2025广场建设工程施工合同.docx

编号：__________

2025广场建设工程施工合同

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025广场建设工程施工合同
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发包人
1.2 承包人
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程投资
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量控制
4.3 质量验收
第五章：工程进度
5.1 施工周期
5.2 进度计划
5.3 延期违约责任
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料与设备验收
第七章：施工安全
7.1 安全管理
7.2 安全事故处理
7.3 安全验收
第八章：环境保护
8.1 环境保护措施
8.2 环保验收
8.3 环保违约责任
第九章：变更与解除
9.1 变更程序
9.2 变更费用
9.3 解除合同条件
第十章：违约责任
10.1 发包人违约
10.2 承包人违约
10.3 违约赔偿
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁或诉讼
11.3 适用法律
第十二章：合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同变更程序
12.3 合同终止条件
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
第十四章：附件
14.1 工程图纸
14.2 技术说明书
14.3 合同附件
合同编号：2025SQGCJSGC
第一章：合同主体
1.1 发包人
1.2 承包人
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2025广场建设工程
2.2 工程地点
省市区路号
2.3 工程规模
包括但不限于：广场地面铺装、绿化、照明、给排水、供电等设施的建设。
2.4 工程投资
工程总投资为人民币亿元，具体金额以实际发生为准。
第三章：合同价格
3.1 合同总价
合同总价为人民币亿元，具体金额以实际发生为准。
3.2 价格调整
价格调整按照合同约定的条款和程序进行。
3.3 支付方式
支付方式为每月工程进度款及工程竣工后的质量保证金。
第四章：工程质量
4.1 质量标准
工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。
4.2 质量控制
乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
4.3 质量验收
工程竣工后，由甲方组织验收，乙方应按约定提供相关文件和资料。
第五章：工程进度
5.1 施工周期
工程预计开工日期为年月日，预计竣工日期为年月日。
5.2 进度计划
乙方应按照合同约定的时间节点提交工程进度计划。
5.3 延期违约责任
乙方如未能按进度计划完成工程，应承担相应的违约责任。
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
乙方应按照设计文件和合同要求采购、供应工程所需的材料。
6.2 设备供应
乙方应按照设计文件和合同要求采购、供应工程所需的设备。
6.3 材料与设备验收
材料和设备到达施工现场后，由甲方组织验收。
第八章：环境保护
8.1 环境保护措施
乙方应按照国家和地方环保法规，采取有效措施，防止污染环境。
8.2 环保验收
工程竣工后，由甲方组织环保验收。
8.3 环保违约责任
乙方如未能达到环保要求，应承担相应的违约责任。
第九章：变更与解除
9.1 变更程序
任何一方提出变更，应提交书面变更协议，经双方协商一致后签署。
9.2 变更费用
变更费用按照双方协商确定的方式承担。
9.3 解除合同条件
合同解除的条件按照双方协商确定的方式执行。
第十章：违约责任
10.1 发包人违约
发包人如未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。
10.2 承包人违约
承包人如未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。
10.3 违约赔偿
违约方应赔偿对方因此造成的损失。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼。
11.2 仲裁或诉讼
仲裁或诉讼地点为省市。
11.3 适用法律
本合同适用中华人民共和国法律。
第十二章：合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同变更程序
合同变更应经双方协商一致，并签署书面协议。
12.3 合同终止条件
合同终止的条件按照双方协商确定的方式执行。
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
双方应对合同内容和谈判过程中的信息保密。
13.2 知识产权保护
双方应对工程中的知识产权予以保护。
13.3 不可抗力
不可抗力事件按双方协商确定的方式处理。
第十四章：附件
14.1 工程图纸
附件中包含工程图纸。
14.2 技术说明书
附件中包含技术说明书。
14.3 合同附件
附件中包含其他与合同相关的文件。
甲方（发包人）：
_________________________
授权代表：
_________________________
日期：
_________________________
乙方（承包人）：
_________________________
授权代表：
_________________________
日期：
_________________________
双方签字盖章后，本合同立即生效。
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量符合合同规定。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程需要，对工程设计和施工方案进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。
1.4 甲方终止权
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或违反法律法规，有权终止合同。终止合同后，乙方应承担相应的违约责任。
1.5 甲方索赔权
如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权向乙方提出索赔。索赔金额包括但不限于乙方违约造成的损失、延迟竣工导致的额外费用等。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术支持
乙方应提供专业技术支持，确保工程质量和进度。甲方有权要求乙方解决施工过程中的技术问题。
2.2 乙方安全责任
乙方应负责施工现场的安全管理，确保工程施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
2.3 乙方质量保证
乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。如工程质量出现问题，乙方应负责修复并承担相应责任。
2.4 乙方进度控制
乙方应严格按照合同约定的施工周期和进度计划进行施工。如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
2.5 乙方保密义务
乙方应对与甲方相关的商业秘密和知识产权保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的法律责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。具体费用根据双方协商确定的方式进行支付。
3.3 第三方中介的违约责任
如第三方中介未能按照合同约定履行义务，甲方和乙方有权要求第三方中介承担相应的违约责任。
3.4 第三方中介的解除权
甲方和乙方均有权在合同履行过程中解除与第三方中介的合作关系。解除合作关系的理由和程序按照双方协商确定的方式执行。
3.5 第三方中介的赔偿责任
如第三方中介的失误导致甲方和乙方损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据双方协商确定的方式确定。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术说明书
3. 材料供应商名单
4. 施工方案变更申请
5. 安全监督报告
6. 质量验收报告
7. 进度计划表
8. 保密协议
9. 知识产权保护声明
10. 安全事故报告
11. 索赔申请表
12. 第三方中介服务协议
13. 第三方中介费用明细
14. 合同解除协议
15. 赔偿责任确认书
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定支付工程进度款
2. 甲方未按约定提供施工场地和条件
3. 甲方未按约定履行监督职责
4. 甲方未按约定进行设计变更
5. 甲方未按约定解除合同
6. 甲方未按约定支付违约赔偿
7. 乙方未按约定完成工程进度
8. 乙方未按约定提供材料和设备
9. 乙方未按约定保证工程质量
10. 乙方未按约定履行安全责任
11. 乙方未按约定保密商业秘密和知识产权
12. 第三方中介未按约定协调双方关系
13. 第三方中介未按约定处理争议和问题
14. 第三方中介未按约定承担违约赔偿
三、法律名词及解释：
1. 合同违约：违反合同约定的义务或条款的行为。
2. 违约责任：违约方应承担的法律责任和后果。
3. 不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。
4. 合同解除：合同双方或一方依法终止合同关系的行为。
5. 赔偿责任：因违约行为给对方造成损失，违约方应承担的赔偿责任。
6. 仲裁：通过仲裁机构对合同争议进行裁决的方式。
7. 诉讼：通过法院对合同争议进行审理的方式。
8. 知识产权：包括专利、商标、著作权等权利。
9. 保密义务：合同双方对合同内容和谈判过程中的信息保密的义务。
10. 第三方中介：协助甲方和乙方履行合同义务的中立第三方。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商确定延期原因和责任，根据实际情况调整进度计划。
2. 材料和设备供应问题：及时沟通，协商更换供应商或调整供应计划。
3. 工程质量争议：邀请第三方专业机构进行质量检测，根据检测结果确定责任方。
4. 安全事故处理：立即报告并启动应急预案，按照相关法律法规和合同约定处理。
5. 合同变更：双方协商一致后，签署书面变更协议，明确变更内容和范围。
6. 违约赔偿计算：根据实际损失和合同约定，协商确定赔偿金额。
7. 第三方中介纠纷：协商解决，如协商不成，可选择仲裁或诉讼解决。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类广场建设工程项目的施工合同。
2. 适用于承包商为施工方，甲方为发包人的合同场景。
3. 适用于工程规模较大，需要第三方中介协调管理的场景。
4. 适用于涉及知识产权和商业秘密保护的工程合同。
5. 适用于需要延长施工周期或进行设计变更的项目。
6. 适用于工程项目中存在材料和设备供应风险的场景。
7. 适用于需要进行质量控制和安全管理的合同场景。
8. 适用于合同履行过程中出现违约行为需要解决的场景。
9. 适用于需要保密工程内容和谈判过程中的信息的场景。
10. 适用于选择仲裁或诉讼解决合同争议的场景。