2025版模板施工承包合同范本.docx

编号：__________

2025版模板施工承包合同范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版模板施工承包合同范本
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同当事人
1.3 合同文件的组成
1.4 合同的生效、变更和解除
1.5 合同的履行和验收
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
2.5 工程预算
第三章：承包人义务
3.1 承包人的一般义务
3.2 承包人的特殊义务
3.3 承包人的权利和责任
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量保证
4.3 质量监督与检查
4.4 质量问题的处理
第五章：工程进度
5.1 施工计划
5.2 进度控制
5.3 延期工程的处理
5.4 提前完成工程的奖励
第六章：工程费用
6.1 合同价格
6.2 价款支付
6.3 费用调整
6.4 价款结算
第七章：施工材料和设备
7.1 材料和设备的要求
7.2 材料和设备的供应
7.3 材料和设备的质量保证
7.4 材料和设备的使用和保管
第八章：安全生产
8.1 安全生产要求
8.2 安全事故的处理
8.3 安全生产责任的划分
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任的具体规定
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的终止和解除
11.1 合同终止的条件
11.2 合同解除的条件
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 广告宣传
12.3 知识产权保护
12.4 不可抗力
第十三章：附件
13.1 附件清单
13.2 附件的生效和变更
第十四章：合同的签署
14.1 签署时间和地点
14.2 签署人的资格和代表权
14.3 合同的副本和正本
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。
1.2 合同当事人
甲方：（全称），住所地：_________。
乙方：（全称），住所地：_________。
1.3 合同文件的组成
（1）合同；
（2）合同附件；
（3）双方在合同履行过程中形成的书面协议和文件。
1.4 合同的生效、变更和解除
本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和解除必须经双方协商一致，并书面确认。
1.5 合同的履行和验收
双方应严格按照合同的约定履行各自的权利和义务。工程验收应按照合同约定的标准和程序进行。
第二章：工程概况
2.1 工程名称
工程名称为：_________。
2.2 工程地点
工程地点为：_________。
2.3 工程规模
工程规模为：_________。
2.4 工程内容
工程内容包括：_________。
2.5 工程预算
工程预算为：_________元。
第三章：承包人义务
3.1 承包人的一般义务
承包人应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程。
3.2 承包人的特殊义务
承包人应承担工程所需特殊材料和设备的采购、安装和调试工作。
3.3 承包人的权利和责任
承包人享有按照合同约定获得工程价款、赔偿损失等权利，同时对工程的质量和安全承担相应的责任。
第四章：工程质量
4.1 质量标准
工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。
4.2 质量保证
承包人应建立健全质量保证体系，确保工程质量。
4.3 质量监督与检查
甲方有权对工程质量进行监督和检查，要求承包人及时整改不符合质量要求的问题。
4.4 质量问题的处理
对于质量问题，承包人应负责修复并承担相应责任。
第五章：工程进度
5.1 施工计划
承包人应按照合同约定的工期制定施工计划，并报甲方备案。
5.2 进度控制
承包人应确保工程按照施工计划顺利进行，如有延期，应提前通知甲方，并采取措施予以纠正。
5.3 延期工程的处理
由于承包人原因导致的工程延期，承包人应承担相应的违约责任。
5.4 提前完成工程的奖励
如承包人提前完成工程，甲方可以根据合同约定给予相应的奖励。
第六章：工程费用
6.1 合同价格
本合同的合同价格为：_________元。
6.2 价款支付
价款的支付按照合同约定的付款节点和比例进行。
6.3 费用调整
合同履行过程中，如遇市场行情变化等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。
6.4 价款结算
工程验收合格后，双方按照合同约定的方式进行价款结算。
第八章：安全生产
8.1 安全生产要求
双方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和标准，确保工程安全。
8.2 安全事故的处理
如发生安全事故，双方应立即启动应急预案，并按照法律法规和合同约定处理。
8.3 安全生产责任的划分
承包人应对施工现场的安全生产全面负责，甲方应对承包人的安全生产提供必要的协助和支持。
第九章：违约责任
9.1 违约行为
双方应履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。
9.2 违约责任的具体规定
违约责任的具体规定详见合同附件。
9.3 违约赔偿
违约方应赔偿因违约给另一方造成的损失，包括直接损失和间接损失。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。
10.2 仲裁
双方同意将争议提交_________仲裁委员会仲裁。
10.3 诉讼
如选择诉讼，应提交_________人民法院管辖。
第十一章：合同的终止和解除
11.1 合同终止的条件
合同终止的条件详见合同附件。
11.2 合同解除的条件
合同解除的条件详见合同附件。
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
12.2 广告宣传
未经对方同意，任何一方不得利用合同内容和对方名义进行广告宣传。
12.3 知识产权保护
双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权利。
12.4 不可抗力
不可抗力事件详见合同附件。
第十三章：附件
13.1 附件清单
附件清单详见合同附件。
13.2 附件的生效和变更
附件的生效和变更需双方书面确认。
第十四章：合同的签署
14.1 签署时间和地点
本合同于_________年_________月_________日签署于_________。
14.2 签署人的资格和代表权
甲方签署人为：_________，职务：_________，具有签署本合同的资格和代表权。
乙方签署人为：_________，职务：_________，具有签署本合同的资格和代表权。
14.3 合同的副本和正本
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
日期：_________年_________月_________日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方指定的供应商采购材料，并保证材料质量符合合同约定。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方调整权
甲方在不改变工程总价的前提下，有权根据工程实际情况调整工程内容和施工方案。乙方应根据甲方的调整要求进行相应的施工变更。
1.4 甲方提前验收权
甲方有权在合同约定的验收时间之前对工程进行提前验收。若甲方提前验收合格，乙方应按合同约定提前交付工程。
1.5 甲方索赔权
如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主采购权
乙方有权根据合同约定自主选择材料供应商。甲方不得干涉乙方的材料采购行为，但有权要求乙方提供材料质量证明。
2.2 乙方施工方案提交
乙方应按照合同约定的工期和质量要求，提交详细的施工方案和进度计划。甲方应认真审核并给予回复。
2.3 乙方安全生产责任
乙方应对施工现场的安全生产全面负责，确保工程安全。甲方有权对乙方的安全生产情况进行检查和监督。
2.4 乙方违约金支付
如乙方未按合同约定履行义务，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方式详见合同附件。
2.5 乙方赔偿责任
如乙方的原因导致工程损失，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据甲方实际损失计算。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。中介费用由双方协商承担。
3.2 第三方中介的公正性
第三方中介应保持公正中立，不得偏袒任何一方。中介方应严格遵守合同约定，公平处理合同争议。
3.3 第三方中介的赔偿责任
如第三方中介的原因导致合同损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据甲方实际损失计算。
3.4 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容和双方的商业秘密予以保密，未经双方同意，不得向第三方披露。
3.5 第三方中介的服务期限
第三方中介的服务期限为合同履行期间。合同终止后，中介方应及时办理相关手续，退出合同履行。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸和技术规格书
2. 工程预算表和报价单
3. 施工方案和进度计划
4. 安全生产管理制度
5. 材料质量证明和检验报告
6. 合同履行过程中的变更协议
7. 违约金计算公式和赔偿标准
8. 第三方中介的服务协议和费用明细
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付价款或延迟支付
2. 乙方未按约定工期完成工程或延期交付
3. 乙方使用不符合合同约定的材料或质量标准
4. 乙方未按合同约定进行安全生产或发生安全事故
5. 乙方未履行合同约定的保密义务
6. 第三方中介未保持公正中立或泄露合同秘密
7. 第三方中介未按合同约定提供服务或违反合同条款
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约行为：当事人违反合同约定，不履行或者不完全履行合同义务的行为。
3. 违约责任：当事人因违约行为应当承担的法律责任。
4. 违约金：当事人违反合同约定应当支付给对方的一定数额的金钱。
5. 赔偿责任：因违约行为给对方造成损失，违约方应当承担的赔偿责任。
6. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
7. 第三方中介：独立于甲方和乙方之外，协助双方履行合同的第三方机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商确定合理的延期时间，并根据合同约定承担相应的违约责任。
2. 材料质量问题：及时更换不合格材料，并根据合同约定追究供应商的责任。
3. 安全生产事故：立即启动应急预案，依法及时处理，并追究事故责任。
4. 合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。
5. 不可抗力事件：根据合同约定协商处理，必要时可以协商变更合同内容或解除合同。
6. 第三方中介服务问题：及时与中介沟通，要求其履行合同约定，如中介不配合，可以协商更换中介或追究其违约责任。
五、所有应用场景：
1. 建筑施工合同适用于各类建筑工程项目。
2. 工程设计、采购、施工、监理等环节均可应用。
3. 适用于国有、私有、合资、合作等不同性质的投资项目。
4. 适用于各类建筑规模和复杂程度的工程。
6. 适用于有第三方中介参与的工程合同履行过程。