专业安装防雷设施施工合同2025年通用-.docx

编号：__________

专业安装防雷设施施工合同2025年通用-

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

专业安装防雷设施施工合同2025年通用
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 专业安装防雷设施施工合同的定义
第二章：合同标的
2.1 防雷设施的种类
2.2 施工地点和施工范围
第三章：合同价格与支付
3.1 合同总价
3.2 支付方式和支付时间
第四章：施工期限与进度
4.1 施工期限
4.2 施工进度计划
第五章：施工质量与标准
5.1 施工质量要求
5.2 施工标准
第六章：施工安全
6.1 安全措施
6.2 安全事故的处理
第七章：合同的变更与解除
7.1 合同变更的条件
7.2 合同解除的条件
第八章：违约责任
8.1 双方的违约责任
8.2 违约赔偿金额的计算方法
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁或诉讼的地点和法院
第十章：合同的生效、终止与解除
10.1 合同的生效条件
10.2 合同的终止与解除条件
第十一章：合同的保密条款
11.1 保密信息的范围
11.2 保密责任的期限
第十二章：合同的转让
12.1 合同转让的条件
12.2 转让的通知义务
第十三章：附件
13.1 施工图纸和技术说明书
13.2 防雷设施的规格和型号
第十四章：其他条款
14.1 法律适用
14.2 合同的语言版本
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 专业安装防雷设施施工合同的定义
本合同是指甲方委托乙方按照约定的技术要求和施工标准，在其指定的地点安装防雷设施的合同。
第二章：合同标的
2.1 防雷设施的种类
防雷设施包括但不限于：避雷针、避雷带、接地装置、浪涌保护器等。
2.2 施工地点和施工范围
施工地点：甲方指定的地点；
施工范围：包括但不限于防雷设施的设计、采购、安装、调试及验收等。
第三章：合同价格与支付
3.1 合同总价
合同总价为本合同附件中规定的金额。
3.2 支付方式和支付时间
甲方应按照本合同约定的付款计划，通过银行转账等方式向乙方支付合同款项。具体支付时间和方式见附件。
第四章：施工期限与进度
4.1 施工期限
本合同约定的施工期限为：（具体天数）。
4.2 施工进度计划
乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方批准。具体施工进度计划见附件。
第五章：施工质量与标准
5.1 施工质量要求
乙方应保证其施工的防雷设施符合国家相关法律法规和技术标准，确保其正常运行和使用安全。
5.2 施工标准
乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，包括但不限于：（相关标准名称）。
第六章：施工安全
6.1 安全措施
乙方应制定并实施施工安全措施，确保施工过程中的人员安全和设施安全。
6.2 安全事故的处理
一旦发生安全事故，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方，按照相关法律法规和甲方要求进行处理。
第七章：合同的变更与解除
7.1 合同变更的条件
合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
7.2 合同解除的条件
合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。
第八章：违约责任
8.1 双方的违约责任
如一方违反本合同的任何条款，应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
8.2 违约赔偿金额的计算方法
违约赔偿金按照守约方因违约所受的实际损失计算，具体计算方法见附件。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2 仲裁或诉讼的地点和法院
仲裁地点和法院为合同签订地。
第十章：合同的生效、终止与解除
10.1 合同的生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同的终止与解除条件
合同终止或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。
第十一章：合同的保密条款
11.1 保密信息的范围
保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。
11.2 保密责任的期限
保密责任期限为合同终止后五年。
第十二章：合同的转让
12.1 合同转让的条件
经双方同意，合同方可转让。
12.2 转让的通知义务
转让方应在转让前通知对方。
第十三章：附件
13.1 施工图纸和技术说明书
见附件一。
13.2 防雷设施的规格和型号
见附件二。
第十四章：其他条款
14.1 法律适用
本合同适用中华人民共和国法律。
14.2 合同的语言版本
本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（签字）
日期：____年__月__日
乙方：（签字）
日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定供应商
甲方有权要求乙方使用甲方指定的供应商提供防雷设施设备和材料。若乙方使用的供应商与甲方指定供应商不同，需事先获得甲方的书面同意。
2. 质量检查与验收
甲方有权对乙方施工过程进行质量检查，并要求乙方提供相关质量证明文件。工程完成后，甲方有权组织专业团队对防雷设施进行验收，验收不合格的，乙方应无条件进行整改。
3. 工程进度报告
乙方应每周向甲方提交一次工程进度报告，包括已完成的工程量、工程进度及下一步计划等。若工程进度严重滞后，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。
4. 工程变更
若甲方因特殊原因需要对合同范围进行变更，应提前书面通知乙方。乙方应在收到变更通知后10个工作日内向甲方提交变更方案，并获得甲方书面同意。变更导致的额外费用由甲方承担。
5. 售后服务
乙方应对所提供的防雷设施提供至少一年的免费质保期。质保期内，如发生设施故障或损坏，乙方应在48小时内响应并提供维修或更换服务。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 技术支持与培训
乙方应向甲方提供完整的技术支持和培训，确保甲方相关人员能够熟练操作和维护防雷设施。培训内容包括设备操作、故障排查等。
2. 工程延误赔偿
若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按合同总价的0.5%向甲方支付逾期违约金。若延误时间超过合同约定的施工期限，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
3. 材料和设备验收
甲方有权对乙方提供的防雷设施材料和设备进行验收。若验收不合格，乙方应无条件更换或整改，并承担相应费用。
4. 施工安全措施
乙方应严格按照国家相关法律法规和安全标准制定并实施施工安全措施，确保施工过程中的人员安全和设施安全。若发生安全事故，乙方应承担全部责任。
5. 工程资料移交
工程完成后，乙方应将完整的工程资料（包括施工图纸、技术说明书、验收报告等）移交给甲方，并确保资料的准确性和完整性。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的合同履行，确保合同条款的落实。中介应在合同签订后5个工作日内提供合同履行监督报告。
2. 违约责任转移
若第三方中介未能履行其职责，导致甲方或乙方遭受损失，中介应承担相应的违约责任。
3. 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。中介费用的具体金额和支付方式在合同附件中明确。
4. 第三方中介的解除
甲乙双方均有权在合同履行过程中解除与第三方中介的合作关系。解除通知应在合同履行期满前至少30天发出。
5. 争议解决
如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，第三方中介应协助双方进行协商解决。若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸和技术说明书
2. 防雷设施的规格和型号
3. 合同履行监督报告
4. 工程进度报告
5. 质量证明文件
6. 培训资料和操作手册
7. 安全事故调查报告
8. 工程资料移交清单
9. 第三方中介费用明细表
二、违约行为及认定：
1. 甲方违反合同规定，未按时支付合同款项，视为违约。
2. 乙方未按照约定的施工期限完成工程，视为违约。
3. 乙方使用的供应商与甲方指定供应商不同，未获得甲方书面同意，视为违约。
4. 乙方提供的防雷设施材料和设备验收不合格，视为违约。
5. 乙方未按照约定提供技术支持和培训，视为违约。
6. 第三方中介未能履行其职责，导致甲方或乙方遭受损失，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 违约金：违约方应向守约方支付的赔偿金。
2. 质保期：产品或服务提供方对产品或服务承担质量保证的时间期限。
3. 第三方中介：协助甲方和乙方履行合同义务的中立方。
4. 合同履行监督报告：第三方中介提供的关于合同履行情况的监督和评估报告。
5. 安全事故：在施工过程中发生的人员伤亡或设施损坏事件。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应提前与甲方沟通，制定合理的进度计划，并采取措施确保工程按时完成。
2. 质量问题：乙方应加强质量控制，按照约定的标准进行施工，及时整改不合格部分。
3. 供应商问题：甲方应审慎选择供应商，并与乙方沟通确保供应商的合法性和质量。
4. 技术支持和培训：乙方应提供全面的技术支持和培训，确保甲方相关人员能够熟练操作和维护防雷设施。
5. 安全事故处理：乙方应制定安全事故应急预案，及时报告甲方，并按照相关规定进行处理。
五、所有应用场景：
1. 甲方为公共设施、企事业单位等需要安装防雷设施的业主。
2. 乙方为专业从事防雷设施安装、调试、维护的施工单位。
3. 第三方中介为协助甲方和乙方履行合同义务的中立方，如监理公司、咨询服务公司等。
4. 合同适用于新建、改建、扩建等工程项目中的防雷设施施工。
5. 合同用于规范甲方和乙方在防雷设施施工过程中的权利和义务。