资源描述
编号:__________
房地产精装修施工合同范本(2025版)
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
房地产精装修施工合同范本(2025版)
合同目录
第一章:合同主体
1.1 甲方(业主)名称及联系方式
1.2 乙方(施工方)名称及联系方式
1.3 丙方(监理方)名称及联系方式
第二章:工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程面积
2.3 工程装修风格
2.4 工程预算
第三章:合同工期
3.1 工期起始日期
3.2 工期终止日期
3.3 工期延期及违约责任
第四章:施工内容与要求
4.1 施工项目清单
4.2 施工质量标准
4.3 施工材料要求
4.4 施工安全要求
第五章:合同价格与支付
5.1 合同总价
5.2 支付方式
5.3 支付进度
5.4 支付违约金
第六章:工程变更
6.1 工程变更范围
6.2 工程变更程序
6.3 工程变更费用
第七章:竣工验收
7.1 竣工验收标准
7.2 竣工验收程序
7.3 竣工验收时间
7.4 竣工验收费用
第八章:保修条款
8.1 保修范围
8.2 保修期限
8.3 保修责任
第九章:违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 丙方违约责任
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 争议解决机构
10.3 诉讼管辖法院
第十一章:合同的生效、变更和解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同解除条件
第十二章:其他约定
12.1 施工现场管理
12.2 施工人员住宿与饮食
12.3 工程保险
第十三章:附件
13.1 施工图纸
13.2 施工材料样品
13.3 工程进度计划
第十四章:合同附件
14.1 甲方与乙方之间的合作协议
14.2 乙方与丙方之间的监理合同
14.3 相关法律法规及政策文件
合同编号_________
第一章:合同主体
1.1 甲方(业主)名称:_________
1.1 甲方(业主)联系方式:_________
1.2 乙方(施工方)名称:_________
1.2 乙方(施工方)联系方式:_________
1.3 丙方(监理方)名称:_________
1.3 丙方(监理方)联系方式:_________
第二章:工程概况
2.1 工程地点:_________
2.2 工程面积:_________
2.3 工程装修风格:_________
2.4 工程预算:_________
第三章:合同工期
3.1 工期起始日期:_________
3.2 工期终止日期:_________
3.3 工期延期及违约责任:如乙方原因导致工程延期,应按合同总价的____%向甲方支付违约金。
第四章:施工内容与要求
4.1 施工项目清单:
项目一:_________
项目二:_________
项目三:_________
……
4.2 施工质量标准:按照_________标准进行施工。
4.3 施工材料要求:乙方应使用甲方指定的品牌和型号的材料,并提交材料合格证明。
4.4 施工安全要求:乙方应遵守_________,确保施工过程中的安全。
第五章:合同价格与支付
5.1 合同总价:_________元。
5.2 支付方式:____期支付。
5.3 支付进度:
进度一:_________
进度二:_________
进度三:_________
……
5.4 支付违约金:如甲方未按约定时间支付,应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
第六章:工程变更
6.1 工程变更范围:仅限于_________范围内的变更。
6.2 工程变更程序:变更申请需经甲方、乙方、丙方共同协商确认。
6.3 工程变更费用:根据变更后的工程量进行测算,并由甲方确认。
第七章:竣工验收
7.1 竣工验收标准:按照_________标准进行验收。
7.2 竣工验收程序:乙方完成工程后,甲方、乙方、丙方共同进行验收。
7.3 竣工验收时间:____年__月__日。
7.4 竣工验收费用:_________元。
第八章:保修条款
8.1 保修范围:包括但不限于_________。
8.2 保修期限:自工程竣工验收合格之日起算,保修期为____年。
8.3 保修责任:乙方负责保修期内工程的维修和保养,保修费用由乙方承担。
第九章:违约责任
9.1 甲方违约责任:如甲方未按约定时间支付工程款,应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
9.2 乙方违约责任:如乙方未按约定时间完成工程,应按逾期天数的____%向甲方支付违约金。
9.3 丙方违约责任:如丙方未履行监理职责,导致工程质量问题,应承担相应的违约责任。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10.2 争议解决机构:_________。
10.3 诉讼管辖法院:_________。
第十一章:合同的生效、变更和解除
11.1 合同生效条件:本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更程序:合同变更需经甲乙丙三方协商一致,并书面确认。
11.3 合同解除条件:合同解除需经甲乙丙三方协商一致,并书面确认。
第十二章:其他约定
12.1 施工现场管理:乙方应遵守施工现场的管理规定,确保施工顺利进行。
12.2 施工人员住宿与饮食:乙方的施工人员住宿与饮食由乙方自行解决。
12.3 工程保险:工程保险由乙方负责购买,保险费用由乙方承担。
第十三章:附件
13.1 施工图纸:见附件一。
13.2 施工材料样品:见附件二。
13.3 工程进度计划:见附件三。
第十四章:合同附件
14.1 甲方与乙方之间的合作协议:见附件四。
14.2 乙方与丙方之间的监理合同:见附件五。
14.3 相关法律法规及政策文件:见附件六。
甲方(业主)签字:_________ 日期:____年__月__日
乙方(施工方)签字:_________ 日期:____年__月__日
丙方(监理方)签字:_________ 日期:____年__月__日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商:甲方有权指定乙方使用的材料供应商,乙方应无条件接受。如乙方未按甲方要求使用指定供应商的材料,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价的____%。
2. 甲方验收权:甲方对工程质量有最终的验收权。如乙方工程质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方整改,直至达到合同约定的质量标准。整改期间的费用由乙方承担。
3. 甲方变更权:甲方有权在合同履行过程中对工程进行变更。如甲方提出变更,乙方应按甲方要求进行调整。变更部分的工程款按实际发生金额计算。
4. 甲方参观权:甲方有权在施工期间任何时候参观施工现场,了解工程进度和质量情况。乙方应积极配合,不得阻挠。
5. 甲方推荐人员权:甲方有权向乙方推荐施工管理人员和专业技术人员。乙方应接受甲方的推荐,并支付相应的工资和福利。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 乙方质量保障:乙方应对施工质量负全责。如工程质量不符合合同约定,乙方应负责修复,并承担修复期间的费用。
2. 乙方工期保障:乙方应确保按合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误,乙方应支付甲方违约金,违约金为合同总价的____%。
3. 乙方材料采购:乙方应按合同约定的材料要求进行采购。如乙方未按约定采购材料,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为未按约定采购材料价值的____%。
4. 乙方安全责任:乙方应负责施工现场的安全管理,确保施工过程中的安全。如发生安全事故,乙方应承担全部责任。
5. 乙方保密义务:乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密。如乙方泄露甲方秘密,乙方应承担违约责任,赔偿甲方损失。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责:第三方中介应公正、公平地履行监理职责,确保工程质量和进度。
2. 第三方中介权利:第三方中介有权对施工现场进行定期检查,了解工程进度和质量情况。
3. 第三方中介义务:第三方中介应按合同约定及时报告工程进度和质量情况,协调甲方、乙方的关系。
4. 第三方中介违约责任:如第三方中介未按合同约定履行监理职责,导致工程质量问题,第三方中介应承担违约责任。
5. 第三方中介赔偿责任:如第三方中介因过失导致工程损失,第三方中介应承担相应的赔偿责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 施工图纸
2. 施工材料样品
3. 工程进度计划
4. 甲方与乙方之间的合作协议
5. 乙方与丙方之间的监理合同
6. 相关法律法规及政策文件
7. 工程量清单
8. 材料合格证明
9. 施工人员名单及资质证书
10. 施工现场安全措施方案
11. 工程保险单据
12. 工程变更申请表
13. 违约金计算公式
14. 保修单据
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付工程款,认定为违约行为。
2. 乙方未按约定时间完成工程,认定为违约行为。
3. 乙方使用非甲方指定供应商的材料,认定为违约行为。
4. 乙方工程质量不符合合同约定,认定为违约行为。
5. 乙方未按约定采购材料,认定为违约行为。
6. 乙方未按约定保密甲方商业秘密,认定为违约行为。
7. 第三方中介未按合同约定履行监理职责,认定为违约行为。
8. 第三方中介因过失导致工程损失,认定为违约行为。
三、法律名词及解释:
1. 合同总价:指合同约定的完成工程所需支付的总金额。
2. 工期延期:指工程实际完成时间超过合同约定的工期。
3. 违约金:指一方不履行合同约定义务时,应支付给对方的一种经济赔偿。
4. 保修期:指工程竣工验收合格后,乙方对工程提供的免费保修期限。
5. 监理:指对工程施工过程进行质量、进度、安全等方面的监督和管理。
6. 第三方中介:指在甲方和乙方之间提供中介服务的独立第三方。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 问题:甲方未按约定时间支付工程款。
解决办法:甲方应及时支付工程款,否则乙方有权暂停施工,并按约定收取违约金。
2. 问题:乙方未按约定时间完成工程。
解决办法:乙方应加快施工进度,如无法按时完成,应提前与甲方沟通,协商延期。
3. 问题:材料质量不符合要求。
解决办法:乙方应重新采购符合合同约定的材料,并承担由此产生的费用。
4. 问题:工程质量不符合合同约定。
解决办法:乙方应负责修复,并承担修复期间的费用。
5. 问题:第三方中介未履行监理职责。
解决办法:甲方有权要求第三方中介及时履行监理职责,如第三方中介不履行,甲方有权解除合同。
五、所有应用场景:
1. 房地产开发商与装修施工方之间的合同。
2. 装修施工方与工程监理方之间的合同。
3. 涉及房屋装修施工的合同纠纷解决。
4. 适用于各类住宅、商业、办公等场所的装修施工合同。
5. 合同双方为法人或其他组织之间的装修施工合同。
6. 合同中包含工程质量保修、违约责任等条款的装修施工合同。
展开阅读全文