铁艺施工合同协议书(2025版).docx

编号：__________

铁艺施工合同协议书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

铁艺施工合同协议书(2025版)
合同目录
第一章：合同主体
1.1 甲方（委托方）
1.2 乙方（施工方）
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程内容
2.4 工程规模
2.5 工程预算
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格组成
3.3 价格调整
3.4 支付方式
第四章：施工期限
4.1 施工开始时间
4.2 施工结束时间
4.3 延期施工
4.4 提前完成工程
第五章：施工质量
5.1 质量标准
5.2 质量验收
5.3 质量保修
第六章：施工材料
6.1 材料供应
6.2 材料质量
6.3 材料验收
6.4 材料退换
第七章：施工安全
7.1 安全措施
7.2 安全事故处理
7.3 安全生产责任
第八章：变更与解除
8.1 合同变更
8.2 合同解除
8.3 变更和解除的责任
第九章：违约责任
9.1 甲方违约
9.2 乙方违约
9.3 违约责任的具体规定
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
第十二章：其他约定
12.1 知识产权保护
12.2 保密条款
12.3 不可抗力
12.4 合同的转让
第十三章：附件
13.1 施工图纸
13.2 技术说明书
13.3 材料清单
13.4 其他相关文件
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的修订
14.3 合同的签署日期和地点
14.4 合同的公示
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 甲方（委托方）：
甲方全称：_________
甲方地址：_________
联系人：_________
联系电话：_________
电子邮箱：_________
1.2 乙方（施工方）：
乙方全称：_________
乙方地址：_________
联系人：_________
联系电话：_________
电子邮箱：_________
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程内容：_________
2.4 工程规模：_________
2.5 工程预算：_________
第三章：合同价格
3.1 合同总价：_________
货币类型：_________
3.2 价格组成：_________
（详细列出价格组成要素）
3.3 价格调整：_________
（如有价格调整条款，详细说明）
3.4 支付方式：_________
（详细列出支付方式和支付时间表）
第四章：施工期限
4.1 施工开始时间：_________
4.2 施工结束时间：_________
4.3 延期施工：_________
（详细说明延期施工的条件和责任）
4.4 提前完成工程：_________
（详细说明提前完成工程的奖励或责任）
第五章：施工质量
5.1 质量标准：_________
（详细列出质量标准和验收标准）
5.2 质量验收：_________
（详细说明验收程序和验收机构）
5.3 质量保修：_________
（详细说明保修期限和保修范围）
第六章：施工材料
6.1 材料供应：_________
（详细说明材料的供应责任和时间）
6.2 材料质量：_________
（详细说明材料质量标准和验收程序）
6.3 材料验收：_________
（详细说明验收程序和验收责任人）
6.4 材料退换：_________
（详细说明材料退换的条件和程序）
第七章：施工安全
7.1 安全措施：_________
（详细列出施工安全措施和应急预案）
7.2 安全事故处理：_________
（详细说明安全事故的处理程序和责任分配）
7.3 安全生产责任：_________
（详细说明甲乙双方的安全生产责任）
第八章：变更与解除
8.1 合同变更：
（详细说明合同变更的条件和程序）
8.2 合同解除：
（详细说明合同解除的条件和程序）
8.3 变更和解除的责任：
（详细说明变更和解除时的责任分配）
第九章：违约责任
9.1 甲方违约：
（详细说明甲方违约的行为和后果）
9.2 乙方违约：
（详细说明乙方违约的行为和后果）
9.3 违约责任的具体规定：
（详细说明违约责任的具体规定）
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：
（详细说明争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）
10.2 仲裁：
（详细说明仲裁机构、仲裁程序和仲裁结果的执行）
10.3 诉讼：
（详细说明诉讼管辖法院、诉讼程序和判决的执行）
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件：
（详细说明合同生效的条件）
11.2 合同变更程序：
（详细说明合同变更的程序）
11.3 合同终止条件：
（详细说明合同终止的条件）
第十二章：其他约定
12.1 知识产权保护：
（详细说明知识产权的保护措施）
12.2 保密条款：
（详细说明保密条款的内容和保密期限）
12.3 不可抗力：
（详细说明不可抗力的定义和处理程序）
12.4 合同的转让：
（详细说明合同转让的条件和程序）
第十三章：附件
13.1 施工图纸：
（附件名称）
13.2 技术说明书：
（附件名称）
13.3 材料清单：
（附件名称）
13.4 其他相关文件：
（附件名称）
第十四章：附则
14.1 合同的解释权：
（详细说明合同解释权的归属）
14.2 合同的修订：
（详细说明合同修订的程序）
14.3 合同的签署日期和地点：
（详细说明合同签署的日期和地点）
14.4 合同的公示：
（详细说明合同公示的程序和要求）
甲方（委托方）：
（签字）
（盖章）
乙方（施工方）：
（签字）
（盖章）
签订日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：
1.1 甲方指定材料供应商：
甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方的要求，与甲方指定的供应商进行材料采购。若乙方需更换供应商，需提前征得甲方同意。
1.2 甲方监督权：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的施工信息，并接受甲方的检查。
1.3 甲方变更权：
甲方有权在合同履行过程中，对工程内容、规模、预算等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并报甲方审批。
1.4 甲方终止权：
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约行为，有权终止合同的履行。乙方应在甲方终止合同后，立即停止施工，并按照甲方的要求进行整改。
2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：
2.1 乙方报价义务：
乙方应按照甲方提供的设计图纸和工程量清单，如实报价。报价应包含所有施工内容、材料费用、人工费用等。
2.2 乙方施工义务：
乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。乙方应保证施工质量，确保工程安全，并按照约定时间交付工程。
2.3 乙方保密义务：
乙方应对在施工过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密。未经甲方同意，乙方不得泄露给第三方。
2.4 乙方违约责任：
乙方如发生违约行为，应承担违约责任，向甲方支付违约金。违约金的具体数额，按照合同约定的违约责任比例计算。
3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：
3.1 第三方中介的职责：
第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务。中介应及时处理合同履行过程中的问题，并督促双方按约定履行合同。
3.2 第三方中介的费用：
中介费用由甲方承担。甲方应在合同签订后，按照中介提供的收费标准支付中介费用。
3.3 第三方中介的违约责任：
中介如发生违约行为，应承担违约责任，向甲方支付违约金。违约金的具体数额，按照合同约定的违约责任比例计算。
3.4 第三方中介的保密义务：
中介应对在履行合同过程中获得的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等予以保密。未经甲方、乙方同意，中介不得泄露给第三方。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸
2. 技术说明书
3. 材料清单
4. 工程量清单
5. 报价单
6. 设计变更通知
7. 施工进度计划
8. 安全防护措施方案
9. 合同履行过程中的相关沟通记录
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付预付款、进度款
未按约定提供施工场地、施工条件
未按约定时间提供设计图纸、技术要求
擅自变更合同内容、解除合同
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成施工任务
施工质量不符合约定标准
使用非甲方指定材料供应商提供的材料
未按约定保密甲方商业秘密、技术秘密
3. 第三方中介违约行为：
未能协调好甲乙双方关系，导致合同履行困难
未按约定时间完成协调工作
泄露甲方、乙方商业秘密、技术秘密
未履行保密义务，导致合同信息泄露
三、法律名词及解释：
1. 违约金：一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应支付给对方一定数额的违约金。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 保密义务：合同各方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。
4. 合同履行：合同各方按照合同约定履行各自的权利和义务。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：
solution: 双方协商调整施工计划，必要时甲方可临时增派施工人员或调整施工顺序。
2. 材料质量问题：
solution: 乙方应严格把控材料质量，对不合格材料及时更换，并向甲方报告。
3. 设计变更：
solution: 甲方提出设计变更需求时，乙方应及时评估变更对工程进度和成本的影响，并报甲方审批。
4. 安全事故处理：
solution: 发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，双方共同处理善后事宜。
五、所有应用场景：
1. 铁艺施工合同应用于建筑物、园林景观、公共设施等铁艺工程的建设。
2. 合同适用于甲方为铁艺工程项目的业主或投资方，乙方为施工方。
3. 合同适用于有第三方中介参与协调甲乙双方关系的情况。
4. 合同应用于固定工期、固定预算的铁艺工程施工项目。
5. 合同应用于双方具备合法资质，遵守相关法律法规和行业标准的场景。