资源描述
编号:__________
2025净化包工合同范本
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025净化包工合同范本
合同目录
第一章:总则
1.1 合同主体
1.2 合同标的
1.3 合同签订地点和时间
1.4 合同生效条件
第二章:工程范围与要求
2.1 工程概述
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程质量标准
2.5 工程进度要求
第三章:承包人义务
3.1 承包人资质
3.2 承包人责任
3.3 承包人施工组织
3.4 承包人人员配备
3.5 承包人材料供应
第四章:发包人义务
4.1 发包人责任
4.2 发包人提供的条件
4.3 发包人协调工作
4.4 发包人支付方式
4.5 发包人质量监督
第五章:合同价格
5.1 合同总价
5.2 价格调整条件
5.3 合同价款支付
5.4 计价方式
5.5 价格争议解决
第六章:工期与进度
6.1 工程开工日期
6.2 工程竣工日期
6.3 工程进度计划
6.4 工期延误责任
6.5 工程提前完成奖励
第七章:质量与检验
7.1 质量标准
7.2 检验机构
7.3 质量控制措施
7.4 质量争议解决
7.5 工程验收
第八章:安全生产与环保
8.1 安全生产要求
8.2 安全事故处理
8.3 环保要求
8.4 环保设施验收
第九章:违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任认定
9.3 违约赔偿方式
9.4 违约争议解决
第十章:合同变更与解除
10.1 合同变更条件
10.2 合同变更程序
10.3 合同解除条件
10.4 合同解除程序
10.5 合同变更与解除的赔偿责任
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁机构
11.3 诉讼管辖法院
第十二章:其他
12.1 合同的转让
12.2 合同的附件
12.3 合同的签订日期和地点
12.4 合同的效力
第十三章:合同附件
13.1 附件一:工程设计文件
13.2 附件二:施工图纸
13.3 附件三:技术规范
13.4 附件四:材料供应清单
13.5 附件五:工程量清单
第十四章:签署页
14.1 发包人签署页
14.2 承包人签署页
14.3 见证人签署页
合同编号_________
第一章:总则
1.1 合同主体
1.1.1 发包人:__________
1.1.2 承包人:__________
1.2 合同标的
1.2.1 工程名称:__________
1.2.2 工程地点:__________
1.2.3 工程内容:__________
1.3 合同签订地点和时间
1.3.1 签订地点:__________
1.3.2 签订时间:__________
1.4 合同生效条件
1.4.1 双方签字盖章
1.4.2 提交履约保证金
1.4.3 取得相关政府部门批准
第二章:工程范围与要求
2.1 工程概述
2.1.1 工程性质:__________
2.1.2 工程规模:__________
2.1.3 工程投资估算:__________
2.2 工程地点
2.2.1 具体地址:__________
2.2.2 地理位置描述:__________
2.3 工程规模
2.3.1 建筑面积:__________
2.3.2 结构类型:__________
2.3.3 工程内容:__________
2.4 工程质量标准
2.4.1 质量等级:__________
2.4.2 质量验收标准:__________
2.4.3 质量保证措施:__________
2.5 工程进度要求
2.5.1 施工周期:__________
2.5.2 关键节点:__________
2.5.3 进度控制措施:__________
第三章:承包人义务
3.1 承包人资质
3.1.1 资质类别:__________
3.1.2 资质等级:__________
3.1.3 资质有效期限:__________
3.2 承包人责任
3.2.1 施工质量:__________
3.2.2 施工安全:__________
3.2.3 材料设备供应:__________
3.3 承包人施工组织
3.3.1 施工方案:__________
3.3.2 施工组织设计:__________
3.3.3 施工人员配置:__________
3.4 承包人人员配备
3.4.1 管理人员:__________
3.4.2 技术人员:__________
3.4.3 施工人员:__________
3.5 承包人材料供应
3.5.1 材料供应清单:__________
3.5.2 材料质量标准:__________
3.5.3 材料供应时间:__________
第四章:发包人义务
4.1 发包人责任
4.1.1 提供施工场地:__________
4.1.2 协调相关关系:__________
4.1.3 办理施工许可:__________
4.2 发包人提供的条件
4.2.1 施工图纸:__________
4.2.2 技术规范:__________
4.2.3 施工条件:__________
4.3 发包人协调工作
4.3.1 协调内容:__________
4.3.2 协调方式:__________
4.3.3 协调责任:__________
4.4 发包人支付方式
4.4.1 支付方式:__________
4.4.2 支付时间:__________
4.4.3 支付条件:__________
4.5 发包人质量监督
4.5.1 监督机构:__________
4.5.2 监督方式:__________
4.5.3 监督责任:__________
第五章:合同价格
5.1 合同总价
5.1.1 总价金额:__________
5.1.2 币种:__________
5.1.3 支付方式:__________
5.2 价格调整条件
5.2.1 调整因素:__________
5.2.2 调整程序:__________
5.2.3 调整时间:__________
5.3 合同价款支付
5.3.1 支付
第八章:安全生产与环保
8.1 安全生产要求
8.1.1 承包人应遵守的安全生产法律法规:__________
8.1.2 承包人应具备的安全生产条件:__________
8.1.3 安全生产责任制度:__________
8.2 安全事故处理
8.2.1 安全事故报告程序:__________
8.2.2 安全事故调查处理:__________
8.2.3 安全事故责任认定:__________
8.3 环保要求
8.3.1 环保法律法规遵守:__________
8.3.2 环保设施要求:__________
8.3.3 环保监测与评估:__________
8.4 环保设施验收
8.4.1 验收程序:__________
8.4.2 验收标准:__________
8.4.3 验收责任:__________
第九章:违约责任
9.1 违约行为
9.1.1 承包人违约行为:__________
9.1.2 发包人违约行为:__________
9.2 违约责任认定
9.2.1 违约责任认定原则:__________
9.2.2 违约责任证明:__________
9.2.3 违约责任免除条件:__________
9.3 违约赔偿方式
9.3.1 赔偿金额计算方式:__________
9.3.2 赔偿时间要求:__________
9.3.3 赔偿责任限制:__________
9.4 违约争议解决
9.4.1 争议解决方式:__________
9.4.2 仲裁机构选择:__________
9.4.3 诉讼管辖法院:__________
第十章:合同变更与解除
10.1 合同变更条件
10.1.1 变更条件:__________
10.1.2 变更程序:__________
10.1.3 变更效力:__________
10.2 合同变更程序
10.2.1 变更提议:__________
10.2.2 变更批准:__________
10.2.3 变更记录:__________
10.3 合同解除条件
10.3.1 解除条件:__________
10.3.2 解除程序:__________
10.3.3 解除后果:__________
10.4 合同解除程序
10.4.1 解除通知:__________
10.4.2 解除效力:__________
10.4.3 解除后的责任:__________
10.5 合同变更与解除的赔偿责任
10.5.1 变更解除赔偿原则:__________
10.5.2 赔偿计算方式:__________
10.5.3 赔偿责任限制:__________
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.1.1 协商解决:__________
11.1.2 调解解决:__________
11.1.3 仲裁解决:__________
11.2 仲裁机构选择
11.2.1 仲裁机构:__________
11.2.2 仲裁程序:__________
11.2.3 仲裁效力:__________
11.3 诉讼管辖法院
11.3.1 诉讼管辖:__________
11.3.2 诉讼程序:__________
11.3.3 诉讼效力:__________
第十二章:其他
12.1 合同的转让
12.1.1 转让条件:__________
12.1.2 转让程序:__________
12.1.3 转让后果:__________
12.2 合同的附件
12.2.1 附件内容:__________
12.2.2 附件效力:__________
12.2.3 附件管理:__________
12.3 合同的签订日期和地点
12.3.1 签订日期:__________
12.3.2 签订地点:__________
12.3.3 签订后果:__________
12.4 合同的效力
12.
多方为主导时的,附件条款及说明
附件一:甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方变更工程内容和要求
1.1.1 甲方有权根据项目进展和实际需求,对工程内容和要求进行变更。
1.1.2 甲方应在变更前与乙方进行充分沟通,并达成一致意见。
1.1.3 变更导致的额外费用或工期延误,按照双方约定的方式进行分担或补偿。
1.2 甲方提前完成工程的奖励
1.2.1 若乙方提前完成工程,甲方同意按照双方约定的标准给予奖励。
1.2.2 奖励金额和计算方式,应在合同中明确规定。
1.2.3 奖励的支付时间为工程验收合格后一个月内。
1.3 甲方质量监督和验收
1.3.1 甲方有权对工程质量进行监督和验收,以确保工程符合约定的质量标准。
1.3.2 甲方应在验收过程中提供必要的技术支持和协助。
1.3.3 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
附件二:乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方人员配备和施工组织
2.1.1 乙方应按照工程需求,配备足够的管理、技术和管理人员。
2.1.2 乙方应制定详细的施工组织设计,确保工程施工的顺利进行。
2.1.3 乙方应确保施工人员具备相应的技能和资质,并遵守安全生产规定。
2.2 乙方材料供应和质量控制
2.2.1 乙方应按照合同约定,供应符合质量标准的材料和设备。
2.2.2 乙方应对供应的材料进行质量控制,确保材料符合工程要求。
2.2.3 乙方应在材料供应前,向甲方提供材料合格证明和相关检测报告。
2.3 乙方施工安全与环保
2.3.1 乙方应严格遵守国家和地方的安全生产和环保法律法规。
2.3.2 乙方应制定施工安全措施,并定期进行安全培训和检查。
2.3.3 乙方应采取有效措施,防止施工对环境造成污染和损害。
附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责和义务
3.1.1 第三方中介应公正、中立地履行调解和协调职责,协助双方解决合同争议。
3.1.2 第三方中介应定期向双方通报合同执行情况,并提供必要的建议和帮助。
3.1.3 第三方中介应保密合同双方的商业秘密和个人信息,不得泄露给无关方。
3.2 第三方中介的报酬和支付方式
3.2.1 第三方中介的报酬,应按照双方约定的标准计算。
3.2.2 报酬的支付方式,应在合同中明确规定。
3.2.3 报酬的支付时间为第三方中介完成调解和协调工作后一个月内。
3.3 第三方中介的责任限制
3.3.1 第三方中介不对合同双方的合同履行承担任何责任。
3.3.2 第三方中介的调解和协调意见,不具有法律强制力,双方可根据实际情况决定是否采纳。
3.3.3 第三方中介在履行调解和协调职责过程中,因主观原因导致合同损失的,应承担相应的赔偿责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 附件一:工程设计文件
设计图纸
技术规范
施工图纸
2. 附件二:施工图纸
施工详图
施工平面图
施工立面图
3. 附件三:技术规范
材料要求
施工工艺
质量标准
4. 附件四:材料供应清单
材料名称
材料规格
材料数量
5. 附件五:工程量清单
工程量计算
工程单价
工程总价
二、违约行为及认定:
1. 承包人违约行为
施工质量不符合约定
施工进度延误
材料供应不符合要求
2. 发包人违约行为
提供施工场地不符合约定
未按约定时间支付价款
未履行合同约定的协调工作
3. 违约行为认定
违约行为的证据
违约责任的认定标准
违约行为的赔偿方式
三、法律名词及解释:
1. 合同履行
合同履行原则
合同履行期限
合同履行方式
2. 违约责任
违约责任的概念
违约责任的承担方式
违约责任的免除条件
3. 合同变更
合同变更的条件
合同变更的程序
合同变更的效力
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 施工质量问题
质量不符合标准
质量控制措施不足
质量争议解决
2. 施工进度问题
工期延误
工期提前完成
进度控制措施
3. 材料供应问题
材料质量问题
材料供应不足
材料供应时间延误
4. 合同变更与解除问题
变更条件不明确
解除程序不清晰
变更与解除的赔偿责任
五、所有应用场景:
1. 工程建设的合同签订
2. 工程设计的合同签订
3. 工程施工的合同签订
4. 材料供应的合同签订
5. 工程验收的合同签订
6. 合同争议解决的合同签订
7. 工程变更与解除的合同签订
展开阅读全文