学校建设工程施工合同(2025版).docx

编号：__________

学校建设工程施工合同(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

学校建设工程施工合同(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 学校简介
1.2 承包商简介
1.3 合同相关术语解释
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条件
3.3 支付方式
3.4 发票开具及报销
第四章：工程质量与标准
4.1 工程质量要求
4.2 施工标准
4.3 质量保证措施
第五章：工程进度与工期
5.1 工程进度计划
5.2 工期要求
5.3 延期工程处理
第六章：施工材料与设备
6.1 材料供应与验收
6.2 设备供应与验收
6.3 材料与设备质量标准
第七章：施工安全与环保
7.1 安全生产要求
7.2 安全事故处理
7.3 环保措施及要求
第八章：合同变更与解除
8.1 变更条件
8.2 解除条件
8.3 变更及解除合同的程序
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任认定及赔偿
9.3 违约争议解决
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 法律适用
第十一章：合同的生效、终止与保存
11.1 合同生效条件
11.2 合同终止条件
11.3 合同文件保存
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 广告与宣传
12.3 关联企业交易
第十三章：附件
13.1 工程设计图纸
13.2 技术规范及要求
13.3 验收标准及方法
第十四章：合同的签署与备案
14.1 签署程序
14.2 合同备案程序
14.3 合同修订及补充
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 学校简介
学校全称：__________学校
学校地址：__________
学校法人代表：__________
1.2 承包商简介
承包商全称：__________公司
承包商地址：__________
承包商法人代表：__________
1.3 合同相关术语解释
工程：指根据本合同规定在学校指定地点进行的建设项目。
合同价：指本合同约定的工程总造价，包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收等全部费用。
第二章：工程概况
2.1 工程名称
__________学校建设工程
2.2 工程地点
位于__________的__________学校内
2.3 工程规模
工程占地面积：__________平方米
工程总建筑面积：__________平方米
2.4 工程预算
本工程预算总金额为：__________元（大写：__________元整）。
第三章：合同价格
3.1 合同总价
本合同总价为人名币__________元（大写：__________元整）。
3.2 价格调整条件
价格调整的条件和方式按照合同附件中的价格调整条款执行。
3.3 支付方式
本合同支付方式为按工程进度分阶段支付，具体支付方式和时间由合同双方协商确定。
3.4 发票开具及报销
承包商应按照国家税务总局的规定开具正规发票，发票报销按照学校的相关规定执行。
第四章：工程质量与标准
4.1 工程质量要求
本工程质量要求符合国家相关法律法规、行业标准和学校的要求。
4.2 施工标准
施工应严格按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定的技术规范进行。
4.3 质量保证措施
承包商应建立健全质量管理体系，确保工程质量满足合同约定。
第五章：工程进度与工期
5.1 工程进度计划
承包商应按照合同约定的工期制定详细的工程进度计划，并报学校批准。
5.2 工期要求
本工程合同工期为__________个月，自合同签订之日起计算。
5.3 延期工程处理
工程延期应提前通知学校，并按照合同约定承担相应的违约责任。
第六章：施工材料与设备
6.1 材料供应与验收
承包商应按照合同约定的材料供应清单及时供应材料，并负责材料验收。
6.2 设备供应与验收
承包商应按照合同约定的设备供应清单及时供应设备，并负责设备验收。
6.3 材料与设备质量标准
材料与设备质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。
第八章：合同变更与解除
8.1 变更条件
合同履行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，需要变更合同的，双方可协商一致进行变更。
8.2 解除条件
合同履行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可协商一致解除合同。
8.3 变更及解除合同的程序
合同变更或解除应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。
第九章：违约责任
9.1 违约行为
包括但不限于未按约定履行合同义务、延迟履行、不履行合同义务等。
9.2 违约责任认定及赔偿
违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
9.3 违约争议解决
违约争议应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
合同争议的解决方式为仲裁。
10.2 仲裁机构
双方同意将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。
10.3 法律适用
本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十一章：合同的生效、终止与保存
11.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同终止条件
本合同在工程验收合格，并且所有款项支付完毕后终止。
11.3 合同文件保存
本合同的正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，副本及其他附件留存学校档案室。
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
12.2 广告与宣传
未经对方书面同意，任何一方不得以合同为基础进行广告宣传。
12.3 关联企业交易
双方如属关联企业，应确保交易公平、公正，不得损害对方利益。
第十三章：附件
13.1 工程设计图纸
附件一：工程设计图纸（略）
13.2 技术规范及要求
附件二：技术规范及要求（略）
13.3 验收标准及方法
附件三：验收标准及方法（略）
第十四章：合同的签署与备案
14.1 签署程序
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。
14.2 合同备案程序
本合同签署后，双方应按照法律规定进行备案。
14.3 合同修订及补充
合同的修订和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订。
学校（甲方）：
__________省__________市__________学校
法人代表：（签字）
____________________
承包商（乙方）：
__________公司
法人代表：（签字）
____________________
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定部分材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。如有特殊情况，乙方应及时与甲方沟通协商。
2. 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合甲方的要求。甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。
3. 甲方变更权
在合同履行过程中，甲方有权根据实际情况对工程进行变更，包括但不限于工程设计、施工内容、工程量等。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划并予以执行。
4. 甲方验收权
甲方有权对工程的进度、质量、安全等方面进行验收。如乙方在验收过程中不符合甲方要求，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合要求为止。
5. 甲方索赔权
如乙方在履行合同过程中出现违约行为，甲方有权根据合同约定向乙方提出索赔。乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量保证
乙方应对工程的质量承担责任。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至符合合同约定的质量要求。
2. 乙方进度保障
乙方应保证工程按照约定的工期顺利完成。如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金。
3. 乙方安全责任
乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方的要求，确保施工过程中的安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 乙方保密义务
乙方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。
5. 乙方服务承诺
乙方应对甲方提供的服务予以保障，包括但不限于工程咨询、技术支持、售后服务等。如乙方服务不符合甲方要求，乙方应承担相应的责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介应按照合同约定，负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。
2. 第三方中介费用
第三方中介的报酬应按照合同约定进行支付。如合同中未明确，双方可协商确定。
3. 第三方中介违约责任
如第三方中介未能履行合同约定的职责，导致合同无法正常履行，第三方中介应承担相应的违约责任。
4. 第三方中介保密义务
第三方中介应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。
5. 第三方中介服务期限
第三方中介的服务期限应根据合同约定的工程进度和工期进行确定。如工程提前完成，第三方中介的服务期限相应提前终止。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 技术规范及要求
3. 验收标准及方法
4. 材料供应清单
5. 设备供应清单
6. 价格调整条款
7. 保密协议
8. 广告与宣传协议
9. 关联企业交易协议
10. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
1.1 未按约定支付合同价款
1.2 未按约定提供施工条件
1.3 未按约定时间验收工程
1.4 其他违反合同约定的行为
2. 乙方违约行为
2.1 未按约定完成工程
2.2 工程质量不符合约定
2.3 未按约定时间提交工程进度报告
2.4 其他违反合同约定的行为
3. 第三方中介违约行为
3.1 未能履行协调职责
3.2 泄露合同保密信息
3.3 提供虚假报告或信息
3.4 其他违反合同约定的行为
三、法律名词及解释：
1. 合同价：指双方约定的工程总造价，包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收等全部费用。
2. 违约金：指一方违反合同约定时，应支付给对方的赔偿金。
3. 不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 工期：指合同约定的工程完成时间，自合同签订之日起计算。
5. 验收合格：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：双方协商确定延期时间，并根据延期原因分担相应的责任。
2. 工程质量问题
解决办法：及时停工整改，直至符合合同约定的质量要求。
3. 合同价款纠纷
解决办法：双方协商确定价款支付事宜，如有争议可依法解决。
4. 保密信息泄露
解决办法：违约方承担相应责任，赔偿对方因此造成的损失。
5. 第三方中介服务不达标
解决办法：双方协商确定中介服务改进措施，并根据实际情况追究违约责任。
五、所有应用场景：
1. 学校建设工程施工
2. 材料与设备供应
3. 施工进度与质量控制
4. 合同价款支付与结算
5. 保密信息保护
6. 第三方中介协调服务
7. 工程验收与合格标准
8. 违约行为认定与赔偿