中铁铁路建设工程施工合同(2025版).docx

编号：__________

中铁铁路建设工程施工合同(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

中铁铁路建设工程施工合同(2025版)
合同目录
第一章：合同总则
1.1 合同当事人
1.2 合同签订依据
1.3 合同标的
1.4 合同价格
1.5 合同履行期限
1.6 合同语言文字
1.7 合同解释
1.8 合同生效、变更和解除
第二章：施工范围与工程量
2.1 施工范围
2.2 工程量清单
2.3 工程变更
2.4 工程量核实
第三章：合同价格与支付
3.1 合同价格
3.2 预付款
3.3 工程进度款
3.4 竣工结算
3.5 价格调整
3.6 支付方式与时间
第四章：施工质量与标准
4.1 施工质量要求
4.2 施工技术标准
4.3 质量检查与验收
4.4 质量问题处理
第五章：施工进度与工期
5.1 施工进度计划
5.2 工期要求
5.3 工期延误
5.4 提前完工奖励
第六章：施工安全与环境保护
6.1 施工安全管理
6.2 安全生产责任
6.3 安全事故处理
6.4 环境保护要求
第七章：材料与设备
7.1 材料供应
7.2 设备供应
7.3 材料与设备验收
7.4 质量保证
第八章：技术支援与协调
8.1 技术支援
8.2 施工协调
8.3 变更协调
8.4 争议解决
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任认定
9.3 违约赔偿
9.4 免责条款
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 协商解决
10.3 调解解决
10.4 仲裁
10.5 诉讼
第十一章：合同的转让与分包
11.1 合同转让
11.2 分包管理
11.3 分包合同
第十二章：合同解除与终止
12.1 合同解除条件
12.2 合同终止条件
12.3 解除和终止后的处理
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 法律适用
13.5 合同效力
第十四章：附件
14.1 附件清单
14.2 附件内容
14.3 附件效力
合同编号_________
第一章：合同总则
1.1 合同当事人
（1.1.1）甲方：中铁公司
（1.1.2）乙方：建设工程有限公司
1.2 合同签订依据
（1.2.1）双方签订的《中铁铁路建设工程施工合同(2025版)》及相关附件
（1.2.2）国家相关法律法规
1.3 合同标的
（1.3.1）新建铁路标段工程施工
1.4 合同价格
（1.4.1）合同总价：人民币亿元（大写：亿千万元整）
1.5 合同履行期限
（1.5.1）工程开工日期：2025年X月X日
（1.5.2）工程竣工日期：202X年X月X日
1.6 合同语言文字
（1.6.1）本合同采用中文书写
1.7 合同解释
（1.7.1）本合同的解释权归甲方所有
1.8 合同生效、变更和解除
（1.8.1）本合同自双方签字盖章之日起生效
（1.8.2）合同的变更、解除必须经双方协商一致，并签订书面文件
第二章：施工范围与工程量
2.1 施工范围
（2.1.1）包括但不限于：路基工程、桥梁工程、隧道工程、轨道工程等
2.2 工程量清单
（2.2.1）工程量清单作为本合同附件，具有同等法律效力
2.3 工程变更
（2.3.1）工程变更应由甲方提出，双方协商确定变更内容、工程量和费用等
2.4 工程量核实
（2.4.1）工程量核实应按照双方约定的时间、程序进行，双方签字确认
第三章：合同价格与支付
3.1 合同价格
（3.1.1）本合同价格采用固定总价方式，包括工程量清单中列明的各项费用
3.2 预付款
（3.2.1）甲方应在合同签订后X个工作日内支付乙方预付款人民币万元
3.3 工程进度款
（3.3.1）甲方根据乙方提交的工程进度报告和完成的工程量支付进度款
3.4 竣工结算
（3.4.1）工程竣工后，乙方提交完整的结算资料，甲方按照约定进行竣工结算
3.5 价格调整
（3.5.1）本合同价格不因任何因素进行调整
3.6 支付方式与时间
（3.6.1）支付方式：银行转账
（3.6.2）支付时间：按照双方约定的时间进行支付
第四章：施工质量与标准
4.1 施工质量要求
（4.1.1）符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求
4.2 施工技术标准
（4.2.1）按照《中铁铁路建设工程施工质量验收标准》执行
4.3 质量检查与验收
（4.3.1）乙方应按照甲方要求进行质量自检和报告
（4.3.2）甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查
4.4 质量问题处理
（4.4.1）乙方对发生的质量问题应立即采取措施予以整改，并向甲方报告
第五章：施工进度与工期
5.1 施工进度计划
（5.1.1）乙方应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划
5.2 工期要求
（5.2.1）本工程工期为个月
5.3 工期延误
（5.3.1）由乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应责任
5.4 提前完工奖励
（5.4.1）如乙方提前完成工程，甲方按照约定给予提前完工奖励
第六章：施工安全与环境保护
6.1 施工安全管理
（6.1.1）乙方应建立健全施工安全管理体系，确保工程施工安全
6.2 安全生产责任
（6.2.1）乙方对施工现场的安全生产负全责
6.3 安全事故处理
（6.3.1）发生安全事故后，乙方应立即报告甲方，并按照相关规定处理
6.4 环境保护要求
（6.4.1）乙方应遵守国家环境保护法律法规，确保工程施工过程中的环境保护
第八章：技术支援与协调
8.1 技术支援
（8.1.1）甲方应提供完整的设计文件和技术规范，以便乙方施工
（8.1.2）甲方应指派专业技术人员对乙方进行技术指导和解答疑问
8.2 施工协调
（8.2.1）双方应建立项目协调机制，定期召开协调会议
（8.2.2）双方应相互配合，确保施工过程中的问题及时解决
8.3 变更协调
（8.3.1）如发生设计变更，甲方应及时通知乙方，并协商变更事宜
（8.3.2）变更后的工程量、价格和工期等应经双方确认
8.4 争议解决
（8.4.1）双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议
第九章：违约责任
9.1 违约行为
（9.1.1）甲方未按约定时间支付预付款、进度款
（9.1.2）甲方未按约定提供设计文件、技术规范
（9.1.3）乙方未按约定时间完成工程、工期延误
（9.1.4）乙方施工质量不符合约定标准
9.2 违约责任认定
（9.2.1）甲方违约，应支付违约金并赔偿乙方损失
（9.2.2）乙方违约，应支付违约金并赔偿甲方损失
9.3 违约赔偿
（9.3.1）违约金计算方式：按合同总价款的__%计算
9.4 免责条款
（9.4.1）不可抗力因素导致的违约，双方互不承担违约责任
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
（10.1.1）通过友好协商解决
（10.1.2）协商不成的，提交甲方所在地仲裁委员会仲裁
10.2 协商解决
（10.2.1）双方应尽快进行协商，争取达成一致意见
10.3 调解解决
（10.3.1）双方可以请求第三方进行调解
10.4 仲裁
（10.4.1）仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力
10.5 诉讼
（10.5.1）如仲裁不成，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼
第十一章：合同的转让与分包
11.1 合同转让
（11.1.1）未经甲方同意，乙方不得将合同转让给第三方
11.2 分包管理
（11.2.1）乙方应自行完成合同约定的主体工程
（11.2.2）乙方可以将非主体工程分包给具有相应资质的第三方
11.3 分包合同
（11.3.1）乙方与分包方签订的分包合同应报甲方备案
第十二章：合同解除与终止
12.1 合同解除条件
（12.1.1）一方严重违约，对方有权解除合同
（12.1.2）不可抗力因素导致合同无法履行
12.2 合同终止条件
（12.2.1）工程竣工验收合格
（12.2.2）合同约定的其他终止条件
12.3 解除和终止后的处理
（12.3.2）乙方按照甲方要求撤出施工现场
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
（13.1.1）双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密）
13.2 知识产权保护
（13.2.1）双方应尊重对方拥有的知识产权，不得侵犯
13.3 不可抗力
（13.3.1）不可抗力因素包括：自然灾害、社会事件等
13.4 法律适用
（13.4.1）本合同适用中华人民共和国法律
13.5 合同效力
（13.5.1）本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止
第十四章：附件
14.1 附件清单
（14.1.1）工程量清单
（14.1.2）设计文件和技术规范
（14.1.3）分包合同清单
14.2 附件内容
（14.2.1）附件内容应符合合同约定
14.3 附件效力
（14.3.1）附件与合同具有同等法律效力
合同编号_________
甲方（签字
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊规定
1.1 甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，以确保工程质量符合合同约定的标准。
1.2 甲方应提供完整的设计文件和技术规范，以便乙方施工。若甲方未能按时提供设计文件和技术规范，导致乙方施工延误，甲方应承担相应的违约责任。
1.3 甲方应在合同签订后X个工作日内支付乙方预付款人民币万元。若甲方未能按时支付预付款，应支付违约金，并赔偿乙方因延误造成的损失。
1.4 甲方有权对乙方提出的工程变更进行审批。若甲方同意变更，双方应协商确定变更后的工程量、价格和工期等，并签订书面变更协议。
附加条款二：乙方为主导时的特殊规定
2.1 乙方应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并按照计划进行施工。若乙方未能按时完成工程，应支付违约金，并赔偿甲方因延误造成的损失。
2.2 乙方应对施工过程中的质量问题立即采取措施予以整改，并向甲方报告。若乙方未按要求整改，甲方有权要求乙方停工，直至问题得到解决。
2.3 乙方应遵守国家环境保护法律法规，确保工程施工过程中的环境保护。若乙方未能遵守环境保护规定，导致违法行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。
附加条款三：第三方中介为主导时的特殊规定
3.1 若合同履行过程中出现争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。
3.2 第三方中介应公正、公平地履行调解职责，协助双方解决合同履行过程中的问题。若第三方中介未能履行调解职责，导致争议加剧，双方有权解除合同，并追究第三方中介的责任。
3.3 第三方中介应保密合同内容及履行过程中的商业秘密，不得泄露给无关第三方。若第三方中介违反保密义务，导致商业秘密泄露，双方有权解除合同，并要求第三方中介承担违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 设计文件和技术规范
3. 分包合同清单
4. 施工进度计划
5. 施工质量检查与验收报告
6. 环境保护措施方案
7. 合同变更协议
8. 违约金计算公式说明
9. 仲裁委员会出具的仲裁规则
10. 第三方中介的调解规则
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付预付款、进度款
未按约定提供设计文件、技术规范
单方面解除合同
未履行合同约定的其他义务
2. 乙方违约行为
未按约定时间完成工程、工期延误
施工质量不符合约定标准
未按约定进行质量自检和报告
分包行为不符合合同约定
3. 违约行为认定
违约行为应由违约方承担责任
违约责任的认定应依据合同条款和相关法律法规
双方应提供证据证明违约行为的存在和程度
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：合同双方按照约定履行各自的权利和义务
2. 违约金：违约方按照约定支付给守约方的赔偿金
3. 不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况
4. 知识产权：权利人对其创作的智力成果享有的专有权利
5. 分包：承包商将其承揽的工程的一部分转交给其他承包商完成
6. 仲裁：通过仲裁委员会对合同争议进行裁决的一种方式
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决方案：双方协商确定延误原因和责任，制定补救措施和时间表
2. 设计变更
解决方案：双方协商确定变更内容、工程量和费用，签订变更协议
3. 质量问题
解决方案：乙方立即整改，甲方进行复验，必要时采取补救措施
4. 争议解决
解决方案：协商解决，协商不成时提交仲裁或诉讼
5. 环境保护问题
解决方案：乙方遵守相关法律法规，采取措施防止环境污染
五、所有应用场景：
1. 铁路建设工程施工
2. 工程量清单和设计文件提供
3. 施工进度和质量控制
4. 合同违约和争议解决
5. 环境保护和合规性检查
6. 工程分包和管理
7. 合同变更和终止
8. 第三方中介的调解和仲裁