酒店装修油漆施工合同2025年通用.docx

编号：__________

酒店装修油漆施工合同2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

酒店装修油漆施工合同2025年通用
合同目录
第一章：合同主体
1.1 甲方（酒店业主）信息
1.2 乙方（施工方）信息
第二章：合同概述
2.1 项目名称
2.2 项目地点
2.3 项目工期
2.4 工程质量标准
第三章：施工内容
3.1 油漆施工范围
3.2 施工工艺要求
3.3 施工材料要求
第四章：合同价格
4.1 工程总价
4.2 付款方式
4.3 工程变更价款
4.4 工程验收价款
第五章：合同履行
5.1 甲方义务
5.2 乙方义务
5.3 工期延误责任
5.4 质量保证
第六章：合同变更和解除
6.1 合同变更条件
6.2 合同解除条件
6.3 变更和解除的程序
第七章：违约责任
7.1 甲方违约责任
7.2 乙方违约责任
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 诉讼管辖法院
第九章：合同的生效、修改和终止
9.1 合同生效条件
9.2 合同修改程序
9.3 合同终止条件
第十章：保密条款
10.1 保密信息范围
10.2 保密义务和期限
第十一章：法律适用和争议解决
11.1 法律适用
11.2 争议解决方式
第十二章：其他条款
12.1 合同的翻译
12.2 合同的副本
12.3 合同的传递
第十三章：附件
13.1 施工图纸
13.2 施工方案
13.3 材料合格证
第十四章：签署页
14.1 甲方签署页
14.2 乙方签署页
合同编号：2025HOTELPNTING
第一章：合同主体
1.1 甲方（酒店业主）信息
甲方名称：__________
甲方地址：__________
甲方联系人：__________
联系电话：__________
电子邮箱：__________
1.2 乙方（施工方）信息
乙方名称：__________
乙方地址：__________
乙方联系人：__________
联系电话：__________
电子邮箱：__________
第二章：合同概述
2.1 项目名称：__________酒店装修油漆施工项目
2.2 项目地点：__________
2.3 项目工期：自__________之日起至__________日止
2.4 工程质量标准：按照《建筑工程质量验收标准》进行验收
第三章：施工内容
3.1 油漆施工范围：包括所有酒店内部墙面、天花板、家具等的油漆施工
3.2 施工工艺要求：按照双方确认的施工方案进行施工
3.3 施工材料要求：使用双方确认的品牌和质量的材料
第四章：合同价格
4.1 工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元
4.2 付款方式：
（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的40%
4.3 工程变更价款：任何一方提出工程变更，应书面通知对方，并按照变更后的工程量进行价款调整
4.4 工程验收价款：工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付剩余的40%工程款
第五章：合同履行
5.1 甲方义务：
（1）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行
（2）按时支付工程进度款
（3）协助乙方办理相关施工手续
5.2 乙方义务：
（1）按照合同约定进行施工，保证工程质量
（2）遵守施工安全管理规定，确保施工安全
（3）按时完成工程，不得延误
5.3 工期延误责任：乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任
5.4 质量保证：乙方承诺工程验收合格后，提供一年的质保期
第六章：合同变更和解除
6.1 合同变更条件：
（1）双方书面同意变更
（2）变更不改变合同总价
6.2 合同解除条件：
（1）双方书面同意解除
（2）解除不影响乙方已完成的工程价款
6.3 变更和解除的程序：双方书面确认变更或解除内容，并签署相应的协议
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式：双方通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 诉讼管辖法院：__________人民法院
第九章：合同的生效、修改和终止
9.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 合同修改程序：合同的修改应由双方书面确认，并在合同中注明修改日期。
9.3 合同终止条件：合同终止需双方书面确认，并注明终止日期。
第十章：保密条款
10.1 保密信息范围：包括但不限于合同内容、商业秘密、技术秘密等。
10.2 保密义务和期限：双方对在合同执行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，保密期限为合同终止后五年。
第十一章：法律适用和争议解决
11.1 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。
11.2 争议解决方式：如第八章所述。
第十二章：其他条款
12.1 合同的翻译：本合同如有翻译版本，以中文版本为准。
12.2 合同的副本：双方均保留合同副本，合同正本由甲方保存。
12.3 合同的传递：合同通知可通过电话、电子邮件、传真或邮寄方式进行，以发送方收到对方确认收到为准。
第十三章：附件
13.1 施工图纸：详见附件一。
13.2 施工方案：详见附件二。
13.3 材料合格证：详见附件三。
第十四章：签署页
14.1 甲方签署页：
（此处留白，用于甲方签字盖章）
14.2 乙方签署页：
（此处留白，用于乙方签字盖章）
（合同结束）
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应严格遵守甲方指定的材料品牌和质量要求。如乙方因私自更换材料供应商导致工程质量问题，乙方应承担相应的责任。
1.2 甲方监督权
甲方有权对施工现场进行监督，确保乙方的施工质量和进度符合合同要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告。
1.3 甲方变更权
甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对施工内容进行变更。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并按照变更后的工程量进行价款调整。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方施工资质
乙方应具备相应的施工资质和专业技术人员，以确保施工质量和安全。乙方应向甲方提供相关资质证明文件。
2.2 乙方进度报告
乙方应按照约定的时间节点向甲方报告施工进度，如乙方未按约定时间报告或报告内容不符合实际情况，甲方有权要求乙方进行解释和调整。
2.3 乙方质量保障
乙方应对施工质量负责，确保工程验收合格。如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的问题。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方承担。如合同履行过程中出现争议，第三方中介应根据实际情况收取调解费用。
3.3 第三方中介的解除权
如第三方中介未能履行其职责，导致合同无法顺利履行，甲方有权解除与第三方中介的委托关系。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸
2. 施工方案
3. 材料合格证
4. 甲方资质证明文件
5. 乙方资质证明文件
6. 第三方中介委托协议
7. 第三方中介费用支付凭证
8. 工程进度报告
9. 工程质量检验报告
10. 合同变更协议
11. 合同解除协议
12. 争议调解协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付工程进度款
未提供施工场地，导致乙方施工受阻
未按约定进行材料供应
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成工程
使用非约定材料供应商或未符合质量要求材料
未按约定提供施工进度报告和质量检验报告
3. 第三方中介违约行为：
未能履行协调职责，导致合同无法顺利履行
未公正、中立地处理合同履行过程中出现的问题
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：双方按合同约定履行各自的权利和义务的过程
2. 违约行为：违反合同约定，不履行或未正确履行合同义务的行为
3. 工程验收：对完成的工程进行检查，以确认其是否符合合同约定的质量标准
4. 质保期：合同约定的乙方对工程质量承担保证责任的期限
5. 争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段，解决合同履行过程中出现的争议
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
乙方应合理安排施工计划，确保工程按时完成
甲方应按时支付工程进度款，以保障乙方施工顺利进行
2. 材料质量问题：
乙方应使用符合合同约定的材料供应商
甲方有权对材料进行抽检，如发现问题，应及时要求乙方更换
3. 验收不合格：
乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准
甲方应按照约定时间进行工程验收，并提供详细的验收意见
五、所有应用场景：
1. 酒店业在进行装修油漆施工时，需要明确施工范围、材料要求等
2. 甲乙双方在合同履行过程中，需要遵守约定的权利和义务
3. 如有第三方中介参与，中介应公正中立地处理合同争议
4. 合同履行中，各方应注意违约行为的认定，并按照合同约定承担相应责任
5. 在实际执行过程中，应妥善保管相关附件，以备不时之需