建设工程施工协议书范文2025年通用.docx

编号：__________

建设工程施工协议书书范文2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工协议书书范文2025年通用
合同目录
第一章：总则
1.1 合同主体
1.2 合同签订地点和日期
1.3 合同宗旨
1.4 适用法律法规
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程投资估算
第三章：合同双方的权利和义务
3.1 甲方的权利和义务
3.2 乙方的权利和义务
第四章：工程质量
4.1 工程质量标准
4.2 质量检验和验收
4.3 质量争议的处理
第五章：工程进度
5.1 施工工期
5.2 进度计划和控制
5.3 工期延误的处理
第六章：工程造价和支付
6.1 工程造价构成
6.2 合同价格
6.3 支付方式和方法
6.4 价格调整
第七章：施工材料和设备
7.1 材料和设备供应
7.2 材料和设备质量
7.3 施工设备和工具
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产要求
8.2 安全事故处理
8.3 环保要求
第九章：合同的变更和解除
9.1 合同变更的条件
9.2 合同解除的条件
9.3 变更和解除的程序
第十章：违约责任
10.1 违约行为
10.2 违约责任认定
10.3 违约赔偿
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁
11.3 诉讼
第十二章：合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同变更程序
12.3 合同终止条件
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 通知与送达
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同主体
甲方：_________
乙方：_________
1.2 合同签订地点和日期
签订地点：_________
签订日期：_________
1.3 合同宗旨
本合同旨在明确甲乙双方在_________建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到质量、安全、进度和投资控制的目标。
1.4 适用法律法规
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第二章：工程概况
2.1 工程名称
_________
2.2 工程地点
_________
2.3 工程规模
_________
2.4 工程投资估算
_________
第三章：合同双方的权利和义务
3.1 甲方的权利和义务
（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地。
（2）按合同约定支付工程进度款和结算价款。
（3）提供施工所需的水、电、通信等基础设施。
（4）负责协调解决施工过程中的外部关系。
（5）对乙方施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
3.2 乙方的权利和义务
（1）按合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
（2）负责施工过程中的现场管理，确保施工现场的清洁、安全。
（3）按合同约定支付材料、设备等采购款项。
（4）按合同约定提供施工人员、设备等资源。
（5）对施工过程中的质量、安全问题负责，并及时整改。
第四章：工程质量
4.1 工程质量标准
本工程质量标准按照《_________》等国家和行业标准执行。
4.2 质量检验和验收
（1）乙方应在施工过程中进行自检、互检和专检，确保工程质量。
（2）工程完工后，乙方应按照合同约定组织验收，甲方、乙方和监理单位共同参加。
（3）验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。
4.3 质量争议的处理
（1）双方应通过友好协商解决质量争议。
（2）协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第五章：工程进度
5.1 施工工期
本工程工期为_________个月。
5.2 进度计划和控制
乙方应根据工程特点和施工计划，编制详细的施工进度计划，并报甲方、监理单位备案。
5.3 工期延误的处理
（1）因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
（2）因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。
第六章：工程造价和支付
6.1 工程造价构成
工程造价包括：人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金等。
6.2 合同价格
本工程合同价格为_________元（大写：_________元整）。
6.3 支付方式和方法
（1）甲方按合同约定的进度支付工程进度款。
（2）工程完工后，双方按照实际完成工程量进行结算。
6.4 价格调整
（1）因政策调整导致工程造价变化的，双方可协商调整合同价格。
（2）双方应按照合同约定的办法对工程造价进行调整。
第七章：施工材料和设备
7.1 材料和设备供应
（1）乙方负责采购施工所需的材料和设备。
（2）甲方有权对乙方采购的材料和设备进行验收。
7.2 材料和设备质量
乙方应保证供应的材料和设备质量符合合同约定和国家标准。
7.3 施工设备和工具
乙方应按照施工需要，配置足够的施工设备和工具，并保证其正常使用。
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产要求
乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，加强施工现场安全管理，确保工程施工安全。
8.2 安全事故处理
（1）发生安全事故时，乙方应立即报告甲方和有关部门，并采取有效措施防止事故扩大。
（2）乙方应承担因安全事故导致的人身伤亡、财产损失等责任。
8.3 环保要求
乙方应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场环境保护工作，防止污染环境。
第九章：合同的变更和解除
9.1 合同变更的条件
合同变更的条件如下：
（1）双方协商一致。
（2）国家政策调整。
（3）不可抗力因素。
9.2 合同解除的条件
合同解除的条件如下：
（1）双方协商一致。
（2）不可抗力因素。
（3）法律、法规规定。
9.3 变更和解除的程序
合同变更或解除应书面协议，并由双方签字盖章生效。
第十章：违约责任
10.1 违约行为
违约行为包括但不限于：
（1）未按合同约定履行义务。
（2）延迟履行、不履行或部分履行合同。
（3）违反合同约定的质量、安全、进度等要求。
10.2 违约责任认定
违约责任应根据违约行为的性质、情节和给对方造成的损失等因素确定。
10.3 违约赔偿
违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
争议解决方式如下：
（1）友好协商。
（2）调解。
（3）仲裁。
（4）诉讼。
11.2 仲裁
双方同意选择_________仲裁委员会进行仲裁。
11.3 诉讼
双方同意在_________法院提起诉讼。
第十二章：合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同变更程序
合同变更应经双方协商一致，并书面确认。
12.3 合同终止条件
合同终止的条件如下：
（1）工程完工并验收合格。
（2）双方协商一致。
（3）不可抗力因素。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密。
13.2 知识产权保护
双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权利。
13.3 通知与送达
双方联系方式如下：
甲方：_________
乙方：_________
第十四章：附件
14.1 附件列表
附件1：工程量清单
附件2：材料和设备清单
附件3：施工组织设计
附件4：安全生产措施
附件5：环保措施
14.2 附件内容
附件内容应符合合同约定和国家相关标准。
甲方（签字）：_________
日期：_________
乙方（签字）：_________
日期：_________
见证人（签字）：_________
日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方采购施工所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并保证材料质量。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、安全、进度等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程需要，对工程设计、施工方案等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并保证工程质量。
1.4 甲方验收权
甲方有权对工程进行验收。工程完工后，乙方应按照甲方的要求进行自检、互检和专检，确保工程质量。
1.5 甲方索赔权
如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方报价义务
乙方应按照合同约定的计价方式，如实报价。乙方不得故意抬高或降低工程造价。
2.2 乙方施工义务
乙方应按照合同约定的施工标准、工艺和进度要求，完成施工任务。乙方应确保工程施工安全，防止安全事故的发生。
2.3 乙方资料提供义务
乙方应向甲方提供与工程施工相关的技术资料、施工图纸等，并保证资料的准确性。
2.4 乙方配合义务
乙方应积极配合甲方的监督、检查和验收工作。乙方应在施工过程中，及时向甲方报告工程进度、质量等情况。
2.5 乙方保修义务
工程验收合格后，乙方应按照合同约定提供保修服务。对于乙方施工原因导致的质量问题，乙方应承担修复和赔偿责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介应客观、公正地履行中介职责，协助甲乙双方完成合同的签订和履行。
3.2 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，不得泄露给无关方。
3.3 第三方中介的公正性
第三方中介应保持中立立场，不得偏袒任何一方，确保合同的公平性和公正性。
3.4 第三方中介的赔偿责任
如第三方中介因过错导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的赔偿责任。
3.5 第三方中介的服务费用
第三方中介的服务费用由甲乙双方协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的服务费用支付方式和标准。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 材料和设备清单
3. 施工组织设计
4. 安全生产措施
5. 环保措施
6. 工程设计图纸
7. 施工图纸
8. 技术资料
9. 进度计划
10. 质量标准
11. 保修条款
12. 变更协议
13. 索赔申请
14. 验收报告
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
a) 未按约定时间支付进度款
b) 未提供施工所需基础设施
c) 未履行监督职责
d) 未按约定时间完成审批手续
e) 未按约定进行验收
2. 乙方违约行为
a) 施工质量不符合标准
b) 施工进度延误
c) 未按约定采购材料和设备
d) 安全事故发生
e) 未按约定提供技术资料
3. 违约行为认定
a) 违约行为的认定应依据合同条款和国家相关法律法规
b) 违约方应承担相应的违约责任
c) 违约方的赔偿金额应根据违约程度和损失大小确定
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约行为：当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
3. 违约责任：违约方因违约行为而应当承担的民事责任。
4. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
5. 保修：施工单位对施工过程中出现的质量问题进行修复和维护。
6. 索赔：当事人因对方违约而主张的损害赔偿。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：协商调整施工计划，延长工期，并追究责任。
2. 材料和设备质量问题
解决办法：更换不合格材料和设备，索赔损失，并加强验收。
3. 安全事故发生
解决办法：立即报告，采取措施防止扩大，追究责任，赔偿损失。
4. 合同变更
解决办法：书面协议，明确变更内容，并重新签订补充协议。
5. 索赔争议
解决办法：协商解决，必要时提交仲裁或诉讼。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程施工合同。
2. 适用于双方或多方主体之间的工程承包和施工。
3. 适用于固定金额、固定时间的工程合同。
4. 适用于涉及材料供应、设备租赁、施工人员雇佣等场景。
5. 适用于需要第三方中介协助签订和履行合同的场景。
6. 适用于需明确违约责任和赔偿条款的合同。
7. 适用于工程进度、质量、安全有特定要求的合同。