2025版公园建设工程施工合同.docx

编号：__________

2025版公园建设工程施工合同

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版公园建设工程施工合同
合同目录
第一章：合同总则
1.1 合同签订主体
1.2 合同生效条件
1.3 合同的解释权
1.4 法律法规适用
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程性质
第三章：合同主体
3.1 施工方资质
3.2 施工方义务
3.3 业主方义务
3.4 监理方职责
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量监督
4.3 质量保修
4.4 质量争议处理
第五章：工程进度
5.1 施工计划
5.2 进度监督
5.3 进度调整
5.4 工期延误
第六章：工程投资
6.1 投资估算
6.2 投资控制
6.3 投资调整
6.4 投资支付
第七章：材料与设备
7.1 材料供应
7.2 设备采购
7.3 质量验收
7.4 保管与使用
第八章：安全生产
8.1 安全生产责任
8.2 安全管理制度
8.3 安全事故处理
8.4 安全生产培训
第九章：环境保护
9.1 环保要求
9.2 环保措施
9.3 环保监测
9.4 环保责任
第十章：变更与解除
10.1 合同变更
10.2 合同解除
10.3 变更解除后的处理
10.4 变更解除的条件
第十一章：争议解决
11.1 争议范围
11.2 协商解决
11.3 调解程序
11.4 仲裁与诉讼
第十二章：违约责任
12.1 违约行为
12.2 违约责任认定
12.3 违约赔偿
12.4 违约免责条件
第十三章：合同的终止与验收
13.1 合同终止条件
13.2 工程验收
13.3 验收合格标准
13.4 验收后的处理
第十四章：其他约定
14.1 合同的转让
14.2 附件与补充协议
14.3 合同的保管
14.4 合同的修订与更新
合同编号_________
第一章：合同总则
1.1 合同签订主体
1.1.1 施工方全称：_________
1.1.2 业主方全称：_________
1.1.3 监理方全称：_________
1.2 合同生效条件
1.2.1 双方签字盖章
1.2.2 取得相关政府部门批准
1.2.3 合同公告期结束
1.2.4 其他条件：_________
1.3 合同的解释权
1.3.1 合同条款的解释权归：_________
1.3.2 合同附件的解释权归：_________
1.4 法律法规适用
1.4.1 本合同遵守的法律法规：_________
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.1.1 工程全称：_________
2.1.2 工程简称：_________
2.2 工程地点
2.2.1 具体地址：_________
2.2.2 地理位置描述：_________
2.3 工程规模
2.3.1 工程面积：_________
2.3.2 工程结构类型：_________
2.4 工程性质
2.4.1 工程类型：_________
2.4.2 工程用途：_________
第三章：合同主体
3.1 施工方资质
3.1.1 施工方资质等级：_________
3.1.2 资质取得时间：_________
3.2 施工方义务
3.2.1 施工方施工义务：_________
3.2.2 施工方保修义务：_________
3.3 业主方义务
3.3.1 业主方付款义务：_________
3.3.2 业主方提供场地义务：_________
3.4 监理方职责
3.4.1 监理方质量监督职责：_________
3.4.2 监理方进度监督职责：_________
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.1.1 国家标准：_________
4.1.2 行业标准：_________
4.1.3 地方标准：_________
4.2 质量监督
4.2.1 质量监督机构：_________
4.2.2 质量监督方式：_________
4.3 质量保修
4.3.1 保修期限：_________
4.3.2 保修范围：_________
4.4 质量争议处理
4.4.1 争议解决方式：_________
4.4.2 争议解决机构：_________
第五章：工程进度
5.1 施工计划
5.1.1 施工总计划：_________
5.1.2 施工分阶段计划：_________
5.2 进度监督
5.2.1 监督方式：_________
5.2.2 监督频率：_________
5.3 进度调整
5.3.1 调整条件：_________
5.3.2 调整程序：_________
5.4 工期延误
5.4.1 延误责任判定：_________
5.4.2 延误后果处理：_________
第六章：工程投资
6.1 投资估算
6.1.1 总投资估算：_________
6.1.2 分项投资估算：_________
6.2 投资控制
6.2.1 投资控制措施：_________
6.2.2 投资控制机构：_________
6.3 投资调整
6.3.1 调整条件：_________
6.3.2 调整程序：_________
6.4 投资支付
6.4.1 支付条件：_________
6.4.2 支付方式：_________
第七章：材料与设备
7.1 材料供应
7.1.1 材料供应方：_________
7.1.2 材料验收标准：_________
7.2 设备采购
7.2.1 设备采购方：_________
7.2.2 设备验收标准：_________
7.3 质量验收
7.3.1 验收方：
第八章：安全生产
8.1 安全生产责任
8.1.1 施工方安全生产责任：_________
8.1.2 业主方安全生产责任：_________
8.1.3 监理方安全生产责任：_________
8.2 安全管理制度
8.2.1 安全生产规章制度：_________
8.2.2 安全生产操作规程：_________
8.3 安全事故处理
8.3.1 安全事故报告程序：_________
8.3.2 安全事故责任判定：_________
8.4 安全生产培训
8.4.1 培训内容：_________
8.4.2 培训频率：_________
第九章：环境保护
9.1 环保要求
9.1.1 国家环保标准：_________
9.1.2 地方环保标准：_________
9.2 环保措施
9.2.1 施工过程中的环保措施：_________
9.2.2 施工结束后的环保措施：_________
9.3 环保监测
9.3.1 监测机构：_________
9.3.2 监测频率：_________
9.4 环保责任
9.4.1 环保责任分配：_________
9.4.2 环保责任承担方式：_________
第十章：变更与解除
10.1 合同变更
10.1.1 变更条件：_________
10.1.2 变更程序：_________
10.2 合同解除
10.2.1 解除条件：_________
10.2.2 解除程序：_________
10.3 变更解除后的处理
10.3.1 变更解除后的合同处理：_________
10.3.2 变更解除后的经济处理：_________
10.4 变更解除的条件
10.4.1 甲方提出变更解除的条件：_________
10.4.2 乙方提出变更解除的条件：_________
第十一章：争议解决
11.1 争议范围
11.1.1 争议内容范围：_________
11.1.2 争议性质界定：_________
11.2 协商解决
11.2.1 协商主体：_________
11.2.2 协商期限：_________
11.3 调解程序
11.3.1 调解机构：_________
11.3.2 调解期限：_________
11.4 仲裁与诉讼
11.4.1 仲裁机构：_________
11.4.2 诉讼法院：_________
第十二章：违约责任
12.1 违约行为
12.1.1 甲方违约行为：_________
12.1.2 乙方违约行为：_________
12.2 违约责任认定
12.2.1 违约责任标准：_________
12.2.2 违约责任评估：_________
12.3 违约赔偿
12.3.1 赔偿金额计算方式：_________
12.3.2 赔偿期限：_________
12.4 违约免责条件
12.4.1 甲方免责条件：_________
12.4.2 乙方免责条件：_________
第十三章：合同的终止与验收
13.1 合同终止条件
13.1.1 合同自然终止条件：_________
13.1.2 合同提前终止条件：_________
13.2 工程验收
13.2.1 验收主体：_________
13.2.2 验收标准：_________
13.3 验收合格标准
13.3.1 质量合格标准：_________
13.3.2 安全合格标准：_________
13.4 验收后的处理
13.4.1 验收后的合同处理：_________
13.4.2 验收后的保修处理：_________
第十四章：其他约定
14.1 合同的转让
14.1.1 转让条件：_________
14.1.2 转让程序：_________
14.2 附件与补充协议
14.2.
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方变更要求
甲方根据项目需要，有权对工程进行变更。变更要求应以书面形式提出，并详细描述变更的内容、范围和影响。乙方应在收到变更要求后的14天内，对变更的可行性、影响和成本进行评估，并提交给甲方审批。
说明：此条款确保甲方在项目进行过程中，可以根据实际需要对工程进行调整，以满足项目的变化需求。乙方则需对甲方的变更要求进行及时评估，并确保变更的可行性和影响在可控范围内。
1.2 甲方监督权
甲方有权对施工现场进行定期或不定期的监督检查，以确保工程按进度、质量、安全等方面符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督检查，并提供必要的便利条件。
说明：此条款强化了甲方对施工现场的监督权，有助于确保工程进度和质量的符合性。乙方则有义务配合甲方的监督检查，以保证工程的顺利进行。
1.3 甲方临时停工权
如遇不可抗力或紧急情况，甲方有权决定临时停工。停工通知应提前以书面形式通知乙方。乙方应在接到停工通知后立即停止施工，并妥善保管施工现场。
说明：此条款确保了甲方在遇到不可抗力或紧急情况时，能够及时采取措施，避免或减少损失。乙方则有义务遵守甲方的停工决定，并做好施工现场的保管工作。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方工期保证
乙方承诺按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。乙方应在合同约定的工期内完成工程，并提交验收申请。
说明：此条款要求乙方保证工期的完成，确保工程按时交付。如乙方未能按照约定工期完成工程，将承担相应的违约责任。
2.2 乙方质量承诺
乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程。如工程质量不符合约定，乙方应承担返工、修复等费用，并承担相应的违约责任。乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并保证工程质量的合格。
说明：此条款要求乙方保证工程质量的符合性，确保工程项目的质量安全。如工程质量出现问题，乙方需承担相应的责任和费用。
2.3 乙方安全生产
乙方应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定的安全生产要求进行施工，确保施工现场的安全。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。
说明：此条款要求乙方严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理。如发生安全事故，乙方需承担相应的法律责任和赔偿责任。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介作为合同的监督和管理机构，应公正、公平地履行合同监督职责，确保合同双方的权益得到保障。第三方中介应定期对施工现场进行监督检查，并对合同的履行情况进行评估。
说明：此条款明确了第三方中介的职责和义务，确保其能够公正公平地履行合同监督职责，保障合同双方的权益。
3.2 第三方中介的调整权
第三方中介有权根据工程实际情况，对合同的进度、质量、安全等方面进行调整。调整应以书面形式提出，并经合同双方审批。合同双方应按照调整后的约定继续履行合同。
说明：此条款赋予了第三方中介在合同履行过程中的调整权，以应对工程实际情况的变化。调整后的约定具有法律效力，合同双方应按照调整后的约定继续履行合同。
3.3 第三方中介的调解权
在合同履行过程中，如发生争议，第三方中介有权对争议进行调解。调解结果应为双方接受，并具有约束力。如调解失败，双方可依法寻求其他解决途径。
说明：此条款明确了第三方中介在合同争议调解中的权利和地位。第三方中介的调解结果具有约束力，有助于促进合同双方的和解。如调解失败，双方可依法寻求其他解决途径。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
2. 附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
3. 附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定提供施工场地或设施
未按时支付工程款项
未履行合同约定的监督职责
其他违反合同约定的行为
2. 乙方违约行为：
未按约定工期完成工程
工程质量不符合约定标准
未遵守安全生产规定导致安全事故
其他违反合同约定的行为
3. 第三方中介违约行为：
未公正公平地履行监督职责
未按约定进行调整或调解
其他违反合同约定的行为
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间为实现一定目的，明确相互权利义务关系的法律文件。
2. 甲方：指合同中承担义务的一方，通常为工程项目的业主或委托人。
3. 乙方：指合同中承担义务的一方，通常为工程施工方或承包商。
4. 第三方中介：指在合同履行过程中，独立于甲方和乙方之外，负责监督和管理合同履行的一方。
6. 违约责任：指违约行为给对方造成损失时，违约方应承担的法定责任。
7. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：设计变更、材料供应延迟、人力不足等。
解决办法：调整施工计划、增派人力、提前采购材料等。
2. 工程质量问题：
原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。
解决办法：返工修复、更换材料、调整设计等。
3. 安全事故发生：
原因：违反安全生产规定、操作不当、设备故障等。
解决办法：加强安全生产管理、培训工作人员、定期检查设备等。
4. 合同争议：
原因：对合同条款理解不一致、履行过程中产生分歧等。
解决办法：友好协商、调解、仲裁或诉讼等。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类公园建设工程施工合同。
2. 适用于需要甲方主导工程进度、质量、安全等方面的合同。
3. 适用于乙方承担工期、质量、安全生产等义务的合同。
4. 适用于有第三方中介参与监督和管理合同履行的合同。
5. 适用于合同双方或多方在履行过程中可能遇到的问题及解决方案的场景。