资源描述
编号:__________
油漆施工合同书范文参考2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
合同目录
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.2 合同标的
1.3 合同文件的组成
1.4 合同的生效、变更和解除
第二章:工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程内容
2.4 工程预算
第三章:施工期限
3.1 施工开始日期
3.2 施工结束日期
3.3 工期延误
3.4 工期提前
第四章:质量标准
4.1 施工质量要求
4.2 质量验收
4.3 质量保修
第五章:材料供应
5.1 材料种类
5.2 材料供应方式
5.3 材料质量要求
5.4 材料验收
第六章:施工工艺
6.1 施工方案
6.2 施工工艺流程
6.3 施工安全措施
第七章:合同价款及支付
7.1 合同总价
7.2 支付方式
7.3 进度付款
7.4 竣工结算
第八章:合同的履行
8.1 承包人的义务
8.2 发包人的义务
8.3 合同的转让
8.4 合同的终止
第九章:违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 违约赔偿
第十章:争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章:合同的签订、生效和解除
11.1 签订日期
11.2 合同生效条件
11.3 合同解除
第十二章:其他约定
12.1 保密条款
12.2 广告宣传
12.3 知识产权
12.4 不可抗力
第十三章:附件
13.1 施工图纸
13.2 施工方案
13.3 材料清单
13.4 其他相关文件
第十四章:合同的修订和补充
14.1 修订条件
14.2 补充协议
14.3 修订和补充的生效
合同编号_________
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.1.1 发包人:_________
1.1.2 承包人:_________
1.2 合同标的
1.2.1 工程名称:_________
1.2.2 工程地点:_________
1.2.3 工程内容:油漆施工
1.3 合同文件的组成
1.3.1 合同协议书
1.3.2 合同附件
1.3.3 施工图纸
1.3.4 施工方案
1.3.5 其他相关文件
1.4 合同的生效、变更和解除
1.4.1 合同生效条件:双方签字盖章,并满足法律规定的其他条件
1.4.2 合同变更:经双方协商一致,并以书面形式确认
1.4.3 合同解除:依法或按约定解除
第二章:工程概况
2.1 工程地点:_________
2.2 工程规模:_________
2.3 工程内容:油漆施工,包括但不限于墙面、天花板的涂装
2.4 工程预算:合同总价_________元
第三章:施工期限
3.1 施工开始日期:_________
3.2 施工结束日期:_________
3.3 工期延误:由于承包人原因导致的工期延误,按合同约定处理
3.4 工期提前:经发包人同意,承包人可以提前完成工程
第四章:质量标准
4.1 施工质量要求:符合国家相关标准和规范要求
4.2 质量验收:工程完成后,由双方共同进行验收
4.3 质量保修:承包人对施工质量负责,并按约定提供保修服务
第五章:材料供应
5.1 材料种类:油漆、涂料、辅料等
5.2 材料供应方式:由承包人负责供应
5.3 材料质量要求:符合国家相关标准和规范要求
5.4 材料验收:发包人或其指定人员对材料进行验收
第六章:施工工艺
6.1 施工方案:承包人应提供详细的施工方案
6.2 施工工艺流程:按照施工方案和图纸进行施工
6.3 施工安全措施:承包人应制定并执行施工安全措施
第七章:合同价款及支付
7.1 合同总价:人民币(大写):_________元整(小写):_________元
7.2 支付方式:_________
7.3 进度付款:按工程进度分阶段支付
7.4 竣工结算:工程完成后进行竣工结算
第八章:合同的履行
8.1 承包人的义务
8.1.1 按照约定进行施工
8.1.2 保证施工质量和安全
8.1.3 按时完成工程
8.2 发包人的义务
8.2.1 提供施工场地和条件
8.2.2 支付合同价款
8.2.3 协助承包人完成施工
8.3 合同的转让
8.3.1 未经对方同意,不得转让合同权利和义务
8.4 合同的终止
8.4.1 合同终止的条件:_________
8.4.2 合同终止后的处理:_________
第九章:违约责任
9.1 违约行为
9.1.1 承包人未按约定时间完成工程
9.1.2 发包人未按约定支付价款
9.2 违约责任
9.2.1 违约方的赔偿责任:_________
9.2.2 违约方的其他责任:_________
9.3 违约赔偿
9.3.1 赔偿金额和方式:_________
第十章:争议解决
10.1 争议的解决方式
10.1.1 双方协商解决
10.1.2 仲裁
10.1.3 诉讼
10.2 仲裁
10.2.1 仲裁机构:_________
10.2.2 仲裁地点:_________
10.3 诉讼
10.3.1 管辖法院:_________
10.3.2 诉讼地点:_________
第十一章:合同的签订、生效和解除
11.1 签订日期:_________
11.2 合同生效条件:双方签字盖章,并满足法律规定的其他条件
11.3 合同解除
11.3.1 解除条件:_________
11.3.2 解除程序:_________
第十二章:其他约定
12.1 保密条款
12.1.1 保密信息:_________
12.1.2 保密期限:_________
12.2 广告宣传
12.2.1 广告宣传事项:_________
12.3 知识产权
12.3.1 知识产权保护:_________
12.4 不可抗力
12.4.1 不可抗力事件:_________
12.4.2 不可抗力后果:_________
第十三章:附件
13.1 施工图纸
13.2 施工方案
13.3 材料清单
13.4 其他相关文件
第十四章:合同的修订和补充
14.1 修订条件
14.1.1 修订事由:_________
14.1.2 修订程序:_________
14.2 补充协议
14.2.1 补充协议内容:_________
14.3 修订和补充的生效
14.3.1 生效条件:_________
合同当事人签字:
发包人(盖章):
承包人(盖章):
签订日期:____年____月____日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定材料供应商,乙方应使用甲方指定的材料。如乙方需更换材料供应商,需事先征得甲方同意。未经甲方同意,乙方擅自更换材料供应商的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
1.2 甲方监督施工
甲方有权对施工过程进行监督,以确保施工质量符合约定标准。乙方应接受甲方的监督,并配合甲方完成质量验收。如乙方未经甲方同意擅自降低施工标准,甲方有权要求乙方恢复原状或支付违约金。
1.3 甲方变更工程
如甲方因自身需求变更工程内容或规模,乙方应根据甲方要求进行调整。甲方应承担因变更导致的额外费用。如乙方未经甲方同意擅自变更工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方提前完成工程
乙方如提前完成工程,应提前通知甲方进行验收。甲方应在验收合格后按约定支付价款。如甲方无正当理由拖延验收,导致工程逾期交付的,乙方有权要求甲方支付逾期交付的违约金。
2.2 乙方质量保障
乙方应对施工质量负责,并按约定提供保修服务。如乙方施工质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方修复或支付违约金。乙方应在保修期内承担保修责任,保修期自工程验收合格之日起计算。
2.3 乙方保护甲方利益
乙方在施工过程中应保护甲方的利益,不得损害甲方的财产和权益。如乙方造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲方和乙方的关系,确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的报酬由甲方和乙方共同承担。如双方对报酬有争议,第三方中介有权要求甲方和乙方支付约定的报酬。
3.3 第三方中介的解除
如甲方和乙方协商一致,可以解除第三方中介的职责。解除第三方中介职责后,甲方和乙方应自行处理合同履行过程中的事务。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 施工图纸
2. 施工方案
3. 材料清单
4. 工程预算
5. 进度计划
6. 质量标准和要求
7. 安全措施和规定
8. 合同协议书
9. 合同附件
10. 其他相关文件
二、违约行为及认定:
1. 工期延误:未经甲方同意,乙方未能在约定的工期内完成工程。
2. 质量不符合要求:乙方完成的工程质量未达到合同约定的标准。
3. 材料供应不符合约定:乙方提供的材料不符合合同约定的质量或数量。
4. 施工工艺不符合要求:乙方未按照合同约定的施工工艺进行施工。
5. 违反安全规定:乙方在施工过程中违反约定的安全措施,导致安全事故。
6. 未经甲方同意的变更:乙方未经甲方同意,擅自变更合同约定的工程内容或规模。
7. 未按时支付价款:甲方未按照合同约定的时间支付价款。
三、法律名词及解释:
1. 违约行为:违反合同约定的行为。
2. 工期延误:因乙方原因导致的工期延长。
3. 质量保修:乙方对施工质量承担保修责任,确保工程在保修期内符合约定的质量标准。
4. 违约金:违约方因违约行为应支付给对方的一种经济赔偿。
5. 不可抗力:无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。
6. 合同解除:合同双方依法或按约定终止合同关系的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 施工进度不符合约定:乙方应制定合理的施工计划,确保工程按时完成。
2. 材料质量不符合要求:乙方应严格把控材料质量,确保供应的材料符合合同约定。
3. 工程质量争议:通过第三方中介进行质量验收,并根据实际情况进行整改。
4. 合同变更:如需变更合同内容,应经双方协商一致,并以书面形式确认。
5. 违约争议:双方应按照合同约定的争议解决方式处理违约争议。
五、所有应用场景:
1. 适用于各类建筑物的油漆施工工程。
2. 适用于合同双方为具有相应资质的企业或个人。
3. 适用于需要按照特定质量标准和要求进行施工的场景。
4. 适用于有明确施工期限和工程内容的油漆施工合同。
5. 适用于合同双方通过第三方中介进行合同管理和争议解决的场合。
展开阅读全文