资源描述
编号:__________
2025版精选内外墙抹灰施工合同书
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025版精选内外墙抹灰施工合同书
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语解释
第二章:工程概况
2.1 工程简介
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章:施工内容与要求
3.1 施工内容
3.2 施工标准及要求
3.3 施工材料要求
第四章:合同价格与支付
4.1 合同总价
4.2 支付方式
4.3 支付进度
4.4 价款调整
第五章:施工期限与进度
5.1 施工期限
5.2 施工进度计划
5.3 延期施工及违约责任
第六章:质量保证与验收
6.1 质量标准
6.2 验收程序
6.3 质量问题处理
第七章:安全生产与环保
7.1 安全生产要求
7.2 环保要求
7.3 安全事故处理
第八章:合同的变更与解除
8.1 合同变更条件
8.2 合同解除条件
8.3 变更与解除的程序
第九章:违约责任与赔偿
9.1 违约责任
9.2 赔偿方式及标准
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 诉讼管辖法院
第十一章:合同的生效、修改与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同修改程序
11.3 合同终止条件
第十二章:合同附件
12.1 施工图纸及相关技术资料
12.2 工程量清单
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
第十四章:附则
14.1 合同解释权
14.2 合同签订日期
14.3 合同有效期
合同编号:2025ELQW56
第一章:合同主体及定义
1.1 合同双方主体
甲方:__________(甲方全称)
乙方:__________(乙方全称)
1.2 合同相关术语解释
内外墙抹灰:指建筑物内外墙面的抹灰层施工,包括找平、抹面、压光等工序。
第二章:工程概况
2.1 工程简介
工程名称:__________
工程性质:内外墙抹灰施工
2.2 工程地点
工程位于:__________
2.3 工程规模
工程总面积:__________平方米
2.4 工程预算
工程预算总价:__________元
第三章:施工内容与要求
3.1 施工内容
根据工程图纸和施工规范,乙方应完成内外墙抹灰施工。
3.2 施工标准及要求
乙方应按照图纸和规范要求进行施工,确保工程质量达到__________标准。
3.3 施工材料要求
乙方应使用符合国家标准的建筑材料,并提供材料合格证明。
第四章:合同价格与支付
4.1 合同总价
本合同总价为:__________元(大写:_______________________元整)。
4.2 支付方式
支付方式为:__________
4.3 支付进度
支付进度按照工程进度分阶段支付。
4.4 价款调整
价款调整按照合同约定的条款和程序进行。
第五章:施工期限与进度
5.1 施工期限
合同约定的施工期限为:__________日。
5.2 施工进度计划
乙方应按照甲乙双方商定的施工进度计划进行施工。
5.3 延期施工及违约责任
延期施工按照合同约定的违约责任条款处理。
第六章:质量保证与验收
6.1 质量标准
工程质量应达到:__________标准。
6.2 验收程序
工程验收按照:__________程序进行。
6.3 质量问题处理
质量问题按照:__________方式处理。
第八章:合同的变更与解除
8.1 合同变更条件
合同变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。
8.2 合同解除条件
合同解除条件按照合同约定的条款执行。
8.3 变更与解除的程序
合同变更或解除应按照双方约定的程序进行。
第九章:违约责任与赔偿
9.1 违约责任
违约责任按照合同约定的条款执行。
9.2 赔偿方式及标准
赔偿方式及标准按照合同约定的条款执行。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
争议解决方式为:__________。
10.2 诉讼管辖法院
诉讼管辖法院为:__________。
第十一章:合同的生效、修改与终止
11.1 合同生效条件
合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同修改程序
合同修改需经甲乙双方协商一致,并签订书面修改协议。
11.3 合同终止条件
合同终止条件按照合同约定的条款执行。
第十二章:合同附件
12.1 施工图纸及相关技术资料
附件一:施工图纸
附件二:技术资料清单
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
双方应对合同内容保密,未经对方同意不得泄露。
13.2 知识产权保护
双方应尊重对方的知识产权,不得侵犯对方的专利、商标等权益。
13.3 不可抗力
不可抗力事件按照合同约定的条款处理。
第十四章:附则
14.1 合同解释权
本合同的解释权归:__________所有。
14.2 合同签订日期
本合同签订日期为:__________年__________月__________日。
14.3 合同有效期
本合同有效期至:__________年__________月__________日。
甲方(签字):______________________ 日期:__________年__________月__________日
乙方(签字):______________________ 日期:__________年__________月__________日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商,乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保施工质量符合要求。
1.3 甲方变更权
甲方有权在合同执行过程中对施工内容、进度、材料等进行变更,乙方应按照甲方的要求进行调整。
1.4 甲方终止权
甲方在合同履行过程中,如发现乙方严重违约,有权终止合同的履行。
1.5 甲方索赔权
如乙方施工质量不符合约定,甲方有权要求乙方进行修复或赔偿。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量承诺
乙方承诺按照合同约定的质量标准完成施工,如因乙方原因导致质量问题,乙方应承担修复或赔偿责任。
2.2 乙方进度承诺
乙方承诺按照合同约定的进度完成施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
2.3 乙方材料保障
乙方应确保所使用的材料符合合同约定的标准,并提供材料合格证明。
2.4 乙方安全责任
乙方应负责施工现场的安全管理,确保施工过程中不发生安全事故。
2.5 乙方保密义务
乙方应对合同内容保密,未经甲方同意不得泄露给第三方。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系,协助解决合同履行过程中的问题。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方承担,具体费用根据双方协商确定。
3.3 第三方中介违约责任
如第三方中介未能履行协调职责,导致合同履行出现问题,第三方中介应承担相应的违约责任。
3.4 第三方中介保密义务
第三方中介应对合同内容保密,未经甲方同意不得泄露给第三方。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 施工图纸
2. 技术资料清单
3. 材料合格证明
4. 工程量清单
5. 施工进度计划
6. 质量标准说明
7. 安全管理制度
8. 保密协议
9. 知识产权保护声明
10. 不可抗力事件证明
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付价款,视为违约。
2. 乙方未按约定标准完成施工,视为违约。
3. 乙方未按约定进度施工,导致工期延误,视为违约。
4. 乙方使用不符合合同约定的材料,视为违约。
5. 乙方未遵守安全生产规定,导致安全事故,视为违约。
6. 第三方中介未能履行协调职责,导致合同履行出现问题,视为违约。
三、法律名词及解释:
1. 内外墙抹灰施工:指建筑物内外墙面的抹灰层施工,包括找平、抹面、压光等工序。
2. 不可抗力:指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
3. 违约责任:指合同一方未履行合同义务或履行不符合约定的,应承担的法律责任。
4. 赔偿方式及标准:指违约一方应根据违约程度,支付相应的经济赔偿。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 施工进度延误:协商确定合理的延期时间,并调整合同价款。
2. 材料质量问题:更换不合格材料,并进行质量检测,合格后继续施工。
3. 安全事故发生:立即启动应急预案,报告相关部门,并按照合同约定处理。
4. 合同争议:通过协商解决,协商不成的,可依法向约定的诉讼管辖法院提起诉讼。
五、所有应用场景:
1. 适用于新建、改建、扩建建筑物的内外墙抹灰施工。
2. 适用于甲方为业主或开发商,乙方为施工方的情况。
3. 适用于有第三方中介参与协调合同履行的情况。
4. 适用于合同双方在施工过程中发生违约行为需要认定及处理的情况。
5. 适用于合同执行过程中出现争议需要解决的情况。
展开阅读全文