2025版标准消防工程施工合同书范本.docx

编号：__________

2025版标准消防工程施工合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版标准消防工程施工合同书范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语解释
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程投资估算
第三章：合同条款
3.1 合同的签订、生效与解除
3.2 合同的履行
3.3 合同的变更和转让
3.4 违约责任
3.5 争议解决
第四章：工程质量
4.1 工程质量标准
4.2 质量检验和验收
4.3 质量保修
第五章：工程进度
5.1 施工周期
5.2 工程进度计划
5.3 延期违约责任
第六章：工程材料与设备
6.1 材料和设备要求
6.2 材料和设备供应
6.3 材料和设备验收
第七章：工程安全
7.1 安全施工要求
7.2 安全事故处理
7.3 安全防护措施
第八章：合同价格与支付
8.1 合同价格
8.2 支付方式
8.3 价格调整
第九章：权利与义务
9.1 双方的权利和义务
9.2 合同的保密条款
9.3 知识产权保护
第十章：不可抗力
10.1 不可抗力的认定
10.2 不可抗力的后果处理
第十一章：税务和汇率
11.1 税务处理
11.2 汇率变动对合同价格的影响
第十二章：合同的终止和解除
12.1 合同终止的条件
12.2 合同解除的程序
第十三章：争议解决
13.1 争议解决方式
13.2 仲裁地点和机构
13.3 仲裁结果的执行
第十四章：其他条款
14.1 合同的生效条件
14.2 附件及补充协议
14.3 合同的修订和补充
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.1.1 甲方：_________（甲方全称）
1.1.2 乙方：_________（乙方全称）
1.2 合同相关术语解释
1.2.1 标准消防工程：指按照国家和地方消防法规、标准和设计文件要求，进行的消防系统的设计、采购、施工、调试、验收、保修等活动。
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.1.1 工程名称：_________（工程名称）
2.1.2 工程目的：_________（工程目的）
2.2 工程地点
2.2.1 工程地点：_________（工程地点）
2.3 工程规模
2.3.1 工程规模：_________（工程规模）
2.4 工程投资估算
2.4.1 工程投资估算：_________（工程投资估算）
第三章：合同条款
3.1 合同的签订、生效与解除
3.1.1 签订：本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.1.2 生效：本合同自生效之日起，对双方具有法律约束力。
3.1.3 解除：一方提前终止合同，需提前_________天通知对方，并承担相应的违约责任。
3.2 合同的履行
3.2.1 双方应按照合同约定，全面履行各自的义务。
3.2.2 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成工程的施工。
3.3 合同的变更和转让
3.3.1 合同的变更：双方同意，合同的变更需书面确认。
3.3.2 合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。
3.4 违约责任
3.4.1 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
3.5 争议解决
3.5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
3.5.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第四章：工程质量
4.1 工程质量标准
4.1.1 工程质量应符合国家和地方消防法规、标准和设计文件要求。
4.2 质量检验和验收
4.2.1 工程完工后，乙方应组织自检，并向甲方提交工程验收申请。
4.2.2 甲方应在收到验收申请后_________天内组织验收。
4.3 质量保修
4.3.1 乙方应对消防工程进行质量保修，保修期限为_________年。
第五章：工程进度
5.1 施工周期
5.1.1 工程预计施工周期为_________天。
5.2 工程进度计划
5.2.1 乙方应制定详细的工程进度计划，并报甲方备案。
5.3 延期违约责任
5.3.1 乙方如未按进度计划完成工程，应承担相应的违约责任。
第六章：工程材料与设备
6.1 材料和设备要求
6.1.1 乙方应按照合同约定的材料和设备要求进行采购。
6.2 材料和设备供应
6.2.1 乙方负责材料和设备的供应，并保证其质量。
6.3 材料和设备验收
6.3.1 甲方应对乙方提供的材料和设备进行验收，并提出验收意见。
第七章：工程安全
7.1 安全施工要求
7.1.1 乙方应遵守国家和地方的安全施工规定，确保施工现场的安全。
7.2 安全事故处理
7.2.1 如发生安全事故，乙方应立即采取措施，并及时报告甲方。
7.3 安全防护措施
7.3.1 乙方应制定并落实施工现场的安全防护措施，防止事故的发生。
第八章：合同价格与支付
8.1 合同价格
8.1.1 合同总价：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
8.1.2 价格构成：包括工程设计费、材料设备费、施工费、管理费、税费等。
8.2 支付方式
8.2.1 甲方支付乙方工程款项，采用分期支付的方式。
8.2.2 付款比例：合同总价款的_________%作为预付款，在合同签订后_________天内支付；剩余款项在工程验收合格后支付。
8.3 价格调整
8.3.1 合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。
第九章：权利与义务
9.1 双方的权利和义务
9.1.1 甲方权利和义务：
9.1.1.1 提供工程项目的相关资料和场地；
9.1.1.2 按照合同约定支付工程款项；
9.1.1.3 对乙方施工过程进行监督，并提出合理化建议。
9.1.2 乙方权利和义务：
9.1.2.1 按照合同约定完成工程设计和施工；
9.1.2.2 保证工程质量和安全；
9.1.2.3 接受甲方的监督和检查。
9.2 合同的保密条款
9.2.1 双方应对合同内容和商务谈判过程中的信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
9.3 知识产权保护
9.3.1 双方同意，工程设计和施工过程中产生的知识产权，归甲方所有。
第十章：不可抗力
10.1 不可抗力的认定
10.1.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
10.2 不可抗力的后果处理
10.2.1 因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商，根据情况采取减轻损失的措施。
第十一章：税务和汇率
11.1 税务处理
11.1.1 双方应遵守国家税务法规，依法纳税。
11.2 汇率变动对合同价格的影响
11.2.1 合同价格以人民币计价，如有汇率变动，双方可协商调整合同价格。
第十二章：合同的终止和解除
12.1 合同终止的条件
12.1.1 合同终止条件如下：
12.1.1.1 工程验收合格，双方履行完毕合同约定的义务；
12.1.1.2 双方协商一致解除合同。
12.2 合同解除的程序
12.2.1 合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认。
第十三章：争议解决
13.1 争议解决方式
13.1.1 双方同意，合同争议通过友好协商解决，协商不成时，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
13.2 仲裁地点和机构
13.2.1 双方选择在中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。
13.3 仲裁结果的执行
13.3.1 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十四章：其他条款
14.1 合同的生效条件
14.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 附件及补充协议
14.2.1 附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
14.3 合同的修订和补充
14.3.1 合同的修订和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方变更权
甲方在不违背消防法规、标准和设计文件要求的前提下，有权根据项目实际情况对工程进行必要的变更。乙方应积极响应甲方的变更要求，并按照甲方指定的时间、质量标准完成变更部分的施工。变更导致的费用及工期调整，双方应本着公平原则协商确定。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性以及安全生产的规范性。乙方应接受甲方的监督，并配合甲方进行相关检查。
1.3 甲方验收权
工程完工后，甲方有权组织相关人员对工程进行验收。乙方应提供必要的验收资料，并协助甲方进行验收工作。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
1.4 甲方索赔权
如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权向乙方提出索赔，包括但不限于工期延误、工程质量问题、安全事故等。甲方提出的索赔，应具体明确，并提供相应的证据。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方设计权
乙方负责消防工程的设计工作，并应确保设计方案的合理性、安全性及经济性。设计方案应提交甲方审批，甲方同意后方可用于施工。
2.2 乙方施工权
乙方应具备相应的施工资质，并按照设计方案和施工规范进行施工。乙方应保证施工过程中的工程质量、进度和安全。
2.3 乙方材料设备供应权
乙方负责消防工程所需材料和设备的采购供应。乙方应保证材料和设备的质量，并按照合同约定的时间、地点交付给甲方。
2.4 乙方保修权
工程验收合格后，乙方应按照合同约定对消防工程进行质量保修。在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应的保修费用。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的选定
甲方和乙方同意共同选定一家具备资质的第三方中介机构，对消防工程进行监理。第三方中介应公正、公平地履行监理职责，确保工程质量、进度和安全。
3.2 第三方中介的监督权
第三方中介有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性以及安全生产的规范性。乙方应接受第三方中介的监督，并配合进行相关检查。
3.3 第三方中介的验收权
工程完工后，第三方中介有权对工程进行验收。乙方应提供必要的验收资料，并协助第三方中介进行验收工作。验收不合格的，乙方应按照第三方中介的要求进行整改，直至达到验收标准。
3.4 第三方中介的调解权
如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解。调解不成的，双方可依法寻求其他解决途径。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计方案
2. 施工图纸
3. 材料和设备清单
4. 工程进度计划
5. 安全生产措施方案
6. 质量保修协议
7. 第三方中介机构资质证明
8. 合同履行过程中的相关补充协议和变更记录
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
1.1 未按约定时间支付工程款项
1.2 未提供合格的施工场地和必要的施工条件
1.3 未按约定时间进行工程验收
1.4 提前终止合同且未按约定时间支付款项
2. 乙方违约行为：
2.1 未按设计方案和施工规范进行施工
2.2 工程质量不符合约定标准
2.3 工期延误且未提前通知甲方
2.4 未提供合格的材料和设备
3. 第三方中介违约行为：
3.1 未按约定履行监理职责
3.2 未公正、公平地监督施工过程
3.3 未按时进行工程验收
3.4 调解不成且未推荐其他解决途径
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 合同履行：指合同双方按照合同约定全面履行各自的义务。
3. 违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行不符合约定，应承担的法律责任。
4. 质量保修：指乙方对消防工程进行一定期限的质量保证，如出现质量问题，负责修复并承担相应费用。
5. 第三方中介：指具备资质的独立机构，负责对消防工程进行监理和调解。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
解决办法：双方协商确定合理的工期，乙方采取措施加快施工进度。
2. 工程质量问题：
解决办法：乙方及时整改，甲方监督并复验，直至符合质量标准。
3. 材料和设备不合格：
解决办法：乙方更换合格材料和设备，并承担相应责任。
4. 合同争议：
解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑物的消防工程施工。
2. 适用于新建、改建、扩建的消防工程。
3. 适用于各类消防设施的安装、调试和验收。
4. 适用于消防工程的设计、施工、监理和验收。
5. 适用于涉及消防工程合同纠纷的解决。