应符合本合同约定的计算公式。
6.4 价格调整的计价规范
价格调整的计价规范应符合国家相关法律法规和行业标准的规定。
第八章：合同争议解决
8.1 争议解决的方式
合同争议解决方式包括友好协商、调解、仲裁或诉讼。
8.2 协商解决争议
双方应通过友好协商，尽力达成一致，解决合同争议。
8.3 调解解决争议
如协商不成，双方可提交至甲方所在地的调解委员会进行调解。
8.4 仲裁解决争议
如调解不成，任何一方均有权向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁。
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约责任
违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
9.2 违约赔偿的计算方法
违约赔偿金按照实际损失金额计算，并支付违约金。
9.3 违约赔偿的限制
违约赔偿金额不得超过合同总价款的20%。
9.4 不可抗力导致的违约责任
不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任。
第十章：合同的变更、解除和终止
10.1 合同变更的条件和程序
合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
10.2 合同解除的条件和程序
合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。
10.3 合同终止的条件和程序
合同终止需双方协商一致，并签订书面终止协议。
10.4 合同变更、解除和终止的赔偿责任
合同变更、解除和终止导致的赔偿责任按实际情况承担。
第十一章：合同的附则
11.1 合同生效的条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同的期限
本合同的有效期限为_________年。
11.3 合同的保管和复印件
双方均应妥善保管合同正本，并将合同复印件发送给对方。
11.4 合同的补充和修改
合同的补充和修改应符合法律法规的规定，并由双方签订书面文件。
第十二章：合同争议的调解和仲裁
12.1 争议调解的条件和程序
争议调解应在甲方所在地的调解委员会进行。
12.2 争议仲裁的条件和程序
争议仲裁应向甲方所在地的仲裁委员会申请。
12.3 仲裁裁决的承认和执行
仲裁裁决具有法律效力，双方应予以承认和执行。
12.4 仲裁费用的承担
仲裁费用按仲裁委员会的规定承担。
第十三章：合同的解除和终止
13.1 合同解除的条件和程序
合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。
13.2 合同终止的条件和程序
合同终止需双方协商一致，并签订书面终止协议。
13.3 解除和终止合同后的责任处理
解除和终止合同后，双方应按照本合同约定处理后续事项。
13.4 解除和终止合同的赔偿责任
解除和终止合同导致的赔偿责任按实际情况承担。
第十四章：其他条款
14.1 保密条款
双方应对合同内容和谈判过程予以保密。
14.2 知识产权保护条款
双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。
14.3 不可抗力条款
不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决。
14.4 法律适用和争议解决条款
本合同适用中华人民共和国法律，争议解决方式为仲裁。
甲方签字：_________ 日期：_________
乙方签字：_________ 日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方变更权
甲方根据工程进展和市场情况，有权对合同价格进行调整。调整方式包括单价调整和总价调整。
1.2 甲方调整价格的程序
甲方拟调整价格时，应提前书面通知乙方，并提供相关依据。乙方收到通知后，有权在规定时间内提出异议。
1.3 乙方异议处理
乙方对甲方调整价格有异议时，应在收到通知后____小时内向甲方提出书面异议，并提供相关证据。甲方应在收到异议后____小时内对异议进行回复。
1.4 甲方调整价格的决定
甲方在考虑乙方异议后，有权决定是否调整价格。如决定调整，应书面通知乙方，并说明调整原因和依据。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方报价义务
乙方应按照甲方提供的设计文件和工程量清单，编制详细的报价文件，并保证报价的准确性和完整性。
2.2 乙方报价的修正
乙方在合同履行过程中，如发现报价文件中的错误或遗漏，应主动向甲方提出修正，并承担因修正引起的额外费用。
2.3 乙方施工质量
乙方应按照合同约定和国家标准，保证施工质量，确保工程安全。如发生质量问题，乙方应承担修复费用。
2.4 乙方工程进度
乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方因此产生的损失。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲方和乙方的合同履行，包括但不限于价格调整、工程量核实、进度协调等。
3.2 第三方中介的公正性
第三方中介应保持中立公正的立场，不得偏袒任何一方。如发现第三方中介存在偏袒行为，甲方和乙方均有权提出异议。
3.3 第三方中介的违约处理
如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，甲方和乙方均有权要求第三方中介承担相应的违约责任。
3.4 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方和乙方根据实际情况协商确定。如双方未能达成一致，可按照合同约定的争议解决方式解决。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
2. 附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
3. 附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
二、违约行为及认定：
1. 甲方变更权滥用：未经乙方同意，甲方随意调整价格或违反合同约定进行变更。
2. 乙方报价不准确：乙方未能按照甲方提供的设计文件和工程量清单，编制准确的报价文件。
3. 乙方施工质量不达标：乙方施工质量不符合合同约定和国家标准，导致工程安全问题。
4. 乙方工程进度延误：乙方未按照合同约定的工期完成工程，导致项目延期。
5. 第三方中介偏袒行为：第三方中介在协调过程中，明显偏袒甲方或乙方。
6. 第三方中介未履行职责：第三方中介未能按照合同约定履行其职责，导致合同履行出现问题。
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：合同双方按照约定履行各自的权利和义务。
2. 违约行为：合同一方未能履行合同约定的义务。
3. 不可抗力：不可预见、不可避免且不能克服的客观情况，导致合同无法履行。
4. 仲裁：一种非诉讼的争议解决方式，由仲裁委员会对争议进行审理。
5. 诉讼：通过法院对争议进行解决的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 价格调整争议：当甲方提出价格调整时，乙方应进行核实，如有异议，可通过协商或仲裁解决。
2. 工程质量问题：如发现乙方施工质量问题，甲方应及时提出，乙方应负责修复并承担相应费用。
3. 工程进度延误：如乙方工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金或采取其他措施。
4. 第三方中介偏袒：如认为第三方中介存在偏袒行为，甲方和乙方均有权提出异议，并通过协商或仲裁解决。
5. 第三方中介未履行职责：如第三方中介未能履行职责，甲方和乙方均有权要求第三方中介承担违约责任。
五、所有应用场景：
1. 甲方为主导时：适用于甲方对工程价格调整有特殊要求或市场变化需要调整价格的情况。
2. 乙方为主导时：适用于乙方在施工过程中，因实际情况需要对报价进行修正或澄清的情况。
3. 第三方中介为主导时：适用于需要第三方中介协调双方合同履行，确保价格调整和工程进度等顺利推进的情况。