2025版钢筋工劳务分包合同通用范本.docx

资源描述

编号：__________ 2025版钢筋工劳务分包合同通用范本甲方：___________________ 乙方：___________________ 签订日期：_____年_____月_____日 2025版钢筋工劳务分包合同通用范本合同目录第一章：合同主体 1.1 分包方主体信息 1.2 总包方主体信息 1.3 工程项目信息第二章：劳务分包内容 2.1 劳务分包工程范围 2.2 劳务分包工程量 2.3 劳务分包工程质量标准第三章：合同价格与支付 3.1 合同总价 3.2 价格调整条件 3.3 付款方式与进度 3.4 发票开具与税务第四章：工期与进度 4.1 合同工期 4.2 关键节点进度要求 4.3 工期延误责任第五章：劳务人员管理 5.1 劳务人员资质要求 5.2 劳务人员培训与管理 5.3 劳务人员工资福利第六章：质量与安全 6.1 工程质量标准 6.2 质量控制与检查 6.3 安全事故处理第七章：材料与设备 7.1 材料供应与验收 7.2 设备使用与管理 7.3 材料与设备费用承担第八章：违约责任 8.1 分包方违约责任 8.2 总包方违约责任 8.3 不可抗力因素影响第九章：争议解决 9.1 争议解决方式 9.2 仲裁地点与机构 9.3 诉讼管辖法院第十章：合同的变更、解除与终止 10.1 合同变更条件 10.2 合同解除条件 10.3 合同终止条件第十一章：保密条款 11.1 保密信息范围 11.2 保密义务与期限 11.3 违约泄露责任第十二章：合同的生效、修改与解除 12.1 合同生效条件 12.2 合同修改程序 12.3 合同解除程序第十三章：其他条款 13.1 合同的转让 13.2 附件与附录 13.3 未尽事宜与补充协议第十四章：合同附件 14.1 附件一：工程图纸 14.2 附件二：工程量清单 14.3 附件三：劳务人员名单 14.4 附件四：材料设备清单 14.5 附件五：付款凭证样式 14.6 附件六：其他相关文件合同编号_________ 第一章：合同主体 1.1 分包方主体信息分包方全称：_________ 营业执照号码：_________ 注册地址：_________ 联系人：_________ 联系电话：_________ 1.2 总包方主体信息总包方全称：_________ 营业执照号码：_________ 注册地址：_________ 联系人：_________ 联系电话：_________ 1.3 工程项目信息项目名称：_________ 项目地点：_________ 项目规模：_________ 项目工期：_________ 第二章：劳务分包内容 2.1 劳务分包工程范围分包工程包括：_________ 工程量：_________ 工程质量标准：_________ 2.2 劳务分包工程量分包工程量清单：_________ 工程量计算依据：_________ 工程量增减处理：_________ 2.3 劳务分包工程质量标准质量标准依据：_________ 质量检查与验收：_________ 质量问题处理：_________ 第三章：合同价格与支付 3.1 合同总价合同总价：_________ 币种：_________ 支付方式：_________ 3.2 价格调整条件价格调整条件：_________ 价格调整方式：_________ 价格调整时间：_________ 3.3 付款方式与进度付款方式：_________ 付款进度安排：_________ 付款条件：_________ 3.4 发票开具与税务发票类型：_________ 发票开具要求：_________ 税务责任承担：_________ 第四章：工期与进度 4.1 合同工期合同工期：_________ 工期计算方式：_________ 工期延误处理：_________ 4.2 关键节点进度要求关键节点：_________ 进度要求：_________ 节点延误处理：_________ 4.3 工期延误责任工期延误责任：_________ 责任承担方式：_________ 工期延误罚款：_________ 第五章：劳务人员管理 5.1 劳务人员资质要求资质要求：_________ 资质证明文件：_________ 无资质人员处理：_________ 5.2 劳务人员培训与管理培训内容：_________ 培训时间：_________ 管理人员职责：_________ 5.3 劳务人员工资福利工资支付标准：_________ 福利保障：_________ 工资支付时间：_________ 第六章：质量与安全 6.1 工程质量标准质量标准依据：_________ 质量检查与验收：_________ 质量问题处理：_________ 6.2 质量控制与检查质量控制措施：_________ 检查频率：_________ 质量问题整改：_________ 6.3 安全事故处理安全事故定义：_________ 事故处理程序：_________ 责任承担：_________ 第八章：违约责任 8.1 分包方违约责任分包方违约行为：_________ 违约责任承担：_________ 违约赔偿金额：_________ 8.2 总包方违约责任总包方违约行为：_________ 违约责任承担：_________ 违约赔偿金额：_________ 8.3 不可抗力因素影响不可抗力定义：_________ 不可抗力处理：_________ 不可抗力责任承担：_________ 第九章：争议解决 9.1 争议解决方式争议解决方式：_________ 选择依据：_________ 双方同意的仲裁机构：_________ 9.2 仲裁地点与机构仲裁地点：_________ 仲裁机构：_________ 仲裁费用承担：_________ 9.3 诉讼管辖法院诉讼管辖法院：_________ 诉讼费用承担：_________ 诉讼程序：_________ 第十章：合同的变更、解除与终止 10.1 合同变更条件合同变更条件：_________ 变更程序：_________ 变更生效时间：_________ 10.2 合同解除条件合同解除条件：_________ 解除程序：_________ 解除后责任承担：_________ 10.3 合同终止条件合同终止条件：_________ 终止程序：_________ 终止后责任承担：_________ 第十一章：保密条款 11.1 保密信息范围保密信息定义：_________ 保密信息范围：_________ 11.2 保密义务与期限保密义务：_________ 保密期限：_________ 违约泄露责任：_________ 11.3 违约泄露责任泄露行为：_________ 泄露责任承担：_________ 泄露赔偿金额：_________ 第十二章：合同的生效、修改与解除 12.1 合同生效条件合同生效条件：_________ 生效时间：_________ 生效后的效力：_________ 12.2 合同修改程序修改条件：_________ 修改程序：_________ 修改后的效力：_________ 12.3 合同解除程序解除条件：_________ 解除程序：_________ 解除后的效力：_________ 第十三章：其他条款 13.1 合同的转让转让条件：_________ 转让程序：_________ 转让后的效力：_________ 13.2 附件与附录附件名称：_________ 附录内容：_________ 附件与附录的效力：_________ 13.3 未尽事宜与补充协议未尽事宜处理：_________ 补充协议效力：_________ 补充协议签订程序：_________ 第十四章：合同附件 14.1 附件一：工程图纸附件一内容：_________ 附件一数量：_________ 附件一交付时间：_________ 14.2 附件二：工程量清单附件二内容：_________ 附件二数量：_________ 附件二交付时间：_________ 14.3 附件三：劳务人员名单附件三内容：_________ 附件三数量：_________ 附件三交付时间：_________ 14.4 附件四：材料设备清单附件四内容：_________ 附件四数量：_________ 附件四交付时间：_________ 14.5 附件五：付款凭证样式附件五内容：_________ 附件五数量：_________ 附件五交付时间：_________ 14.6 附件六：其他相关文件附件六内容：_________ 附件六数量：_________ 附件六交付时间：_________ 合同双方签字盖章页：甲方签字：_________ 乙方签字：_________ 甲方盖章：_________ 乙方盖章：_________ 签字日期：_________ 多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明 1.1 甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方可使用的材料供应商。乙方应使用甲方指定的供应商提供的材料，未经甲方同意，乙方不得使用其他供应商的材料。甲方应确保指定的供应商提供的材料符合合同规定的质量标准。 1.2 甲方监督工程进度甲方有权对乙方的工程进度进行监督。甲方有权要求乙方定期提供工程进度报告，并对乙方的工程进度进行现场检查。如果乙方未能按照约定的进度完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期完成工程的违约金。 1.3 甲方变更工程内容甲方有权根据工程需要变更工程内容。甲方应提前书面通知乙方变更的内容和影响，并经乙方确认后生效。如果变更导致乙方增加费用，甲方应承担相应的增加费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明 2.1 乙方自主选择材料供应商乙方有权自主选择材料供应商，但应确保供应商提供的材料符合合同规定的质量标准。乙方应向甲方提供所选供应商的信息，并经甲方同意后方可使用该供应商的材料。 2.2 乙方负责工程进度乙方应按照约定的工期完成工程。乙方应定期向甲方提供工程进度报告，并接受甲方的现场检查。如果乙方未能按照约定的进度完成工程，乙方应支付逾期完成工程的违约金。 2.3 乙方负责工程质量乙方应保证工程质量符合合同规定的质量标准。乙方应对工程质量进行自检和验收，并向甲方提供工程质量保证书。如果工程质量不符合约定，乙方应承担修复和返工的费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明 3.1 第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，并协助双方履行合同。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。 3.2 第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中约定第三方中介的费用比例和支付方式。 3.3 第三方中介的解除附件及其他补充说明一、附件列表： 1. 工程图纸 2. 工程量清单 3. 劳务人员名单 4. 材料设备清单 5. 付款凭证样式 6. 其他相关文件二、违约行为及认定： 1. 分包方违约行为：未能按照约定的工期完成工程未能提供符合质量标准的工程未经甲方同意使用非指定供应商的材料未能按照约定的进度完成工程 2. 总包方违约行为：未能按照约定的付款进度支付款项未能履行合同约定的监督义务未能提供合格的工程设计图纸未能按时提供工程所需的材料和设备 3. 违约行为的认定：违约行为是指未能履行合同约定的义务或者违反合同条款的行为。违约行为的认定应基于合同条款和相关法律法规的规定，以及实际情况的判断。三、法律名词及解释： 1. 劳动合同：指劳动者与用人单位之间建立的劳动关系，约定劳动者提供劳动，用人单位支付报酬的协议。 2. 分包方：指承担工程分包合同的一方，负责完成工程分包范围内的各项工作。 3. 总包方：指承担工程总包合同的一方，负责整个工程的设计、施工和管理。 4. 劳务分包：指分包方将其劳务人员分包给总包方，由总包方支付劳务报酬的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法： 1. 工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的工程进度计划，并严格按照计划执行。 2. 工程质量问题：解决办法：及时进行质量检查和验收，对不合格的部分进行整改，直至符合质量要求。 3. 材料供应问题：解决办法：提前与供应商沟通，确保材料供应的及时性，备用替代供应商以应对突发情况。 4. 劳务人员管理问题：解决办法：建立健全劳务人员管理制度，定期进行培训和考核，确保劳务人员的素质和技能。五、所有应用场景： 1. 适用于建筑工程项目中的劳务分包合同。 2. 适用于总包方与分包方之间的工程合作。 3. 适用于涉及材料供应和设备使用的工程合同。 4. 适用于需要第三方中介协调的工程合同。

展开阅读全文