2025版铁艺栏杆施工合同书.docx

编号：__________

2025版铁艺栏杆施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版铁艺栏杆施工合同书
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章：施工内容与要求
3.1 铁艺栏杆的设计要求
3.2 铁艺栏杆的材质要求
3.3 铁艺栏杆的施工工艺
3.4 铁艺栏杆的验收标准
第四章：合同价格与支付
4.1 合同总价
4.2 支付方式
4.3 支付时间表
第五章：施工期限与进度
5.1 施工开始日期
5.2 施工结束日期
5.3 施工进度计划
第六章：质量保证与维修
6.1 质量保证期限
6.2 质量问题的处理
6.3 维修服务
第七章：违约责任
7.1 甲方违约责任
7.2 乙方违约责任
第八章：不可抗力
8.1 不可抗力的定义
8.2 不可抗力事件的处理
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构
第十章：合同的变更与解除
10.1 合同变更的条件
10.2 合同解除的条件
第十一章：保密条款
11.1 保密信息的定义
11.2 保密责任的履行
第十二章：法律适用与争议解决
12.1 合同适用的法律
12.2 争议解决方式
第十三章：其他条款
13.1 合同的转让
13.2 合同的附件
第十四章：合同的生效、修改与终止
14.1 合同的生效条件
14.2 合同的修改
14.3 合同的终止条件
合同编号2025IR001
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址：
甲方全称：__________
地址：__________
联系人：__________
联系电话：__________
1.2 乙方名称及地址：
乙方全称：__________
地址：__________
联系人：__________
联系电话：__________
1.3 合同术语定义：
铁艺栏杆：指由铁质材料制作的，用于围护、装饰和防护的栏杆产品。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：2025版铁艺栏杆施工项目
2.2 工程地点：__________
2.3 工程规模：__________
2.4 工程预算：总预算为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
第三章：施工内容与要求
3.1 铁艺栏杆的设计要求：
（1）栏杆设计应符合国家相关标准和规范。
（2）栏杆设计应考虑到甲方提供的现场实际情况。
（3）栏杆设计应满足甲方提出的设计要求。
3.2 铁艺栏杆的材质要求：
（1）主材：__________。
（2）辅材：__________。
（3）其他要求：__________。
3.3 铁艺栏杆的施工工艺：
（1）施工应按照乙方提供的施工方案进行。
（2）施工过程中应严格按照国家相关标准和规范操作。
（3）施工完成后，乙方应提供完整的施工资料和验收资料。
3.4 铁艺栏杆的验收标准：
（1）验收应按照合同约定的标准进行。
（2）验收不合格的工程，乙方应无条件整改，直到达到验收标准。
第四章：合同价格与支付
4.1 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 支付方式：__________。
4.3 支付时间表：
（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价的__________%。
（2）工程进度达到__________后，支付合同总价的__________%。
（3）工程验收合格后，支付合同总价的__________%。
第五章：施工期限与进度
5.1 施工开始日期：__________。
5.2 施工结束日期：__________。
5.3 施工进度计划：乙方应按照合同约定的时间节点完成施工。
第六章：质量保证与维修
6.1 质量保证期限：自工程验收合格之日起__________年。
6.2 质量问题的处理：如出现质量问题，乙方应在接到通知后__________日内到达现场处理。
6.3 维修服务：乙方应提供__________年的免费维修服务。
第七章：违约责任
7.1 甲方违约责任：
（1）甲方未按约定时间支付合同款项，应支付违约金，违约金为应付款项的__________%。
（2）甲方未按约定提供施工条件，导致工程延期，应承担因此产生的相关费用。
7.2 乙方违约责任：
（1）乙方未按约定时间完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价的__________%。
（2）乙方工程质量不符合约定，应负责整改，并支付相应的违约金。
第八章：不可抗力
8.1 不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、社会事件等。
8.2 不可抗力事件的处理：如发生不可抗力事件，双方应立即协商，根据事件影响，决定是否延期或终止合同。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式：双方同意通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
9.2 仲裁机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十章：合同的变更与解除
10.1 合同变更的条件：合同履行过程中，如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
10.2 合同解除的条件：如因不可抗力或甲方违约，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
第十一章：保密条款
11.1 保密信息的定义：保密信息指合同履行过程中双方交换的商务、技术及运营信息。
11.2 保密责任的履行：双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
第十二章：法律适用与争议解决
12.1 合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。
12.2 争议解决方式：如双方对合同的解释或履行发生争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十三章：其他条款
13.1 合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。
13.2 合同的附件：本合同附件为合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。
第十四章：合同的生效、修改与终止
14.1 合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同的修改：合同履行过程中，如需修改，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
14.3 合同的终止条件：合同履行完毕，双方签署验收合格证书，本合同即告终止。
甲方（签字）：__________ 日期：__________
乙方（签字）：__________ 日期：__________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量符合合同约定的标准。
2. 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行施工调整。
3. 甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对合同内容进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划和合同价款。
4. 甲方验收权：甲方有权对乙方施工完成的工程进行验收。乙方应按照甲方的验收标准进行自检，确保工程质量符合合同约定的要求。
5. 甲方索赔权：如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权向乙方提出索赔。乙方应承担因违约产生的赔偿责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方施工质量保证：乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合合同约定的标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担整改和维修的费用。
2. 乙方工期保证：乙方应保证按照合同约定的工期完成施工。如乙方未能按时完成施工，应向甲方支付违约金。
3. 乙方材料采购责任：乙方负责采购施工所需材料。乙方应保证材料的质量符合合同约定的标准，并承担因材料质量问题产生的责任。
4. 乙方保密义务：乙方应对在合同履行过程中获得的甲方保密信息予以保密，不得向第三方泄露。如乙方违反保密义务，应承担相应的违约责任。
5. 乙方协助甲方索赔：如第三方原因导致甲方损失，乙方应协助甲方向第三方提出索赔。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务。
2. 第三方中介费用：第三方中介的报酬由甲方支付。甲方应按照合同约定的费用标准支付给第三方中介。
3. 第三方中介的保密义务：第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方的保密信息予以保密，不得向第三方泄露。如第三方中介违反保密义务，应承担相应的违约责任。
4. 第三方中介的违约责任：如第三方中介未能按照合同约定履行义务，导致甲方或乙方损失，第三方中介应承担相应的违约责任。
5. 第三方中介的退出：如第三方中介未能履行合同义务，甲方或乙方有权解除与第三方中介的合同，并有权要求第三方中介承担违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 铁艺栏杆设计图纸
2. 铁艺栏杆材料采购清单
3. 铁艺栏杆施工方案
4. 铁艺栏杆施工进度计划
5. 铁艺栏杆验收标准
6. 保密信息清单
7. 第三方中介服务合同
8. 材料供应商资质证明
9. 施工设备清单
10. 安全防护措施方案
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付合同款项，认定为违约行为。
2. 甲方未按约定提供施工条件，导致工程延期，认定为违约行为。
3. 乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。
4. 乙方工程质量不符合约定，认定为违约行为。
5. 第三方中介未按约定履行义务，导致甲方或乙方损失，认定为违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：一方违约时，根据合同约定向对方支付的赔偿金。
3. 质量保证期限：自工程验收合格之日起，乙方对工程质量承担保证责任的期限。
4. 保密信息：合同履行过程中双方交换的商务、技术及运营信息。
5. 仲裁：合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应采取加班、增加施工人员等措施赶工，并及时与甲方沟通。
2. 材料质量问题：乙方应立即更换不合格材料，并承担因此产生的费用。
3. 设计变更：乙方应根据甲方要求进行设计调整，并及时更新相关图纸和资料。
4. 保密信息泄露：乙方应加强保密措施，如发生泄露，应立即采取补救措施，并承担违约责任。
5. 第三方中介不履行义务：甲方或乙方有权解除与第三方中介的合同，并有权要求第三方中介承担违约责任。
五、所有应用场景：
1. 甲方为房地产开发商，乙方为铁艺栏杆施工企业。
2. 甲方为公共设施管理部门，乙方为铁艺栏杆施工企业。
3. 甲方为个人业主，乙方为铁艺栏杆施工企业。
4. 甲方通过第三方中介采购铁艺栏杆施工服务。
5. 甲方与乙方签订合同，第三方中介作为协调方参与合同履行。