景观假山工程施工合同2025年通用.docx

编号：__________

景观假山工程施工合同2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

景观假山工程施工合同2025年通用
合同目录
第一章：合同主体
1.1甲方名称与资质
1.2乙方名称与资质
1.3合同签订日期
第二章：工程概述
2.1工程名称
2.2工程地点
2.3工程规模与结构
2.4工程预期效果
第三章：工程设计与审批
3.1设计方案提交时间
3.2设计方案审批流程
3.3设计方案修改与确认
第四章：工程材料
4.1假山材料种类与要求
4.2材料供应商选择
4.3材料质量检测标准
第五章：工程施工
5.1施工进度计划
5.2施工人员资质要求
5.3施工安全措施
第六章：工程质量与验收
6.1工程质量标准
6.2验收程序与组织
6.3验收结果处理
第七章：工程款项
7.1合同总价
7.2付款方式与时间
7.3工程进度款支付比例
第八章：违约责任
8.1甲方违约责任
8.2乙方违约责任
8.3不可抗力因素影响
第九章：争议解决
9.1争议解决方式
9.2仲裁机构选择
9.3诉讼管辖法院
第十章：合同变更与解除
10.1合同变更条件
10.2合同解除条件
10.3变更与解除的程序
第十一章：合同的效力与终止
11.1合同生效条件
11.2合同终止条件
11.3合同终止后的处理事项
第十二章：保密条款
12.1保密内容
12.2保密期限
12.3违约保密条款的赔偿
第十三章：其他条款
13.1合同的转让
13.2合同的复印与保管
13.3合同的书面语言
第十四章：附件
14.1设计方案及相关图纸
14.2工程量清单
14.3材料供应商名单
合同编号：2025KJ001
第一章：合同主体
1.1甲方名称与资质
甲方：×××景观设计工程有限公司
资质：具备假山工程设计和施工的相应资质证书
1.2乙方名称与资质
乙方：×××园林建设有限公司
资质：具备假山工程施工的相应资质证书
1.3合同签订日期
合同签订日期：2025年×月×日
第二章：工程概述
2.1工程名称
工程名称：×××园林景观假山工程
2.2工程地点
工程地点：×××城市×区×街道×××号
2.3工程规模与结构
工程规模：假山占地面积为×××平方米，高度为×××米
结构：包括假山主体、绿化、照明等配套设施
2.4工程预期效果
工程预期效果：打造一个自然、和谐、具有美感的园林景观假山
第三章：工程设计与审批
3.1设计方案提交时间
乙方应在合同签订后×个工作日内提交假山工程设计方案
3.2设计方案审批流程
甲方应在收到设计方案后×个工作日内完成审批，并提出修改意见
3.3设计方案修改与确认
乙方根据甲方提出的修改意见进行调整，并在×个工作日内提交修改后的设计方案，经甲方审批确认后施工
第四章：工程材料
4.1假山材料种类与要求
假山材料主要包括：天然石材、绿化植物、照明设备等
要求：材料应符合国家相关标准，具有质量保证书和合格证书
4.2材料供应商选择
乙方应根据甲方要求，选择具备良好信誉和质量保证的材料供应商
4.3材料质量检测标准
材料质量应符合国家相关标准和行业规定，乙方应对材料进行定期抽检，确保质量合格
第五章：工程施工
5.1施工进度计划
乙方应根据设计方案制定详细的施工进度计划，并报甲方审批
5.2施工人员资质要求
乙方施工人员应具备相应的职业技能和操作资质
5.3施工安全措施
乙方应制定施工安全措施，并严格执行，确保施工过程中的安全
第六章：工程质量与验收
6.1工程质量标准
工程质量应符合设计方案和国家相关标准的要求
6.2验收程序与组织
验收程序：施工过程中甲方进行监督检查，工程完成后进行正式验收
验收组织：甲方、乙方及相关部门组成验收组，共同进行工程验收
6.3验收结果处理
验收合格的工程，甲方应在验收合格后×个工作日内支付合同尾款
验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用
第八章：违约责任
8.1甲方违约责任
甲方违反合同约定，导致工程延期、质量不符合标准等情况，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付乙方违约金、赔偿乙方因此造成的损失等。
8.2乙方违约责任
乙方违反合同约定，导致工程质量不符合标准、进度延误等情况，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付甲方违约金、赔偿甲方因此造成的损失等。
8.3不可抗力因素影响
因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应协商解决，根据情况减轻或免除相应的违约责任。
第九章：争议解决
9.1争议解决方式
双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。
9.2仲裁机构选择
如选择仲裁解决，双方应共同选择一个符合条件的仲裁机构进行仲裁。
9.3诉讼管辖法院
如选择诉讼解决，应提交至甲方所在地的人民法院进行审理。
第十章：合同变更与解除
10.1合同变更条件
合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
10.2合同解除条件
合同履行过程中，如发生不可抗力因素或双方协商一致，可以解除合同。
10.3变更与解除的程序
合同变更或解除应经双方书面确认，并按照合同约定办理相关手续。
第十一章：合同的效力与终止
11.1合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2合同终止条件
合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕后，合同终止。
11.3合同终止后的处理事项
合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于办理工程验收、支付尾款、清理现场等。
第十二章：保密条款
12.1保密内容
双方在合同履行过程中获得的技术秘密、商业秘密及其他保密信息。
12.2保密期限
双方对保密信息的保密期限为合同履行完毕后×年。
12.3违约保密条款的赔偿
如一方违反保密条款，泄露保密信息，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
第十三章：其他条款
13.1合同的转让
未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。
13.2合同的复印与保管
双方均应妥善保管合同副本，未经对方同意，不得复印或泄露合同内容。
13.3合同的书面语言
本合同以中文为唯一有效书写语言。
第十四章：附件
14.1设计方案及相关图纸
附件一：假山工程设计方案
附件二：假山工程相关图纸
14.2工程量清单
附件三：假山工程施工工程量清单
14.3材料供应商名单
附件四：假山工程材料供应商名单
甲方（签字）：_____________
日期：_____________
乙方（签字）：_____________
日期：_____________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商。如甲方指定供应商，乙方应无条件遵守。若乙方因使用非指定供应商的材料导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合设计方案和甲方的要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和记录。
3. 甲方变更权
在合同履行过程中，甲方有权根据实际需求对工程进行变更，包括但不限于工程规模、设计方案、材料要求等。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划和方案，并报甲方审批。
4. 甲方提前终止权
在合同履行过程中，如甲方认为乙方不符合合同约定，或乙方严重违反合同条款，甲方有权提前终止合同，并要求乙方承担违约责任。
5. 甲方索赔权
如乙方施工质量不符合合同约定，或乙方未按约定完成工程，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方赔偿因此造成的损失。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量保证
乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合设计方案和甲方的要求。如工程质量出现问题，乙方应承担相应责任，并负责整改。
2. 乙方进度保证
乙方应按合同约定的工期完成工程施工。如乙方因自身原因导致工程进度延误，乙方应支付甲方违约金，并承担因此造成的损失。
3. 乙方材料供应
乙方负责采购合同约定的材料，并确保材料质量符合设计方案和甲方的要求。如乙方提供的材料出现问题，乙方应承担相应责任。
4. 乙方安全责任
乙方应负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的人身安全和工程的安全。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。
5. 乙方保密义务
乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和技术秘密予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
2. 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用标准和支付方式。
3. 第三方中介的独立性
第三方中介在处理合同履行过程中的争议和问题时，应保持独立性，不受甲方和乙方的影响。
4. 第三方中介的赔偿责任
如第三方中介因过失导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应责任。第三方中介不应承担因甲方和乙方违约导致的损失。
5. 第三方中介的信息披露义务
第三方中介应按照合同约定，向甲方和乙方披露与合同履行相关的信息。如第三方中介未履行信息披露义务，第三方中介应承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 假山工程设计方案
2. 假山工程相关图纸
3. 假山工程施工工程量清单
4. 假山工程材料供应商名单
5. 合同履行过程中的相关沟通记录
6. 设计方案修改记录
7. 工程进度报告
8. 材料质量检测报告
9. 施工安全评估报告
10. 合同履行过程中的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付款项
未按约定提供施工场地
未按约定提供设计方案或其他相关资料
提前终止合同且无正当理由
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成工程
工程质量不符合约定标准
使用非指定材料供应商
未按约定提供施工进度报告
3. 第三方中介违约行为：
未能公正、中立地处理合同争议
未按约定时间披露相关信息
未履行协调双方关系的职责
三、法律名词及解释：
1. 假山工程：指以自然山石为基础，结合绿化、照明等设施，模拟自然山体的景观工程。
2. 违约金：指当一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定向对方支付的金钱赔偿。
3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
solution: 双方协商调整施工计划，乙方采取措施加快进度。
2. 工程质量问题：
solution: 乙方负责整改，甲方监督整改过程，直至达到约定标准。
3. 材料质量问题：
solution: 乙方更换供应商，重新提供符合标准的材料。
4. 合同争议：
solution: 提交第三方中介调解，或按照合同约定的仲裁或诉讼程序解决。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类园林景观假山工程的施工合同。
2. 适用于甲方为公共设施、私人园林等提供假山景观的工程。
3. 适用于乙方为假山工程施工的专业公司。
4. 适用于第三方中介为甲方和乙方提供合同履行监督和争议调解的服务。