资源描述
编号:__________
外墙石材干挂工程劳务分包协议(2025版)
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
外墙石材干挂工程劳务分包协议(2025版)
合同目录
第一章:协议前言
1.1 定义与解释
1.2 有关方的权益与义务
1.3 适用法律与司法管辖
第二章:工程概述
2.1 工程基本信息
2.2 工程地点与工期
2.3 工程质量标准
第三章:分包范围与内容
3.1 分包工程的范围
3.2 分包工程的内容
3.3 分包工程的面积与数量
第四章:劳务分包价款及支付
4.1 劳务分包价款的确定
4.2 支付方式与支付时间表
4.3 价款调整的条件与方法
第五章:劳务分包方的义务与责任
5.1 劳务分包方的义务
5.2 劳务分包方的责任
5.3 劳务分包方的权利
第六章:总包方的义务与责任
6.1 总包方的义务
6.2 总包方的责任
6.3 总包方的权利
第七章:工程管理与协调
7.1 工程管理与协调机构
7.2 工程变更与调整
7.3 工程验收与移交
第八章:违约责任与争议解决
8.1 违约行为的认定与处理
8.2 争议解决的方式与程序
8.3 违约责任的赔偿方式与标准
第九章:合同的变更、解除与终止
9.1 合同变更的条件与程序
9.2 合同解除的条件与程序
9.3 合同终止的条件与程序
第十章:保密条款
10.1 保密信息的定义与范围
10.2 保密义务与责任
10.3 保密信息的例外情况
第十一章:合同的生效、履行与终止
11.1 合同的生效条件
11.2 合同的履行原则与方式
11.3 合同的终止条件与后果
第十二章:其他条款
12.1 合同的转让与继承
12.2 合同的解释与适用
12.3 合同的附件与补充协议
第十三章:合同的签署与备案
13.1 合同签署的程序与要求
13.2 合同备案的程序与要求
13.3 合同签署与备案的时间与地点
第十四章:附则
14.1 合同的版本与语言
14.2 合同的修订与更新
14.3 合同的最终解释权归属
合同编号_________
第一章:协议前言
1.1 定义与解释
1.1.2 本协议中所称的“工程”是指位于_________的_________项目外墙石材干挂工程。
1.1.3 本协议中所称的“甲方”是指_________,负责工程的施工总承包。
1.1.4 本协议中所称的“乙方”是指_________,负责本工程的劳务分包工作。
1.2 有关方的权益与义务
1.2.1 甲方应按照本协议的约定,向乙方支付劳务分包价款,并保证乙方的合法权益。
1.2.2 乙方应按照本协议的约定,完成劳务分包工作,并保证工程的质量与安全。
1.3 适用法律与司法管辖
1.3.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
1.3.2 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第二章:工程概述
2.1 工程基本信息
2.1.1 工程名称:_________
2.1.2 工程地点:_________
2.1.3 工程规模:_________
2.1.4 工程预算:_________
2.2 工程地点与工期
2.2.1 工程地点:_________
2.2.2 工期要求:自协议签订之日起至_________止。
2.3 工程质量标准
2.3.1 工程质量应符合_________标准。
2.3.2 乙方应严格按照_________进行施工。
第三章:分包范围与内容
3.1 分包工程的范围
3.1.1 本协议项下的分包工程包括但不限于:_________
3.2 分包工程的内容
3.2.1 乙方应负责分包工程的施工、管理、人员配置、材料采购等工作。
3.2.2 乙方应对分包工程的施工进度、质量、安全负责。
3.3 分包工程的面积与数量
3.3.1 分包工程的面积为:_________平方米。
3.3.2 分包工程的数量为:_________个。
第四章:劳务分包价款及支付
4.1 劳务分包价款的确定
4.1.1 本协议项下的劳务分包价款为人民币(大写):_________元整(小写):_________元。
4.2 支付方式与支付时间表
4.2.1 支付方式:_________
4.2.2 支付时间表:自协议签订之日起,甲方按照乙方的施工进度分期支付劳务分包价款。
4.3 价款调整的条件与方法
4.3.1 价款调整的条件:本协议约定的工程量发生变更或政策性调整时。
4.3.2 价款调整的方法:双方根据实际情况协商调整。
第五章:劳务分包方的义务与责任
5.1 劳务分包方的义务
5.1.1 乙方应按照本协议的约定完成分包工程。
5.1.2 乙方应保证分包工程的质量和安全。
5.2 劳务分包方的责任
5.2.1 乙方对分包工程的质量和安全负责。
5.2.2 乙方对分包工程的施工人员负责,包括但不限于工资、福利、培训等。
5.3 劳务分包方的权利
5.3.1 乙方有权按照本协议的约定获得劳务分包价款。
5.3.2 乙方有权对分包工程的施工进度、质量、安全进行监督和检查。
第六章:总包方的义务与责任
6.1 总包方的义务
6.1.1 甲方应按照本协议的约定支付劳务分包价款。
6.1.2 甲方应提供施工所需的现场、材料、设备等。
6.2 总包方的责任
6.2.1 甲方对分包工程的质量和安全负责。
6.2.2 甲方对分包工程的施工进度、质量、安全进行监督和检查。
6.3 总包方的权利
6.3.1 甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。
6.3.2
第八章:违约责任与争议解决
8.1 违约行为的认定与处理
8.1.1 甲方未按照本协议约定支付劳务分包价款的,应支付违约金,违约金为应支付价款的_________%。
8.1.2 乙方未按照本协议约定完成分包工程的,应支付违约金,违约金为分包工程总价的_________%。
8.2 争议解决的方式与程序
8.2.1 双方应通过友好协商解决争议。
8.2.2 若协商不成,任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
8.3 违约责任的赔偿方式与标准
8.3.1 违约方应承担因违约所产生的直接经济损失。
8.3.2 违约方应承担因违约所导致的其他损失,包括但不限于律师费、差旅费等。
第九章:合同的变更、解除与终止
9.1 合同变更的条件与程序
9.1.1 合同的变更应由双方协商一致,并书面确认。
9.1.2 合同变更的内容应符合相关法律法规的规定。
9.2 合同解除的条件与程序
9.2.1 合同解除应由双方协商一致,并书面确认。
9.3 合同终止的条件与程序
9.3.1 合同终止的条件应符合相关法律法规的规定。
第十章:保密条款
10.1 保密信息的定义与范围
10.1.1 保密信息是指本协议的签订、履行过程中双方交换的包括但不限于技术资料、商业秘密、合同内容等信息。
10.1.2 保密信息的范围还包括双方在合作过程中获取的第三方信息。
10.2 保密义务与责任
10.2.1 双方应对保密信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。
10.2.2 双方应对保密信息的载体予以妥善保管,防止泄露。
10.3 保密信息的例外情况
10.3.1 法律要求披露的保密信息。
10.3.2 双方在保密信息披露前已知的公开信息。
第十一章:合同的生效、履行与终止
11.1 合同的生效条件
11.1.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
11.1.2 本协议的生效不代表双方权利义务的履行完毕,乙方应按照本协议约定完成分包工程。
11.2 合同的履行原则与方式
11.2.1 双方应按照本协议的约定履行各自的权利义务。
11.2.2 双方应通过书面形式确认合同的履行情况。
11.3 合同的终止条件与后果
11.3.2 合同终止后,双方对彼此的权利义务不再存在。
第十二章:其他条款
12.1 合同的转让与继承
12.1.1 本协议不得转让给第三方。
12.1.2 本协议的继承应经双方同意,并书面确认。
12.2 合同的解释与适用
12.2.1 本协议的解释应符合合同的整体内容和目的。
12.2.2 本协议的适用法律应为本协议签订时的法律法规。
12.3 合同的附件与补充协议
12.3.1 本协议的附件为本协议的有效组成部分。
12.3.2 补充协议应经双方签字盖章,与本协议具有同等法律效力。
第十三章:合同的签署与备案
13.1 合同签署的程序与要求
13.1.1 本协议由双方授权代表签字盖章。
13.1.2 本协议的签署应符合相关法律法规的要求。
13.2 合同备案的程序与要求
13.2.1 双方应按照法律法规的要求将本协议备案。
13.2.2 合同备案不影响本协议的生效。
13.3 合同签署与备案的时间与地点
13.3.1 本协议签署时间为:_________年_________月_________日。
13.3.2 本协议签署地点为:_________。
第十四章:附则
14.1 合同的版本与语言
多方为主导时的,附件条款及说明
附加条款一:甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方对工程的质量控制
甲方应指派专门的质量管理人员对乙方的施工质量进行监督和检查,确保分包工程的质量符合本协议约定的标准。甲方有权要求乙方对不合格的工程部分进行整改,直到符合质量要求为止。
1.2 甲方对工期的要求
甲方应确保工程的总工期符合项目计划,乙方的施工进度应满足甲方的要求。若乙方因自身原因导致工程进度延误,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为分包工程总价的_________%。
1.3 甲方对材料供应的要求
甲方应按照约定的时间和数量提供施工所需的材料,确保乙方的施工不受材料供应的影响。若甲方未能按时提供材料,导致乙方施工进度延误,甲方应承担相应的违约责任。
附加条款二:乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方的施工技术和质量保证
乙方应具备相应的施工技术和经验,确保分包工程的质量和安全。乙方应对施工过程中出现的质量问题负责并及时整改。若乙方施工质量不符合约定,甲方有权要求乙方进行整改,直到符合质量要求为止。
2.2 乙方的施工安全和环境保护
乙方应严格遵守施工安全规定,采取必要的安全生产措施,确保施工过程中的人员安全和财产损失。乙方还应遵守环境保护法律法规,采取措施防止施工过程中的环境污染。
2.3 乙方的工程变更处理
若工程变更导致分包工程范围的增加或减少,乙方应与甲方协商确定变更后的工程价款和工期。双方应签订书面变更协议,作为本协议的有效组成部分。
附加条款三:第三方中介时的特殊条款
3.1 第三方中介的职责和义务
第三方中介作为甲乙双方的协调者和监督者,应确保合同的履行和双方权益的保障。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方之间的争议和问题。
3.2 第三方中介的费用和支付
第三方中介的报酬应由甲乙双方协商确定,并按照约定的时间和方式支付。第三方中介的费用应包含在工程总价款中。
3.3 第三方中介的变更和解除
甲乙双方有权在合同履行过程中协商变更或解除第三方中介的委托。任何一方提出变更或解除委托时,应提前通知对方,并按照约定的方式处理。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程设计图纸和技术规范
2. 材料供应清单和质量标准
3. 施工进度计划和时间表
4. 安全生产措施和环境保护方案
5. 工程变更协议
6. 违约金计算公式
7. 质量保修条款
8. 安全事故应急预案
9. 施工人员名单和资质证明
10. 材料验收记录和质量证明
11. 工程进度报告和验收报告
12. 合同履行过程中的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付劳务分包价款,视为违约。
2. 乙方未按约定时间完成分包工程,视为违约。
3. 乙方施工质量不符合约定标准,视为违约。
4. 乙方施工安全措施不达标,导致安全事故发生,视为违约。
5. 乙方未遵守环境保护规定,导致环境污染,视为违约。
6. 甲方提供的材料不符合质量要求,导致工程质量问题,甲方视为违约。
7. 甲方未按约定提供施工场地、设施等,导致乙方施工受阻,视为违约。
8. 双方未协商一致擅自变更合同内容,视为违约。
9. 双方未按约定履行合同义务,导致合同目的不能实现,视为违约。
三、法律名词及解释:
1. 劳务分包:指乙方为甲方提供工程施工中所需的人工、材料、设备等服务。
2. 违约金:指违约方因违约行为应支付给对方的一种经济赔偿。
3. 质量保修:指乙方对分包工程的质量和安全承担一定的保修责任。
4. 安全生产:指在施工过程中,乙方应采取措施确保施工人员的人身安全和财产损失。
5. 环境保护:指在施工过程中,乙方应遵守相关法律法规,采取措施防止环境污染。
6. 工程变更:指在合同履行过程中,因客观原因导致合同内容发生变更。
7. 违约行为:指合同一方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 施工进度延误:乙方应采取措施加快施工进度,必要时增加施工人员或延长施工时间。
2. 材料质量问题:乙方应严格把控材料质量,对不合格材料进行更换,并追究供应商责任。
3. 安全事故发生:乙方应立即报告甲方和相关部门,采取措施防止事故扩大,并承担相应责任。
4. 环境保护问题:乙方应遵守环境保护法规,加强施工过程中的环境保护措施。
5. 合同变更:双方应协商一致,签订书面变更协议,明确变更内容及其影响。
6. 争议解决:双方可协商解决争议,如协商不成,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、所有应用场景:
1. 外墙石材干挂工程劳务分包
2. 工程设计图纸和技术规范的应用
3. 材料供应清单和质量标准的应用
4. 施工进度计划和时间表的应用
5. 安全生产措施和环境保护方案的应用
6. 工程变更协议的应用
7. 违约金计算公式的应用
8. 质量保修条款的应用
9. 安全事故应急预案的应用
10. 施工人员名单和资质证明的应用
11. 材料验收记录和质量证明的应用
12. 工程进度报告和验收报告的应用
13. 合同履行过程中的其他相关文件和资料的应用
展开阅读全文